央视新址配楼工程款纠纷分包商被判付欠款120余万-法师兄

央视新址配楼工程款纠纷分包商被判付欠款120余万

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 08:25:08 259 人看过

新华网北京2月22日电（记者公磊、李京华）北京市朝阳区人民法院日前对央视新址配楼工程款纠纷案作出一审判决，一级分包商中山盛兴股份有限公司向二级分包商上海精锐金属建筑系统有限公司支付工程欠款120余万元。

2007年1月18日，上海精锐金属建筑系统有限公司与中山盛兴股份有限公司签订工程分包合同，约定由精锐公司分包央视新址配楼即电视文化中心（ＴＶＣＣ）的直立锁边金属防水板设计、供应及安装，工程总价款378万余元，付款方式为合同生效后根据工程进度分期支付。

2008年10月9日，精锐公司进行工程结算，确认工程造价为3692717．8元。中山盛兴公司对此数额表示认可。

2008年12月24日，精锐公司确认收到中山盛兴公司工程款190万元。2009年1月21日，中山盛兴公司又支付40万元。

2009年2月9日，电视文化中心大楼发生火灾。此后，中山盛兴公司再没有支付剩余款项。精锐公司于2009年9月起诉至法院，要求对方支付剩余工程款及延期利息。对此，中山盛兴公司则提出反诉，要求精锐公司承担迟延交付工程的违约责任，同时中山盛兴公司认为火灾导致所有工程结算停止，公司现在不具备付款条件。

法院经过审理认为，中山盛兴公司受领工程后，因不可抗力的意外事故造成标的物毁损、灭失，经济损失应当由其承担，因此该公司仍需按约定向精锐公司支付工程款，但考虑到中山盛兴公司的实际困难，付款期限可以酌情顺延。

最终，法院判决中山盛兴公司向精锐公司支付工程欠款1208081．91元，驳回双方的其他诉讼请求。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程款纠纷相关文章

欠款
支付工程欠款化解四年纠纷

导言：乙公司承建甲公司开发的某工程项目，甲公司在工程验收合格并支付了部分工程款后，以工程存在重大质量问题为由，拒绝支付剩余的工程款。宝安区人民法院民三庭庭长洪胜元在审理此案过程中，反复做当事人的思想工作，以法为据，以理服人，最终促使双方达成调解协议，了结了一宗历时4年之久的纠纷。拖欠工程款双方上法庭乙公司与甲公司于2004年2月10日签订《施工合同》，约定由乙公司承建甲公司开发的某工程项目。2005年11月25日，涉案工程经验收合格并交付甲公司。2006年6月2日，双方签订《补充协议》，确认工程结算价为2亿元，并对工程款的支付方式和期限进行了约定。甲公司董事长陈某自愿以个人全部资产作担保，与甲公司向乙公司承担连带清偿责任。2006年6月至2009年6月期间，甲公司陆续向乙公司支付了工程款1.89亿元。2009年9月，乙公司将甲公司及陈某起诉至宝安区人民法院，要求甲公司支付其剩余工程款本金1

2023-06-07

293人看过
合同无效
违法分包合同无效工程款余额仍应付

3月29日，江西省永新县人民法院一审判决一起建设工程合同纠纷，判令被告江西省现代路桥工程总公司在判决生效后三日内一次性支付原告王冬秀剩余工程款11万余元及从2007年12月2日起的银行同期贷款利息。2003年1月1日原、被告双方签订一份建设工程施工合同，被告现代路桥公司将其通过竞标取得的319国道B6标段中的沙市中桥工程，以75万元的工程总价款分包给不具备相应施工资质的个人王冬秀施工建设。合同签订后原告组织人员施工建设，2007年12月1日该工程通过319国道井永段工程指挥部的竣工验收，经鉴定该工程质量等级为优良。但现代路桥公司在支付部分工程款后对剩余的11万余元工程款拒绝支付。在多次催付未果后原告王冬秀将被告现代路桥公司诉至法院要求被告支付剩余工程款及其利息。一审法院审理后认为，被告将该工程分包给不具备相应资质的原告进行施工建设，其行为违反了法律的强制性规定，属违法分包，因此，原、被告之

