建设工程纠纷的索赔证据和文件是什么
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:14:12 267 人看过

1。索赔证据要求(1)真实性。(2)全面性是指所提供的证据应当能够解释事件的整个过程,而不应当杂乱无章。(3)关联性是指权利要求证据应当能够相互解释、相互关联,而不是相互矛盾。(4)及时取得索赔证据,并及时提交。

(5)具有法律效力的证据一般必须是书面文件,有关记录、协议、纪要必须由双方签字:工程中重大事件和特殊情况的记录、统计必须经监理工程师签字认可。(1)项目合同协议书。(2)中标通知书。(3)投标文件及附件。(4)合同专用条款。

(5)合同通用条款。

(6)标准、规范和相关技术文件。(7)图纸。(8)工程量清单。(9)项目报价或预算。工程变更、信函、指示、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于索赔证据内容广泛,有时会出现冲突(或矛盾)或不同解释,导致合同纠纷。根据我国有关规定,合同文件应当能够相互说明。除合同另有约定外,上述索赔证据的排序顺序为其构成和解释顺序。(2)索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,也是业主审查承包商索赔的主要依据。包括索赔函、索赔报告和附件三。

(1)索赔函是承包商写给业主或其代表的一封短信。它应该连接索赔文件的所有部分,包括:(a)描述索赔事件。(B)列出索赔的理由。(C)索赔金额及原因。(D)索赔附件说明。(2)索赔报告是索赔材料的主体,一般包括三大部分。第一个是报告的标题,应该简要概括一下索赔的核心内容;第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与索赔损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性;最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面:

(a)索赔事件应描述清楚,避免使用“可以”、“也许”等猜测语言,导致索赔说服力不强。

(b)报告中应强调事件的不可预测性和突发性,承包商已尽最大努力避免和减轻事件的影响和损失,并已采取了可以采取的措施,使索赔理由更充分,更易于对方接受。

(c)应明确分析责任,并在报告中明确另一方的所有责任。(d)索赔价值的计算应当合理、准确。详细列出计算依据、方法和结果,便于对方接受和减少争议。附件包括(a)索赔报告中列出的事实、原因、影响和其他证明文件和证据;(b)详细计算书。为了简单起见,还可以使用大量图表。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月03日 22:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 工程建设中的索赔技巧是什么
    有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题,认真研究招标文件中的合同条款和规范,仔细检查施工现场,探索可能出现的索赔机会,在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中,应考虑生产效率,将项目成本与投入资源效率相结合。这样,在施工过程中论证索赔的原因,就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中,如果没有生产效率降低的信息,很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反,可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善,在投标时未能达到效率。因此,应采取措施提高效率,加快工期。为证明效率降低,承包商应做好施工记录,记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中,承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求,修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成,作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如:合同中没有索赔条款;没有延期付
    2023-05-07
    286人看过
  • 建筑工程工期索赔的依据是什么,索赔需要满足什么条件
    一个完整的项目之中包含了诸多子项目,需要各方当事人协调合作,共同努力,以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中,由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷,此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足,在向人民法院提起诉讼。工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规
    2023-05-01
    425人看过
  • 办理建设工程结算纠纷证据指引
    一、办理建设工程结算纠纷证据指引拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件,应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理,即以被告住所地或者合同履行地为管辖地。在建设工程施工合同中,合同履行地应为施工行为地。因此,对于拖欠工程款纠纷,原告可以选择被告住所地或者施工行为地(合同履行地)人民法院提起诉讼。依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。二、最新工程结算纠纷管理案例1、案例背景某国有投资项目,在未获得立项批复和招标图纸的情况下,采用邀请招标的方式,要求投标人对该工程的工期、质量、让利幅度进行报价,最终确认中标人。然而,该项目在没有签订正式《工程施
    2021-11-07
    135人看过
  • 建设工程索赔符合条件
    【法律咨询】建设工程索赔的一般理由之一【律师答辩书】1。发包人违约给承包人造成时间和费用损失。2。工程变更(包括设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间和费用损失。3。由于监理工程师对合同文件解释不清,技术资料不准确,或因不可抗力改变施工条件,增加工期和费用。4。发包人提出提前竣工或缩短工期,将增加承包人的费用。5。发包人逾期付款给承包人造成损失的。6。因对合同规定以外的项目进行检验并检验合格,或非承包人原因造成的工程缺陷修复所发生的损失或费用。7。工程暂停并非由承包商引起。8。物价上涨、法律法规变化等。第七条建设工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定,向县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目,不再领取施工
    2023-05-07
    146人看过
  • 建筑工程纠纷证据的认定标准是什么?
    起诉建筑工程纠纷应当准备以下证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。建筑工程纠纷的解决途径1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗,还从心理上消除对抗。2、调解调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导、劝说,促使他们相互谅解,进行协商,自愿达成协议,解决纠纷的活动。3、仲裁仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议,自愿将纠纷提交第三方(仲裁机构)作出裁决,纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。《民事诉讼法》第六十三条证据包括:
    2023-07-06
    450人看过
  • 项目索赔的条件和证据是什么
    1、索赔确认的条件如下:1。合同或者其他证据为索赔提供了法律依据,或者有证据证明有合理的依据支持索赔。2。增加的费用是由于合同期间不可预见的原因造成的,而不是由于承包商的工作失误。3。与索赔有关的费用是可辨认的或可确定的,而且就所完成的工作量而言是合理的。4。支持索赔的证据是客观和可核实的,不是基于问题管理人员的主观意见或没有支持的请求。工程索赔一般由以下费用项目组成:人工费、材料费、施工机械使用费、保证费、保险费、利息费、管理费、利润、机会利润损失等,由承包人在合同规定的索赔期限内提出索赔。6。承包人的索赔是否超过法律规定的诉讼时效。其次,索赔所需的证据关系到索赔的成败。证据不足或没有证据将导致索赔失败。索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括真实性、全面性、相关性和及时性。2。证据的类型。工程索赔审查的证据如下:(1)与工程有关的现场(现场)会议纪要和信函;(2)各种施工进度计划,包
    2023-05-07
    342人看过
  • 如何撰写建筑工程索赔文件
    建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料,也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分:索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信,应将索赔文件的各个部分联系起来,包括(1)索赔事件的描述(2)索赔理由的清单(3)索赔金额和理由(4)索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体,一般包括三大部分。第一个是报告的标题,应该简要概括一下索赔的核心内容;第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与索赔损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性;最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面:(1)索赔事件应描述清楚,避免使用“可以”、“也许”等猜测语言,导致索赔说服力不强。(2)报告应强调事件的不可预见性和突发性,承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失,并已采取了可以采取的措施,使索赔
    2023-05-02
    422人看过
  • 建设工程索赔与反索赔的区别
    一、建设工程索赔与反索赔的区别(一)两者区别1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2、因工程变更造成的时间、费用损失;3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5、发包人延误支付期限造成承包人的损失;6、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7、非承包人的原因导致工程暂时停工;8、物价上涨,法规变化及其他。二、建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价
