停工造成误工费索赔原则
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-08 20:00:13 365 人看过

(一)根据发生事件的不同角度,按不同标准,区分不同类型,采取不同的实施办法进行索赔管理。

(二)熟悉相关法律和关联文件,一切皆以证据做保证,明确方向,积极实施。要求索赔要以清晰的概念和单刀直入的方法阐述并报告发生的事实,规避与对方纠缠,直接要求索赔。

(三)及时发现与报告,根据招投标文件与合同要求中有关规定提出索赔意向,意向书中应包含索赔项目(分部分项名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,务必附有详细的计算资料和证明。这样监理工程师通过意向书就可以大致了解整个事件的过程、影响程度以及索赔意愿和要求。

(四)索赔意向书报告给监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时应当会同部门总管、部门负责人和现场监理工程师一起核实。

(五)经总监理工程师签字确认后索赔意向书及时归档,同时收集证据,所有工程费用或工期索赔均须附有现场工程监理工程师已经认可的记录和计算资料以及相关的证明材料。

(六)及时作出阶段性索赔报告和最终索赔报告,并具备有效证据及数据,同时抄送给相关单位。

一、误工费计算标准是什么

误工费的计算应当根据误工时间以及误工收入计算。误工时间由医疗机构出具证明;误工收入根据固定收入计算,没有固定收入的,以近三年平均收入进行计算。

二、停工造成误工费索赔程序

(一)提出索赔意向

1.通过对事件的分析与比较,及时发现并准确把握索赔机会,提出索赔意向。

2.当发现索赔事件后,在合同规定的时限内及时向监理工程师提出索赔意向通知,明确表示对事件的索赔意愿和要求。

(二)索赔工作准备

1.通过对合同实施的跟踪、分析、诊断,进行详细调查,了解事件经过、前因后果,掌握事件真实情况。

2.针对事件损害的原因和范围进行分析,判断索赔事件是否具备法律依据。

3.进行索赔事件影响分析,研究事件影响损失程度和结果,确定索赔价值。

4.应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录。

5.起草索赔报告,表达索赔要求并附有支持这个要求的详细依据资料。

(三)索赔分类时限与过程

1.图纸延期的索赔:当接到中标通知书后的规定时间内,承包商可以得到由业主或其委托的设计单位免费提供的施工图纸、技术规范和其他技术资料,接受技术交底,否则承包商可以依照合同约定提出索赔申请,以接到中标通知书后的规定时间期满后的第2天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

2.恶劣气候导致的索赔:一般为工程损失索赔和工期索赔;此类索赔计算应在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

3.监理工程师导致的索赔:以收到监理工程师书面指令当天为起算日,按其指令完成该项工作的日期为索赔事件结束日。

4.工程变更的索赔:一般是指工程项目已经在施工阶段或此后进行的设计变更,或工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等,因此承包商应为收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更文件日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。

5.不可预见引起的索赔:由于在工程招投标时施工图纸或其他技术资料不全,如地质、地基处理等项目使承包商无法作出正确计算,此类一般索赔工程量增加或需重新投入新工艺、新设备等费用和工期。承包商计算索赔起算日应在双方确认未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

6.外部环境引起的索赔:由于外部环境条件影响,如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等属业主原因引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响消失日为索赔事件结束日。

7.承包商原因导致第三方纠纷的索赔:由于承包商延误工期导致业主违约于第三方,以施工合同约定工程交付日为起算日,办理交付使用手续后为结束日,同时转移第三方要求的赔偿于承包商;由于质量问题违约于第三方,承包商除按合同规定保证质量达到合格外,同时转移第三方要求的赔偿于承包商。

8.如果索赔事件持续存在,28天还不能算出索赔额和工期展延天数时,应当按照合同约定或工程师合理要求的时间间隔(一般为28天),定期陆续报告每个时间段内的索赔要求和索赔证据资料,在该项索赔事件的影响结束后的28天内,整理索赔论证资料并累计索赔总额,做出最终索赔报告。