2023-06-10

215人看过
法律综合知识
拖欠分包商工程款找谁

一、拖欠分包商工程款找谁1．当面临分包商工程款被拖欠的问题时，分包商应先尝试与发包方进行协商，催告其在合理期限内支付价款。2．如果协商无果，分包商可以选择向建设行政主管部门投诉解决，以维护自己的合法权益。3．分包商还可以选择向建筑工程所在地的人民法院提起诉讼，通过法律途径来追回被拖欠的工程款。在采取上述措施时，分包商应收集相关证据，如合同、发票、结算单等，以证明发包方确实存在拖欠工程款的行为。二、如何起诉拖欠工程款的行为当分包商决定起诉拖欠工程款的行为时，需要按照以下步骤进行：1．分包商需要缴纳诉讼费。诉讼费由原告在起诉时预交，待案件审结后根据案件情况再确定诉讼费的承担问题。2．分包商需要提交起诉状及相关证据材料。起诉状应明确列明原告、被告的基本信息、诉讼请求、事实和理由等内容，并按照被告的人数提交副本。3．在提交证据材料时，分包商应特别注意证据的合法性和关联性。例如，在提供借款协议或借据

2024-07-14

474人看过
预付款
影楼拒赔预付款引纠纷

虽然关于婚纱摄影的投诉高居不下，但是一些纠纷的原因并不在于商家，而在于消费者。昨日，大连沙河口区消费者协会宋娟女士接到了一起特殊的婚纱照纠纷。投诉者预订婚纱照后，还没有拍摄便闪离了，要求退费时与影楼发生了纠纷。原来，一个月前，赵小姐和未婚夫预订在2010年元旦举办婚礼，为此，他们与影楼签订了拍摄3800元婚纱套系的协议，并缴纳了1500元的订金。没有想到，婚礼进入倒计时期间，双方家庭因酒席安排产生了矛盾，最终分手。在办完离婚手续后，两人去影楼办理退款，赵小姐本以为影楼没有拍照就可以全款退回，但影楼根本不同意。赵小姐火了：婚都离了，难道还要我和他去拍婚纱照?影楼方面的回答也掷地有声：赵小姐和我们签订了合同，双方就应该按照协议来履行责任。如今，单方面撕毁合同的不是影楼，而是这对小夫妻。他们之间产生的问题为何要我们影楼来埋单?由于毁约责任确实与影楼无关，最终，在消协工作人员的调解下，双方达成了协

2023-06-08

86人看过

刑事拘留
包工头拿到工程款去消费拖欠工人百余万工钱被刑拘

遵义县一名男子在工程结束后，拖欠工人百余万工钱。12月26日，他因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被警方刑事拘留。刘某去年承揽了一个农村电网改造工程，雇请张某等20多人具体组织实施。工程完工后，他结算到300多万元的工程款。可是，他拿到这些钱后，并没有支付工人工资，而是用于购买汽车等消费项目。今年12月初，接到张某等人投诉，遵义县劳动监察大队向刘某下达支付令，限期支付拖欠的150多万元工资。不过，直到支付令期满，刘某既不执行，也不与相关人员见面。劳动监察部门依照相关规定，将刘某欠薪案移送公安机关。遵义县公安局经侦大队调查发现，刘某承认拖欠了工人工资，但表示钱已花光了，无法支付工资。为了尽快支付工钱，希望业主方能把剩下的工程，也交给他来做。警方还查明，刘某为获得工程业主方的剩余工程，还扣住了业主方的工程材料。12月27日，刘某因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，已被刑事拘留。对其拖欠的工钱，将采取法律手段进行催

2023-06-08

70人看过
利润分配
股东盈余分配权纠纷

股东盈余分配权纠纷(分红权纠纷)诉讼方式?股东的盈余分配权，俗称股东分红权，指股东基于公司股东的资格和地位而享有的请求公司向自己分配股利的权利。股东的盈余分配权，俗称股东分红权，指股东基于公司股东的资格和地位而享有的请求公司向自己分配股利的权利。股东行使该权须具备两个条件：一是从实体上公司需有实际可供分配的利润。二是从程序上公司的利润分配方案得到股东会或股东大会的通过。在以上两个条件未满足时，股东的盈余分配权尚停留在法律规定的抽象层次上，无法具体实现。新《公司法》第35条规定股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是全体股东约定不按照出资比例分取红利或不按照出资比例优先认缴出资的除外。在公司存在可供分配利润的前提下，如果公司长期不分红，从程序上来说，根据新《公司法》第167条规定，股东的盈余分配权以股东先行内部救济为原则，即股东可以提出召开

