北京市内销商品房预售契约(样式一)
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 17:36:48 117 人看过

卖方(以下简称甲方):______

买方(以下简称乙方):______

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市____区(县)____地块的国有土地使用权,土地使用面积为____平方米,土地使用年限__年,自__年__月__日至__年__月__日止,国有土地使用证号为__。甲方在上述地块上建设的__,现已具备规定的预售条件,经北京市房屋土地管理局批准,准予上市预售,商品房销售许可证号为京房内证字第__号。

乙方自愿购买甲方的____房屋,房屋用途为____。乙方预购房屋的定金为人民币____元。双方经协商,就该房屋的预售预购事项订立本契约。

第一条

____房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为____平方米(包括:套内建筑面积____平方米,分摊的共有共用建筑面积____平方米)。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方,土地使用面积(含分摊的共有共用面积)为___平方米,该土地使用面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地使用期限自房屋产权过户之日起至__年__月__日止。

第二条

甲乙双方同意,结算房价款时,房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±__%(含)时,按照本契约第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起__日内,甲乙双方同意按下述第__种(大写)方式处理:

1.乙方有权解除本契约,契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效,甲方除在契约解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按__利率计算。

2.按照本契约第三条所述房屋单价据实结算。

3._______________________________。

第三条

双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币__元,价款合计为人民币(大写)__仟__佰__拾__万__仟__佰__拾__元整(小写)元。付款方式见本契约附件三。乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行____,银行帐号为____。

第四条

乙方如未按本契约附件三付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之__(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过__日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条

甲方向乙方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的,须按照《北京市公共建筑工程实施初装修质量核定规定(试行)》、《北京市住房工程实行初装修竣工工质量核定规定(试行)》的要洋,提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后,甲方交付房屋的日期为__年__月__日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的,乙方有权解除本契约,甲方在契约解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外,还应全部退还乙方已付的房价款及利息,利息按__利率计算。

第六条

甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的,甲方同意按__向乙方补偿。

第七条

除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间向本契约约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之__(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过__日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还乙方,并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。

第八条

本契约签订后,因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的,应于__日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起__日内有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本契约,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金外,还应承担补充协议中双方约定的违约责任。

第九条

甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第十条

乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第十一条

双方同意在签订本契约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市__房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。

第十二条

本契约签订后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特殊原因转让,须经甲方同意并签订预售转让书面协议,报市房屋土地管理局批准。

第十三条

双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。

第十四条

本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,双方同意按以下第__种(大写)方式解决纠纷。

1、提交北京仲裁委员会仲裁。

2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十五条

本契约未尽事宜,双方可签订补充协议。本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

第十六条

本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本共__份,房地产交易管理部门壹份,____。

甲方(签章):

乙方(签章):

法定代表人:

法定代表人:

身份证号码:

身份证号码:

地址:

地址:

联系电话:

联系电话:

邮政编码:

邮政编码:

代理人:

代理人:

联系电话:

联系电话:

预售登记机关:(章)

经办人:

附件一:房屋状况(略)

附件二:共有共用部位(略)

附件三:付款方式(略)

