窝工损失是否属于违约责任-法师兄

窝工损失是否属于违约责任

来源：互联网时间： 2023-04-21 08:01:38 335 人看过

一、窝工损失是否属于违约责任

窝工如果是因发包人不提供施的相关条件，造成承包人无法施工产生的，窝工损失属于违约责任。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程索赔费用的组成

(1)人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

(2)设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

(3)材料费：材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

继续履行
窝工停工如何证明违约责任方

一、窝工停工如何证明违约责任方窝工停工怎样确定违约方，要看造成窝工停工的原因而定，如果发包人原因造成的，由发包人承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类

2023-06-17

348人看过
保险责任
第三者污染损失是否属于保险责任

因污染造成的财产损失、人员伤亡不赔，但是因车辆、事故造成的损失，包括造成污染，应该适用第三者责任险。一、环境污染中间人有责任吗环境污染中间人有责任。环境污染应当向各级环境保护主管部门投诉。造成环境污染危害的，侵权人有责任排除危害；因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人有责任对直接受到危害的单位或者个人赔偿损失。侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。二、企业污染环境的法律责任因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。1、两个以上污染者污染环境：污染者承担责任的大小，根据污染物的种类、排放量等因素确定2、因第三人的过错污染环境造成损害的：(1)被侵权人可以向污染者请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿(2)污染者赔偿后，有权向第三人追偿。环境污染责任简单来说就是企业污染环境，需要承担的法律责任。环境污染责任适用于无过错原则，只要企业有污染环

2023-02-25

200人看过
违约金
行政处罚是否可能属于违约损失范围

一、行政处罚是否可能属于违约损失范围行政处罚不属于违约，所以行政处罚不属于违约损失的范围。合同违约造成的损失才是违约损失的范围。《中华人民共和国行政处罚法》第八条行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、怎么计算违约实际损失实际损失的计算，根据双方在履行合同的过程中，因为对方违约，导致合同不能正常履行的前提来计算。这里有三种确定实际损失的方法：1、合同中没有约定违约金条款，

2023-04-19

218人看过
强制执行
属于开发商违约责任的是

一、属于开发商违约责任的是属于开发商违约责任的是：1.逾期交房；2.面积出现误差；3.设备、装修不符合合同约定；4.变更规划、设计；5.房屋质量不合格；6.未按期办理产权过户手续。二、开发商违约找哪个部门开发商违约可以到当地房管部门进行投诉或者通过法院诉讼解决。《民法典》规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行买受人违约交付的风险承担取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。1.开发商是以房地产开发经营为主体的企业，它们通过实施开发过程而获得利违约金与定金的选择润。因此其属于一般的民事主体，与开发商发生纠纷，应按照双方之间的合同约定执行，协商不成，可以向人民法院起诉。2.违约金是指按照当事人的约定或者法律直借款合同纠纷接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金

2023-04-25

315人看过

继续履行
未造成损失能否主张违约责任

未造成损失如果存在违约情形也能主张违约责任。法律明确规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、违约责任包括哪些类型？第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。二、合同逾期多久需要付违约金合同逾期付款多久需要支付违约金，一般需要以合同约定为准。目前我国的法律没有规

2023-03-22

379人看过
法律综合知识
工程款是否包括窝工损失

一、工程款是否包括窝工损失包括的。建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失；3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；5

2023-06-14

478人看过
合同违约责任
合同违约责任以是否造成损失要件合

一、合同违约责任以是否造成损失要件合同违约责任不以造成损失为要件，合同生效后，当事人不履行合同约定的义务，即使没有造成损失，也要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、合同违约构成要件1、行为，也就是一方当事人必须有不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为，这是构成违约责任的客观条件

2023-04-18

471人看过
仲裁机构
违约责任能否超过所造成的损失

合同当事人有约定违约责任时，例如约定支付违约金的，违约金数额可以向于实际损失，但不能过高，如果过高的，可以申请减少。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、承担违约责任条件（一）有违约事实违约事实就是指当事人有不