2023-06-05

201人看过
欠款
百余男子强拆4幢工房疑为工程欠款纠纷

3月17日下午1时左右，海淀苏州桥西新起点嘉园小区施工基地内，北京京海成建筑有限公司四栋临时工房被百余不明身份者推倒，数十名管理人员和工人无处可去，只好就地搭起帐篷过夜。挖掘机推倒四栋工房我是第一个被架出去的，京海成公司员工李海涛说，当天下午1时左右，一群身穿深色衣服的人出现在工房门口，大概共有100多人。他刚打开门，就有几个人把他强行架出去，其他同事也被赶出房间，连手机、钱包等物品都不让拿。接着，一辆大型挖掘机开进工地，约40分钟后，四栋二层工房便被推倒，房内的工程资料、办公设备、个人财产等，均被埋在里面。当天晚上，京海成公司安置了一部分员工的住宿，其他人只能就地搭起帐篷过夜。京海成公司负责人陈先生称，他和110民警同时赶到现场。当时挖掘机正要开走，警察把对方拦住询问，来人自称是三义房地产公司的。随后，他们找来了三义公司一位杨姓负责人。这位负责人拿出一份土地开发许可证的复印件，称工房所在

2023-06-07

218人看过
法律综合知识
欠款120万被起诉了怎么办

一、欠款120万被起诉了怎么办欠款被起诉了，应当及时还款，如果还清欠款可以与债权人商量让其撤诉。如果暂时无力还清，应当积极应诉，可以向法院申请分期偿还。借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法规定的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。《民法典》第六百七十五条【借款人返还借款的期限】借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。第六百七十六条【借款人逾期返还借款的责任】借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。二、欠信用卡的钱是否会坐牢信用卡欠钱不还，是否会坐牢要看情况。1、如果行为人是恶意透支，数额较大的，则可能构成信用卡诈骗罪，要坐牢；2、但如果主观上不是恶意，

2024-02-06

279人看过

欠条
拖欠约定工程款卫生院被判付款

日前，巴东县法院审结一起债务转移纠纷案，一审判决某卫生院在判决生效后30日内给付刘某工程款3.4万元。1997年，某卫生院将其住宿楼工程发包给张某施工，刘某从张某手中承包了该工程的瓦工工程，1998年工程竣工。经结算，某卫生院欠张某工程款，张某因此欠下刘某的工程款。之后，刘某、卫生院及张某三方协商，将张某欠刘某工程款的债务转移给某卫生院，由某卫生院直接支付刘某工程款。经刘某多次催讨，某卫生院于今年3月5日给其立下3.4万元欠据一份。刘某持据催讨未果，遂诉至法院。法院认为，本案诉争之工程款，已经三方共同协商，由某卫生院直接支付给刘某，并出具了欠条，该债务转移合法、有效。某卫生院未按约定付款，应当承担继续付款的违约责任。

2023-06-07

418人看过
工资
工程款有纠纷工资由谁付？

昨日从市人社部门获悉，《清远市建设领域工人工资支付管理暂行办法》(下称《办法》)出台并开始实行。从今以后，针对建设领域的工人工资支付有了专门的管理办法，建设单位(业主)和建筑施工企业再也不得以工程款的结算纠纷或其它理由拖欠、克扣工人工资。谁用工、谁负责、谁签劳动合同根据《办法》，建筑施工企业实行谁用工、谁负责、谁签劳动合同的管理形式。自用工之日起30日内，建筑施工企业与劳动者必须签订劳动合同。劳动合同应当明确合同期限、工作地点、工作岗位、劳动报酬、工资支付的形式和周期等内容。对零散雇请、流动性大、一次性用工周期未超过三十天的临时用工，可以根据《劳动合同法》第15条规定签订一定期限的书面劳动合同。《办法》提出，工程总承包企业应当加强对工程分包企业与劳动者签订劳动合同的监督检查，不得允许工程分包企业使用未签订劳动合同的劳动者。同时，要求建筑施工企业和劳动者应当依法缴纳社会保险费。不得以工程款结

