工程监理的程序有哪些-法师兄

工程监理的程序有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-16 03:30:26 339 人看过

1、施工单位进场后须向项目监理部提供施工组织设计及施工技术措施，报送施工单位项目部的负责人，工程技术管理人员名单(包括：姓名、年龄、任职、职称、资质)以及特殊作业人员名单(附：岗位证书)，并申请开工报告。

2、施工用各类材料与设备，均需向监理部监理报送样品、材料证明、实验报告和有关技术资料，进场的抽验、复验必须有监理见证取样，经项目监理部审核批准方可使用。

3、监理工程师对每道工序的操作及质量进行巡视、旁站、检测等监理工作，施工单位必须在每道工序的操作前进行施工技术交底，于每一道工序完成后进行质量自检、互检，并进行报验，将自检资料及测试资料送交监理工程师，经监理工程师签认后方可进行下道工序施工

4.隐蔽工程完成后,施工单位应在认真自检合格的基础上,提前12小时书面通知项目监理部,并将隐蔽自检资料送交监理工程师审验。

5、施工单位应及时向监理工程师报送分部、分项工程质量自检资料和试验、检测、调试报告。

6、现场出现质量事故后，施工单位应及时报告监理工程师，并严格按照共同商定的方案进行处理，任何质量缺陷不得瞒着监理工程师自行处理。

7、监理工程师具有事前介入权，事中检查权，事后验收权，质量认证和否决权，以及经济签认权。

8、施工单位应遵守执行监理工程师的指令，如有异议时，应提出书面申述，否则监理工程师可以不承认该部分工作量。

9、每月完成工作量及工程进度款的申报须按合同规定的时间进行，逾期不进行申报的，监理工程师不再受理，监理工程师收到报告后，七日内完成复算工作，总监签认后报业主付工程款。

10、现场出现安全事故，施工单位应按规定上报，监理工程师接到报告后将协助施工单位做好事故的处理工作。

11、施工单位工程全部完工后，经过认真自检，认为符合交工条件时，可向项目监理部提交验收申请，经项目监理部复验认可后，转业主组织竣工验收。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

监外执行
监外执行程序有哪些，如何执行监外执行程序

对具备暂予监外执行条件的罪犯，人民法院判决时，可直接决定。人民法院决定暂予监外执行的，应当制作《暂予监外执行决定书》，载明罪犯基本情况、判决确定的罪名和刑罚、决定暂予监外执行的原因、依据等内容，并抄送人民检察院和罪犯居住地的公安机关。在判决、裁定执行过程中，对具备监外执行条件的罪犯，由监狱提出书面意见，报省、自治区、直辖市监狱管理机关批准。在看守所、拘役所服刑的罪犯需要暂予监外执行的，应由看守所或拘役所提出书面意见，报主管的县级以上公安机关审查决定。批准暂予监外执行的机关应当将批准的决定抄送人民检察院。对于已经处于法院量刑了的犯罪分子，若是确定自己满足了监外执行的条件，可以向服役机关的管理人员提出监外执行的请求，管理者若同意此请求，则需要向相关司法机关的转，提交书面的监外执行申请。什么情况下可以申请监外执行申请监外执行程序有哪些暂予监外执行是指对于被处无期徒刑、有期徒刑或者拘投的罪犯，由于

2023-08-16

236人看过
欠款
处理工程欠款的纠纷案件程序有哪些？

工程欠款纠纷起诉程序是：1．准确选择被告，在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人，包括一人或几人作为被告；2．提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本；3．根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉提交相应的材料；4．立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续；5．当事人在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费；6．立案手续后，案件由法院排期开庭。工程欠款纠纷的诉讼时效为多长工程欠款纠纷的诉讼时效为3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据

2023-07-18

291人看过
工程监理
工程监理的主要内容有哪些，工作范围有哪些

一、工程监理的主要内容有哪些工程监理的主要内容有：1.协助业主确认总承包商。2.协助业主与承包商编制开工报告，协助业主办理开工手续。3.协助业主组织设计交底和施工图纸会审。4.审核承包商提出的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系等。5.督促、检查承包商严格执行工程承包合同和工程技术规范、标准，协调业主与承包商之间的关系。6.审核承包商或业主提供的材料、构配件和设备的数量与质量，以及协助业主确定无定额材料的单价。7.控制工程进度、质量和投资，督促、检查承包商落实施工安全保证措施。8.组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收。9.负责施工现场工程量(或工作量)签证，签发工程付款凭证。10.督促承包商整理合同文件和技术档案资料。二、工程监理的工作范围有哪些工程监理的工作范围，即必须实行监理的工程有：1.国家重点建设工程。2.大中型公用事业工程。3.成片开发建设的