并对每一种现象的索赔形式和赔偿模式进行了详细的阐述和说明,但是对于“因甲方停工造成误工费”这一问题,其中一个环节的细小改变都会改变索赔条件,并不是一种索赔方案就能适用所有的索赔事件,如果对“因甲方停工造成误工费怎样索赔”这一事件有需求,可以携带资料向的法务人员进行咨询。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 17:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多误工费相关文章
  • 安庆车祸赔偿误工费计算原则
    安庆车祸误工一天的费用赔偿标准,会结合本人的实际收入来进行计算,具体如下:1、车祸误工费赔偿标准不是法定的,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定;2、误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天;3、受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。车祸赔偿误工费怎么算车祸赔偿误工费的计算方式是误工收入(元/月)误工时间。误工费的赔偿有两种情况:有固定收入和无固定收入。车祸当事人有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算。有固定收入人员的误工费赔偿金额=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;无固定收入人员的误工费赔偿金=最近三年收入总和3年12个月误工时间。受害人无法举证证明收入状况的,以受诉法院所在地相近行业上一年度职工的平均工资误工时间来计算。《最高人民法院
    2023-07-12
    146人看过
  • 停工误工费签证单能否作为索赔的依据?
    现在房地产市场的大热形势,让与此相关的建筑行业的市场也在迅猛的发展,在这个过程中,我们也存在一定的问题,工地上因为各方面的原因,比如说下雪/高温等原因造成的停工。停工误工费签证单能否作为索赔的依据?这个在法律意义上是不可以,但是在实际的生活中,很多的审计也认可这种做法。今天带大家了解一下。停工误工费签证单能否作为索赔的依据?这个在法律意义上是不可以,但是在实际的生活中,很多的审计也认可这种做法。一,停工误工费签证单能否作为索赔的依据?这个在法律意义上是不可以,但是在实际的生活中,很多的审计也认可这种做法。这个是工程造价里索赔的知识:1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地
    2023-02-24
    339人看过
  • 建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算?
    一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应
    2023-04-28
    189人看过
  • 劳务工伤误工费的计算原则
    工伤误工费赔偿标准:由单位按受伤前的月工资标准支付,一般不超过12个月,伤情严重或情况特殊,经劳动鉴定委员会确认后,最长期间不超过24个月。的赔偿内容如下一、医疗费用:由工伤保险基金全额报销;二、住院期间护理费:治疗期间至评残前由用人单位支付,评残后由基金支付;三、交通食宿费:按本单位因公出差标准报销;四、残疾待遇标准;(一)一级伤残;一:一次性伤残补助金;本人工资24个月计算;(基金支付)二:伤残津贴:每月按本人工资标准的90%发放;(基金支付)(二)二级伤残;一:一次性伤残补助金;本人工资22个月计算;(基金支付)二:伤残津贴:每月按本人工资标准的85%发放;(基金支付)(三)三级伤残;一:次性伤残补助金;本人工资20个月计算;(基金支付)二:伤残津贴:每月按本人工资标准的80%发放;(基金支付)(四)四级伤残;一:一次性伤残补助金;本人工资18个月计算;(基金支付)二:伤残津贴:每月
    2023-07-05
    115人看过
  • 没有误工证明是否可以索赔误工费
    一、没有误工证明是否可以索赔误工费?不可以,证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。(一)收入状况证据内容可以包括:1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。(二)误工时间的证据内容包括:1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。二、误工费时间如何计算?1、非持续性的误工这种误工的时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。2、受害人因伤致残持续误工这种误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。3、受害人因伤害死亡的从侵权行为开始计算,至受害人死亡之时止(或有的因受害人死亡不计算误工费,因死
    2023-04-15
    455人看过
  • 工程索赔的原则是怎样的
    1、工程索赔的现实意义合同执行的过程中,如果一方认为另一方没能履行合同义务或妨碍了自己履行合同义务或是当发生合同中规定的风险事件后,结果造成经济损失,此时受损方通常会提出索赔要求。显然,索赔是一个问题的两个方面,是签订合同的双方各自应该享有的合法权利,实际上是业主与承包商之间在分担工程风险方面的责任再分配。索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法,同时也是避免风险的最后手段。工程建设索赔在国际建筑市场上是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。许多工程项目通过成功地索赔,能使工程收入的改善达到工程造价的10%~20%,有些工程的索赔甚至超过了工程合同额本身。在国内,索赔及其管理还是工程建设管理中一个相对薄弱的环节。索赔是一种正当的权利要求,它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。2、工程索赔的
    2023-06-07
    396人看过
  • 建筑施工工地停工造成的误工费标准是多少,申请赔偿误工费需要什么证据?
    一、建筑施工工地停工造成的误工费标准是多少?建筑施工工地停工造成的误工费标准是用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。二、申请赔偿误工费需要什么证据申请赔偿误工费需要的证据有:1.提供证明收入状况的证据(1)有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(2)没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供相关政府部门出具的证明文件。2.提供证明误工时间的证据(1)正常情况下,应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。(
    2023-06-23
    414人看过