    2021-12-04
    457人看过
  •  要求列出建设工程合同纠纷的证据要求
    发包方和承包方需要提供企业法人营业执照、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等证据。这些证据需要被提交给法院,如果法院认为这些证据具有证据支持,就应该立案审理。1.发包方的企业法人营业执照。2.承包方的企业法人营业执照。3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。4、法院有权主管或管辖的证据。在向法院起诉时,一般具备以上四方面的证据,法院应受理并予以立案。 提 供 建 设 工 程 合 同 、 工 程 质 量 签 证 单 等 证 据 材 料 , 主 张 建 设 工 程 合 同 纠 纷 案 件 立 案在建设工程合同纠纷案件中,要向法院起诉,需要准备以下四方面的证据:承包方的企业法人营业执照、发包方的企业法人营业执照、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书以及法院有权主管或管辖的证据。根据《民事诉讼法》第六十三条的规定,证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人
    2023-10-05
    439人看过
  • 与工程建设索赔和反索赔有关的法律问题
    法律咨询:乙方未在合同期限内完成工程,工程质量达不到设计和施工规范要求,或其他行为使合同无法履行时,就工程施工索赔和反索赔进行的咨询,甲方代表可以通知乙方按本协议约定支付违约金,并赔偿甲方因违约造成的损失。”也就是说,业主可以向乙方提出索赔,在这种索赔中,甲方往往是主动的,可以从工程款中扣除,甚至可以采取扣留乙方材料设备作为抵押的方式。那么,甲方可以向乙方提出哪些方面的索赔?首先,工程质量索赔。这种索赔通常表现为要求乙方对缺陷产品进行返修;对验收不合格的产品要求乙方返工;对出现质量问题的工程要求乙方在规定时间内进行返修。第二,工程进度索赔。工程竣工日期已在合同中明确规定。除合同执行期间经甲方代表批准延长工期外,乙方必须在合同规定的日期内完成合同规定的内容。否则,甲方将提出索赔。最后,项目保修。工程保修金是工程竣工后的保修限制。保修期内工程质量出现问题,甲方应通知乙方限期修复。否则,甲方可要
    2023-05-07
    411人看过
  • 建设工程索赔计算
    1、工期索赔(1)网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期。(2)比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期。(3)其他方法工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、工程索赔索赔费用(1)总费用法又成为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用。(2)分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔.可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。一、工程造价鉴定申请书怎么写(一)格式内容1、被申请人:房地产开发有限公司2、住所地:法定代表人:3、请求事项:对以下争议事项入行司法鉴定:(1)增加,变更工程量的价款。(2)已报预算未审定的工程款。(3)工程招标清单范围内
    2023-06-23
    217人看过
  • 建筑工程索赔范文是怎样
    一、建筑工程索赔范文工程名称:致:(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:索赔金额的计算:附:证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、建筑工程施工范围1、建筑工程施工总承包一级资质承包工程范围,可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工:(1)高度200米以下的工业、民用建筑工程;(2)高度240米以下的构筑物工程。2、建筑工程施工总承包二级资质承包工程范围,可承担下列建筑工程的施工:(1)高度100米以下的工业、民用建筑工程;(2)高度120米以下的构筑物工程;(3)建筑面积4万平方米
    2023-06-08
    364人看过
  • 建设工程质量保证金3%的文件
    一、建设工程质量保证金3%的文件工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%。合同条款中对涉及质保金的下列事项最好事先进行约定:(一)质保金预留比例、返还期限及方式;(二)质保金是否计付利息,如计付利息,利息的计算方式;(三)具体的保修范围、缺陷责任期的期限及计二、建设工程质量保证金管理办法为了规范建设工程的质量,落实工程出现缺陷时的维修责任。国务院公布了《建设工程质量保证金管理办法》。该管理办法规定了:1.建设工程质量保证金的含义以及对缺陷的定义。质量保证金指的是承包人跟发包人的约定,从应付工程款中保留一部分作为保证金,保证缺陷工程的维修。同时约定了发包方跟承包方可以约定缺陷责任期,但是最长不超过两年。2.管理办法明确规定发包人必须在合同中写清楚保证金,预留、返还等的内容,明确保证金预留的比例,返还的方式,利息等等。3.缺陷责任期内,如果建设工程项目是国库集中支付的政府投资项目,管理保证金
    2021-10-23
    361人看过
  • 建设工程反索赔的概念
    一、建设工程反索赔的概念是什么反索赔就是指一方提出索赔时,反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为,索赔是双向的,业主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反驳就是反索赔。反索赔有工期延误反索赔、施工缺陷索赔等六种类型,针对一方的索赔要求,反索赔的一方应以事实为依据,以合同为准绳,反驳和拒绝对方的不合理要求或索赔要求中的不合理部分。二、反索赔类型(一)工期延误反索赔在工程施工过程中,由于承包商的责任,致使竣工日期延后,影响到业主对该工程的利用,给业主带来经济损失,业主有权对承包商进行索赔,有承包商支付延期竣工违约金。(二)施工缺陷索赔当承包商的施工质量不符合施工及验收规范的要求,或使用的设备和材料不符合合同规定,或在保修期未满以前未完成应该负责修补的工程时,业主有权向承包商追究责任。(三)承包商未履行
    2023-06-07
    309人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 关于建设工程自行索赔的证据范围
      贵州在线咨询 2021-11-07
      建筑工程索赔证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预付款、决算报告、支付工程款的付款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。
    • 建设工程施工纠纷证据收集的标准是什么,施工纠纷证据种类包括哪些
      湖北在线咨询 2022-03-06
      一、施工纠纷证据收集标准是什么 1、必须严格按照法定程序进行。 2、必须主动及时。 3、必须客观全面。 4、注意依靠群众和运用科学技术手段。 5、收集的证据必须妥善保全。 二、施工纠纷证据种类 1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约。 2、来往信件(书信、电子邮件等)。 3、各种会议纪要。 4、施工进度计划和实际施工进度记录。 5、施工现场的工程文件。 6、工程照片。 7、气象报告。 8、工程
    • 工程建设招标文件是什么
      山西在线咨询 2021-11-17
      工程建设项目招标的条件如下:(一)招标人已依法成立;(二)初步设计和概算应当履行审批手续的,已经批准;(三)招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行审批手续的,已经批准;(四)已实施相应的资金或资金来源;(五)有招标所需的设计图纸和技术资料。
    • 建筑工程工期索赔的依据是什么,索赔需要满足什么条件
      福建在线咨询 2023-08-27
      1、合同约定或双方认可的施工总进度规划。 2、合同双方认可的详细进度计划。 3、合同双方认可的对工期的修改文件。 4、施工日志、气象资料。 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的。
    • 建设工程中的承包工程索赔是指什么?
      重庆在线咨询 2022-12-16
      1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。 4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、