2023-06-07

330人看过
法律综合知识
监理工程安全事故处理程序

一、监理工程安全事故处理程序1、安全事故发生后监理工程师应第一时间到达现场对伤者实施救护。2、在确认伤者以得到救助后当即下达安全通知单。立即要求类似存在安全隐患的工段以及下道关联工序停止施工，要求施工单位立即采取防护措施，同时重大安全事故的要及时上报上级主管部门。3、施工单位在接到安全事故通知单后，在安全监理工程师的组织与参与下，尽快进行安全事故的调查，写出调查报告调查报告的要求参见质量事故调查报告的格式4、在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故发生原因5、在事故原因分析的基础上研究制定事故处理方案及安全事故隐患排查要点6、实施对安全事故的处理，也就是确定处理和排查方案后，施工单位应该立即在监理工程师的监督下，处理各类似安全隐患7、安全事故处理的检查验收，在安全事故处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对以前存在安全隐患的地点进行严格的检查和验收。二、工程安全事故处理原则是什么安全

2023-06-07

122人看过

工程承包
工程质量保修期的监理工作有哪些？

一、工程质量保修期的监理工作监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。关于工程质量保修期起点的规定是怎样的这个问题，它的起算点是从一个工程竣工验收完了之后并且合格了才开始计算这个保修期的。还有，通常情况下，这个保修期也是有时间限制的。并不是一辈子完全无线的进行保修。二、建设工程质量的保修期从什么时候开始算起?建设工程的质保期，自竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期建设工程保修期是指在正常使用条件下，建设工期的最低保修期限。国务院的《建设工程质量管理条例

2023-06-18

293人看过
工程施工
监理工程师有哪些禁止行为

一、监理工程师有哪些禁止行为第一，监理人员不准利用职务之便和工作关系谋取私利、索贿。在监理工作中必须做到秉公办事，公正合理，一丝不苟。不允许任何懈怠和渎职的现象存在。第二，监理人员不准利用监理权向承包人敲诈勒索、吃拿卡要，亦不得要求承包人为自己提供规定以外的任何方便和需要。第三，监理人员绝对不准由于得到承包人的某些关照而放松合同要求或降低质量标准。更不能参于承包人的经济活动，以服务为名，收取劳务费、服务费。第四，监理人员不得由于自己的无理要求未能得到满足而对承包人进行刁难，不给好处不办事。杜绝行业不正之风。第五，监理人员因工作需要必须在外单位就餐时，应主动交纳伙食费。不准向外单位和有业务联系的单位索取接受礼物。第六，监理人员不准授意承包人邀请去卡拉OK歌舞厅。第七，监理人员不准以开会为名，绕道观光旅游。不准以各种名义大吃大喝，讲排场、请客送礼。第八，监理人员不准违反财经纪律，虚报冒领，重报

2023-06-07

346人看过
报警
工地失火处理有哪些程序

工地失火的应该第一时间报火警处理，然后尽量抢救物资，如果事故责任不明确的，就需要由消防部门认定责任。《中华人民共和国消防法》第四十四条任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。第五十一条公安机关消防机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。

2023-04-22

121人看过
无权代理
工程建设施工管理中监理的权力有哪些

(一)监理单位的法律地位：监理单位与发包人就某一工程项目签订工程委托监理合同，依照法律，行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑承包合同，代表发包人对承包单位监督。双方建立的是委托代理关系，监理单位是发包人的委托代理人。(二)总监理师的法律地位：总监理师受监理单位的委派，代理监理单位履行工程委托监理合同中约定的职责，其行为是监理单位的职务行为，因其行为导致的法律后果由监理单位承担。监理单位的法律后果最终由发包人承担。(三)监理的权力：主要有1、设计变更权;2、价款确认权;3、工期延误审查权;4、工程质量监督权等。(三)法律建议：1、工程有监理的，要充分了解监理的授权范围，对监理的无权代理行为要理直气壮地拒绝。2、注意收集、保存监理人的行为记录，以备工程索赔和工程诉讼之用。3、监理与发包人委派的工程师权利交叉或授权不明时，这对承包人非常有利，承包人可充公运用民法典中的有关法律条款，追究发包人