2023-06-07

302人看过
法律综合知识
没签分包合同所欠工程款谁付

一、没签分包合同所欠工程款谁付承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，也可请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。按照一般的商业惯例，是先签订相关合同后再履行合同。实际施工人未与分包方签订合同，若分包方拒绝结算的，实际施工人首先需要证明工程是其施工的，可提供如下材料：与分包方的联系单、签证、对外签订项目的租赁协议；以本项目名义对外的采购合同、收取工程款凭证等其他可证明参与工程施工的材料；施工过程中发生的图纸、材料款结算单、项目经理现场签发的单据、分包方转发给实际施工人的发包方联系単等。同时，实际施工人可将上述材料作为诉讼的基础证据，向法院提起诉讼，在诉讼过程中通过申请造价鉴定等程序，确定工程造价金额。《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性

2023-08-29

446人看过
工程款纠纷
工程结算纠纷还是拖欠工程款纠纷

1998年9月22日，原告作为承包人与作为发包人的被告，就深圳星通花园熙龙阁(又称卧龙阁)工程签订了《建设工程施工合同》(下称合同)和《建设工程施工合同补充协议书》(下称协议)。1999年3月5日工程开工，2000年3月28日提前通过竣工验收。在合同与协议履行过程中，被告多次逾期支付工程进度款，且在合同规定的2000年4月28日前一直不办理全部结算手续。无奈，原告于2001年5月22日向深圳仲裁委员会提出仲裁申请。争议焦点被告辩称：原告在未取得承建资格证书的前提下与被告签订的施工合同及协议无效，因自身过错应承担相应法律后果。原告投入的材料与人工费，应按无等级类标准对其已完工程量进行造价审计后由被告折价返还。且本案的性质为工程结算纠纷，而非拖欠工程款纠纷，原告尚不具备请求给付工程款的条件。原告认为：自身不存在主体资格不合法的问题，合同和协议合法有效，本案的性质是工程款拖欠纠纷，被告为达长期拖

2023-04-23

220人看过

法律综合知识
工程分包拖欠工程款纠纷，总包方是否有义务进行协助

法律咨询：工程分包拖欠工程款纠纷总包方有没有义务协助我们我公司在整个工程项目中是第四承包方，从第三承包方手中承接了个工程项目。现在工程已经完工半年多了，但工程款一直拿不到。现在我公司想请总包方协助我们向第三承包方讨要我们应得的工程款，想向律师咨询下总包方有没有义务协助我们。律师回答：你们这样的转包、分包合同多半是无效的。但工程竣工，验收合格，你作为实际施工人，可以直接向总发包方结算，要求支付工程款，其他承包人承担连带责任。但是搜集证据很关键，建议聘请律师早些介入。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业

2023-11-24

346人看过
消防
工程款被拖欠男子欲跳楼

昨日10时20分，王政山坐在一幢18层楼顶层的栏杆边，期待10多万元被拖欠的工程款能够如愿收回，偶尔喃喃自语：我也没办法，不给钱我就只能从这跳下去了。他叫王政山，也是在这里做工的。物管公司一直守着王政山的工作人员说，好像是因为没领到工程款。12时许，王政山的老板郑祖华赶到了现场。他告诉记者，今年的4月，他从一位姓陈的老板手中转包了一个装饰工程。王政山是他找来的一个小包工头，负责部分内墙装饰。现在工程款已达70多万元，可陈老板一直没付款，因此他也没办法付款给王政山。12时30分许，趁王政山不备，消防人员一把拉住了他，将其从危险的楼顶救下。发包方——某房地产公司旗下的装饰公司与郑祖华就工程款进行了协商。与我们签合同的是陈老板，我们需要和陈老板一起根据工程实际完成情况，按照合同进行结算。该装饰公司的负责人表示将尽快核实已完工的工程量并结算工程款。为解决工人的生活，他们准备下周五先支付5万元。

2023-06-07

279人看过