  • 2020年误工费赔偿细则
    2020年误工费赔偿标准根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。2020年误工费赔偿标准根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。例如受害人骨折住院休养一个月,加害人需支付受害人因此减少的一个月工资。误工费赔偿标准:误工费,是指道路交通事故发生后,遭受人身损害的受害人需要接受诊治以恢复健康,以及当事人的相关亲属需要参加交通事故的处理,无法正常参加工作或者从事日常的经营活动,因此而造成经济收入的减少,由负有责任的一方按照一定的标准对该项减少的收人给
    2023-06-30
    476人看过
  •  关于停工费赔偿原则的相关规定
    停工费的赔偿原则包括合理性原则、合同原则和最低工资原则。合理性原则指出索赔值的计算应在成本计划和成本核算基础上,通过计划和实际成本对比进行计算。合同原则强调费用索赔计算方法应符合合同规定。最低工资原则规定赔偿不得低于最低工资标准。这些原则旨在确保在停工期间,雇主和员工都能获得合理的赔偿。停工费的赔偿原则主要包括合理性原则、合同原则和最低工资原则。合理性原则是指索赔值的计算是在成本计划和成本核算基础上,通过计划和实际成本对比进行计算的。合同原则指的是费用索赔计算方法应当符合合同的规定。最低工资原则是指赔偿不得低于最低工资标准。 停 工 费 赔 偿 标 准 : 合 理 性 、 合 同 与 最 低 工 资根据我国《劳动合同法》的规定,用人单位因故停工的,应当依照下列规定支付停工费:1. 停工费的支付,应根据停工天数按劳动者本人日或小时工资标准的20倍计算。2. 如果劳动者月工资低于当地最低工资
    2023-09-08
    421人看过
  • 如何索赔因被追尾对方全责造成的工作损失和误工费?
    被追尾对方全责误工费的处理问题:被追尾对方全责后,赔偿范围应当包含误工费,需要看是否对被追尾人造成的实际损害。若没有因追尾产生人身损害,可以根据当天的误工时间和收入状况索要误工费;若对被追尾人的人身造成损害,经过计算受害人实际减少的收入来确定误工费。(误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。)被剐蹭对方全责可以索要误工费吗误工费是指受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间,误工时间内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。只有在人身损害侵权案件中才可以主张误工费,车损案件,没有人员伤亡,所以,是不能主张对方赔偿误工费的。
    2023-07-03
    264人看过
  • 主次责任误工费的计算原则
    交通事故中划分了主次责任的,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定,受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。主次责任人按照各自的过错比例分担赔偿。民工出交通事故劳动者误工费怎么计算民工遭遇交通事故的,应这样计算误工费:没有固定收入,受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的,误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元);有固定收入的,误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明
    2023-08-12
    388人看过
  • 67岁老人交通事故后索赔误工费遭拒,误工费该赔吗?
    国某驾驶小型机动车与郭某驾驶的人力三轮车相撞,事故造成郭某及同乘者刘某受伤。交警认定国某负事故全部责任。事发后,郭某、刘某住院治疗花费4万余元。两原告为维护权益,将国某及保险公司诉至法院。法院审理后支持了二人主张误工费的诉求,由被告保险公司赔偿两原告九万余元。老人也能获得误工费赔偿吗?老年人参加劳动的合法收入受法律保护,达到退休年龄与劳动能力的丧失并无直接关系,因此误工费的认定不应受年龄的限制,而应以实际遭受的损害为准。本案中,刘某虽已年满67周岁,但仍然在岗工作,因交通事故也确实耽误了工作,并且工资表和工友都能证明这一事实,所以对于刘某的误工费也应该进行赔偿。《道路交通安全法》有规定,机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任。交警认定国某负事故全部责任,那么国某就应该对郭某和刘某因此遭受的损失进行赔偿。交通事故责任如何划分?根
    2023-05-06
    297人看过
  • 员工因打架造成误工,如何计算赔偿费用?
    餐厅员工打架导致受伤,如果劳动者属于工伤的,劳动者可以申请工伤鉴定,根据《工伤保险条例》要求赔偿,劳动者可以要求责任方承担误工费用和医疗费等内容,如果属于劳动者违反用人单位的制度打架,用人单位可以依法予以开除,不需要持续支付工资,预防结清劳动者的工资。工程中误工费申请的法律规定是什么?发放误工费的申请怎么弄?首先,根据《人身损害赔偿司法解释》的规定,误工费的索赔主体是受害人。因此,误工费的索赔主体只能是受害人。而误工费是针对受害人正常收入的减少而给予的赔偿,即主要受害人能够证明自己的正常收入因交通事故受到影响,即可向赔偿义务人索赔。误工费并不能简单地理解为尚未退休的人员,判断误工费不能仅仅从受害者的身份出发考虑,而是应该根据受害人的实际收入的减少来确定是否存在误工费。其次,受害人的亲属由于护理受害人而遭受的误工损失,属于护理费范畴,可以通过索赔护理费获得,不能将受害人的亲属误工损失计算入误
    2023-07-19
    240人看过
  • 可以索赔伤者丈夫的误工费吗?误工费怎么计算?
    妻子受伤,可否索赔伤者丈夫的误工费?如果医嘱给了护理期,可要求合理的护理费,对方无义务支付你丈夫的误工费。误工费应怎样计算?根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)×误工时间收入状况对应的计算公式:一、有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注:对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起,则是执行的问题。二、无固定收入的:1、受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注:收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2、受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准):误工费=误工时间(天)*相通、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注:“相通相近行业”
    2023-05-01
    413人看过
换一批
#损害赔偿知识
北京
律师推荐
    展开
    #误工费
    词条