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 15:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房预售相关文章
  • 北京规定:商品房预售须明确投诉渠道
    北京:商品房预售须明确投诉渠道昨天(3月16日),记者从(北京)市住建委发布的《北京市住房和城乡建设委员会关于商品房预售方案执行中有关问题的补充通知》中了解到,即日起开发企业在预售方案中应进一步明确商品房质量问题投诉渠道。此次补充说明共补充了三方面内容。其中要求预售方案的项目预售计划中,如开发企业委托房地产经纪机构代理销售的,应提交该经纪机构在房地产主管部门的备案信息、以往代理销售的主要项目信息;预售方案中应进一步明确商品房质量问题投诉渠道,包括开发企业处理质量问题的部门、主要负责人员信息以及质量问题的处理程序;暂定资质房地产开发企业申请商品房预售许可时,应提交一级资质或在本市注册的二级资质房地产开发企业作为质量责任承担主体出具的经公证的担保函,或通过商业保险明确质量责任承担主体,并提交工程质量保险合同或暂保单。据了解,三方面补充内容在开发商申请预售许可证时就必须向主管单位提交。获得预售许
    2023-04-22
    146人看过
  • 预售商品房按揭方式
    按揭是一种担保方式,指在楼宇建筑期内,商品房预购人将其与开发商(预售方)签订的《商品房预售合同》中预购人所应拥有的全部权益作为贷款的抵押物抵押给银行,同时商品房预售方作为贷款担保人,并保证银行为第一受益人,如预购人或担保人未能依约履行还款责任或担保义务时,银行即可取得预购人在《商品房预售合同》内的全部权益,以清偿其对银行的所有欠款。按揭购房步骤:1、借款人在办理贷款前,请查明所购楼宇是否有银行提供个人住房按揭贷款承诺书,然后,借款人申请个人住房按揭贷款,填写《贷款申请审批表》,将有关材料(付首期款证明、买卖合同、身份证、经济收入来源证明等原件、复印件)提交贷款银行。2、开发商:作为借款保证人在贷款申请审批表“保证人意见”栏上签字、盖章。3、贷款银行:信贷员对借款申请人提交的全部资料、文件进行审查,逐级审批。4、贷款行领回办妥手续的材料并根据依法生效的借款合同发放贷款。5、国土局产权登记和公
    2023-02-04
    277人看过
  • 南京市商品房预售许可证申请表
    南京市商品房预售许可证申请表申请单位:(签章)申请日期:年月日申请单位名称注册地址企业性质企业法人代码资质等级法定代表人单位电话手机邮编证件类型证件号码代理人代理人电话代理人手机代理人证件类型代理人证件号码项目名称所处板块项目坐落所属区域项目总面积(m2)规划容积率土地面积(m2)土地级别土地起始日期土地终止日期各类房屋申请预售面积(m2)住宅办公商业综合车位(个)各幢房屋概况幢号预售面积(m2)功能及分布的层数总套数装修标准工程进度竣工日期开盘日期监管银行序号申报资料名称补充说明1南京市商品房预售许可证申请表2企业法人营业执照3房地产开发企业资质证书4国有土地使用证5开发项目立项批复6建设工程规划许可证及规划核准图7建设工程施工许可证8商品房开发建设资金投入证明9建设工程施工合同及关于施工进度的说明10商品房预售方案11前期物业管理合同及备案表12商品房预售款监管合同13商品房共有共用部
    2023-06-10
    108人看过
  • 北京市新房契税政策的内容
    一、北京市新房契税政策的内容关于北京市新购置房产契税的计算细则,此处简述如下:首先,对于个人民众于本市购买首套自住用房的家庭(家庭成员范畴涵括购房者本人、其配偶以及未成年子女),该房型面积在90平米及以下的情况下,适用1%的相应税率进行契税缴纳;而当该套房屋面积超出90平米时,契税适用税率则调整至1.5%;其次,对于那些家庭第二次购买改善性住房且房屋面积在90平米及以下的民众而言,照旧享受1%的契税优惠税率;然而,当其购置的住房面积达到或超出90平米区间时,契税则需要按2%的相应税率进行缴纳;值得注意的是,对于那些家庭第三次购入住房或者购买非居住性质物业的民众来说,其所购房屋不论面积大小均需按照3%的契税税率全额缴纳税款。《中华人民共和国契税法》第四条契税的计税依据:(一)土地使用权出让、出售,房屋买卖,为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格,包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价
    2024-07-31
    445人看过
  • 商品房买卖契约是什么?商品房买卖契约样本
    一、商品房买卖契约是什么房屋买卖契约是指房屋买卖双方达成的购房协议,具有法律效力。二、商品房买卖契约的样本商品房买卖契约的样本卖方(以下简称甲方):()买方(以下简称乙方):()甲方按照《浙江省实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例〉办法》的规定,通过()方式,取得浙江省()区(县)()地块的土地使用权,土地面积为()平方米,土地使用年限()年,自()年()月()日至()年()月()日止,国有土地使用证号为(),经浙江省房地产管理局审核,准予上市销售,浙江省商品房销售许可证号为()。乙方自愿购买甲方的()的房屋,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。第一条:()房屋,房屋用途为(),建筑面积为()平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地使用面积()平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过之日