2023-06-15

244人看过

财产损失
必须实行监理的建设工程有哪些

法律咨询：哪些建设工程必须实行监理？律师回答：1、国家重点建设工程。依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。2、大中型公用事业工程（总投资在3000万元以上）a供水、电、气、热等市政工程项目b科技教育文化等项目c体育、旅游、商业等项目d卫生社会福利等项目e其他公用事业项目3、成片开发建设的住宅小区（建筑面积在5万平方米以上）5万平方米以下的住宅建设工程由省（自治区、直辖市）人民政府建设行政主管部门规定。4、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程5、国家规定必须实行监理的其他工程（项目总投资在3000万元以上）关系社会公共利益和公众安全的交通运输、水利建设、城市基础设施，生态环境保护以及学校，影剧院，体育场馆项目。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手

2023-08-17

337人看过
申请劳动仲裁
有哪些工伤索赔的程序

1、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳动行政部门提出工伤报告。2、工伤认定程序由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤的程序，这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的，又没有投工伤保险的情况下，可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间：单位没有提起工伤认定的，工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后，书面通知单位及伤者。3、工伤鉴定程序工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上(即走完工伤认定程序后)，在其医疗终结或医疗期满之后，由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。广义的工伤鉴定包括劳动能力鉴定和致残等级鉴定。窄义的工伤鉴定指致残等级鉴定。4、协商赔偿程序工伤鉴定以后，就可以依据鉴定的标准计算出赔偿数额了。

2023-04-01

168人看过
工程招标
工程招标一般有哪些程序

工程施工招标的程序：A．审查建设单位资质：1．建设单位必须是法人或依法成立的其他组织。2．有与招标工程相适应的经济、技术和管理人员。3．有组织编制招标文件的能力。4．有审查投标单位资质的能力。5．有组织开标、评标和定标的能力。B．招标申请。C．编制招标文件。D．发布招标公告和招标邀请书。E．资格审查F．发放招标文件。G．踏勘现场。H．标底的编制。《招标投标法》第十六条招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第十七条招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。第十八条招标人可以根据招标项目本

2023-08-13

475人看过
行政处罚决定
质监办案程序规定有哪些

一、规定总纲1、各级质量技术监督部门办理行政处罚案件，适用本规定。法律、法规另有规定的，依照其规定。2、办理行政处罚案件，应当做到事实清楚，证据确凿，程序合法，法律、法规、规章适用准确，处罚合理、公正，执法文书使用正确、规范。3、质量技术监督部门应当加强系统内部门之间办案协作。办理行政处罚案件时，需要其他部门协助的，可以提出协查请求;接到协查请求的，应当予以协助和配合。发现违法行为需要由其他部门进一步处理的，应当及时通报。4、质量技术监督部门应当加强对本级案件承办机构和下级质量技术监督部门办理行政处罚案件的监督检查。上级质量技术监督部门对下级质量技术监督部门办理的重大行政处罚案件，可以进行督办。5、质量技术监督部门办理行政处罚案件实行回避制度。案件承办人员、审理人员和听证人员与案件有直接利害关系的，应当回避。当事人或者前款规定人员本人申请回避，应当在行政处罚决定作出之前提出，由质量技术监督

2023-06-03

106人看过

工程监理
工程监理职责及工作范围有哪些

一、工程监理职责及工作范围有哪些（一）职责1、职责是在计划管理方面；2、职责是在质量控制方面；3、职责是工程监理在计量与支付方面；4、职责是工程监理在合同管理方面；（二）工作范围为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准，规范建设工程监理活动，根据《建设工程质量管理条例》，制定本规定。下列建设工程必须实行监理：1、国家重点建设工程。是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。2、大中型公用事业工程。3、成片开发建设的住宅小区工程。4、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。5、国家规定必须实行监理的其他工程。二、工程监理的内容具体应包括以下内容：（1）安全监理工作依据；（2）安全监理工作目标；（3）安全监理范围和内容；（4）安全监理岗位设置、人员分工和职责；（5）安全监理工作制度及措施；（6）安全监理工作程序；（7）拟

2023-06-07

190人看过
业主
工程延期有哪些审批程序

1、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。2、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等；D、异常恶劣的气候条件；E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监

2023-06-18

250人看过