    误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。 误工费是由肇事方承担。侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及... 更多>

    #误工费
    相关咨询
    • 甲方停工造成员工的误工费怎样做理赔
      台湾在线咨询 2022-05-13
      1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。 2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。 3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。 4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。 5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。
    • 因甲方非正常措施造成误工费如何索赔?
      山东在线咨询 2022-11-04
      1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。 2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到工资赔偿的,他们应该退场。 3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。 4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。 5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。
    • 轿车撞人造成轻微伤要不要索赔误工费?
      辽宁在线咨询 2022-11-07
      车子碰到人轻伤要付误工费与否取决于是否造成了对方的误工损失,如果轻伤的程度已经影响了对方的正常工作,使得对方必须修养一段时间,那么就需要赔偿误工费。
    • 如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
      福建在线咨询 2022-10-07
      甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:一、停工机械台班租赁费。二、人工费1、劳工工资。2、现场管理人员费用。三、场地租赁费四、由于甲方误工造成的其他经济损失。
    • 停电时怎样计算因施工造成的误工费
      上海在线咨询 2023-03-26
      1、要看是什么原因停电,如果是业主方面原因的停电,应该由业主事先发布停电通知,这样可以索赔工期。 2、如果是施工方原因停电,当然就不可以索赔。 3、有的合同是规定一周内累计停电达到或者超过8小时,可以索赔工期。