2023-03-24

466人看过

继续履行
合同中的违约责任是否属于框架协议违约行为

有违约责任。当事人一方不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。如果违约责任没有约定或者约定不明确，仍然不能根据法律规定确定，受根据目标的性质和损失大小，合理选择要求对方承担修理、重作、更换、退货、降价或者报酬等违约责任。仓储合同的违约责任仓储合同的违约责任是指仓储合同的当事人在存在仓储违约行为时所应该依照法律或者双方的约定而必须承担的民事责任。通过法定的和合同约定的违约责任的承担，增加违约成本，弥补被违约方的损失，减少违约的发生，有利于市场的稳定和秩序。违约责任往往以弥补对方的损失为原则，违约方需对对方的损失，包括直接造成的损失和合理预见的利益损失给予弥补。违约责任的承担方式有支付违约金、损害赔偿、继续履行、采取补救措施等。《民法典》第五百七十七条、第五百八十二条

2023-08-07

152人看过
精神损失
违约责任能否引入精神损失赔偿,构成违约责任的条件

一、违约责任能否引入精神损失赔偿违约责任可以引入精神损害赔偿，因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精神损害，可以主张精神损害赔偿。《中华人民共和国民法典》第九百九十六条【精神损害赔偿请求权聚合】因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精神损害，受损害方选择请求其承担违约责任的，不影响受损害方请求精神损害赔偿。第一千一百八十三条【精神损害赔偿】侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。二、构成违约责任的条件1、行为，也就是一方当事人必须有不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为，这是构成违约责任的客观条件。违约行为只能在特定的关系中才能产生。违约行为发生的前提是，当事人之间已经存在着合同关系。如果合同关系并不存在(如尚未成立，或已被解除，或被宣

2023-04-18

452人看过
仲裁机构
违约责任是否以实际损失为前提,损失赔偿的特征

一、违约责任是否以实际损失为前提违约责任不一定以实际损失为前提，如果合同有约定的，按合同约定承担违约责任。没有约定，造成损失的，一般是按实际损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的

2023-04-18

261人看过
民事责任
工程合同违约属于民事责任吗？

一、工程合同违约属于民事责任吗？工程合同违约属于民事责任，继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。（一）继续履行继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：1、法律上或者事实上不能履行；2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；3、债权人在合理期限内未要求履行。（二）补救措施补救措施是债务人履行合同义务不符合约定，债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时，可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施，当事人履行合同义务，质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，受损害方根据标的的性质以及损

2023-06-18

227人看过

缔约过失责任
缔约过失责任是否属于合同没有生效

缔约过失责任一般都是合同没有生效。缔约过失责任是指当事人在订立合同过程中，因过错违反依诚实信用原则负有的先合同义务，导致合同不成立；或合同虽然成立，但不符合法定的生效条件而被确认无效、被变更或被撤销，给对方造成信赖利益的损失。合同缔约过失责任与合同违约责任的异同1、发生的时间不同。缔约上过失责任发生在合同缔结阶段，违约责任则发生在合同有效成立之后。2、性质不同。缔约上过失责任是一种法定的损害赔偿责任，其目的是解决没有合同关系的情况下因一方的过错而造成另一方信赖利益损失的问题；违约责任则可以由当事人自行约定，如当事人可以约定违约金、损害赔偿金的计算方法和数额等。3、赔偿范围不同。缔约上过失责任赔偿当事人的信赖利益损失，以求回复到先前的状态；违约责任则赔偿当事人的期待利益损失，目的在于达到犹如合同全部履行的状态；在具体的责任形式上，缔约上过失责任表现为单一的损害赔偿责任，而违约责任则表现为支付

2023-07-29

409人看过
征收决定
行政划拨土地赔偿是否属于违约责任？

行政划拨土地拆迁不涉及赔偿。划拨土地使用权是指土地使用者在依法批准后, 缴纳补偿、安置等费用后取得的, 或者无偿取得的没有使用期限限制的国有土地使用权。如果原土地是无偿取得的，那么在拆迁时不予补偿。如果原土地是在支付相应成本后取得的，应予补偿。行政划拨土地拆迁不涉及赔偿。划拨土地使用权是指土地使用者在依法批准后,缴纳补偿、安置等费用后取得的,或者无偿取得的没有使用期限限制的国有土地使用权。如果原土地是无偿取得的，那么在拆迁时不予补偿。如果原土地是在支付相应成本后取得的，应予补偿。土地使用权与拆迁赔偿根据素材2所述，《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定了划拨土地使用权上房屋征收补偿的范围和标准。其中，被征收房屋价值的补偿不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格，由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。同时，征收房屋价值的补偿等于

2023-09-17

144人看过