    2023-05-02
    88人看过
  • 北京市商品代销合同(BF
    委托人:____________________________________代销人:____________________________________签订时间:_____年_____月_____日签订地点:____________________委托人委托代销人以自己的名义为其卖出以下商品:商品名称商标规格型号生产厂家计量单位数量质量要求包装要求价款单价总价合计人民币金额(大写):¥:代销期限:年月日至年月日。代销商品的交付时间、地点、方式:验收方式、时间及其提出书面异议的期限:代销期内商品的保管责任及费用承担:报酬的计算方法:报酬、价款的结算按下列第种方式解决。(一)已售商品的价款每月日结算一次,代销人的相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款报酬在代销期限终止时结清。(二)已售商品达百分之时,代销人与委托人结算一次价款,相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销
    2023-04-23
    234人看过
  • 北京预约离婚怎么样预约
    1、北京人口众多,不管是结婚还是办理离婚手续,人数都会很多。在北京想要办理离婚,可以到领证的地方进行办理,当你们到民政局办理离婚手续,工作人员的都会给你一份离婚协议书,并且象征性的问一些要不要在考虑的问题。至于北京办理离婚要不要预约,一般情况下是不需要的,不过前提是你们各自都商议好时间,在双方都同意的情况下,办理离婚手续会更顺利些。2、不过一些民众也担心,没有预约直接到民政局办理离婚手续,派对等待的时间会很久,而事先预约好的情况也有。如果提前预约,那么在时间上会更好安排,只要在预约的时间点提前十几分钟到达就可以了。3、现在北京办理婚手续只有朝阳、门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、延庆等区县开通了离婚登记预约服务,如果一方的当事人具备这些县城的户口,那么可以在网上进行预约。
    2023-03-19
    202人看过
  • 北京市商品房买卖合同样本
    商品房买卖合同
    卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方):甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权土地面积为______平方米国有土地使用证件为______甲方在上述地块上建设的项目名称为______现已竣工取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号)经北京市房屋土地管理局审核准予上市销售北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号乙方自愿购买甲方的______房屋甲方愿意出售甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方双方经友好协商就上述房屋的买卖事项订立本合第一条房屋该房屋状况详见附件一房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米分摊的共有共用建筑面积______平方米)共有共用部位详见附件二土地使用面积为______平方米(含共有共用面
    2023-04-22
    449人看过
  • 商品房买卖契约的预售登记手续如何办理
    商品房买卖契约的预售登记手续如何办理?房屋买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,未经登记的契约在法律上是无效的,合同约定的权利、义务对当事人无约束力。办理该手续应在签订契约的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售/预购登记手续。办理该手续时买卖双方应持合同正本(一式四份),购房者应持身份证复印件。如买卖双方未按上述规定时限办理交易审核,每逾期一天,有关部门将处以0.1%的罚款。最新版北京市内销商品房买卖契约模板<p>卖方(以下简称甲方):_______________</p><p>买方(以下简称乙方):_______________</p><p>甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,通过方式,取得北京市________区(县)地块的土地使用块,土地面积为________________________________平方米,土地使用年限________
    2023-08-17
    275人看过
  • 北京热销小产权房售价仅为商品房价30%
    如果你有30万,你可以在北京的二环内买到20平米的房子;如果你运气好,也可以在五环内买到40平米的房子,或者六环内买到45平米的房子。而在五环外的“小产权房”,你用这笔钱则可以买到近100平米的房子!据“地产(地产博客地产新闻)”统计显示,北京“小产权房”主要集中在通州、顺义、怀柔、密云等远郊区,房价多在每平方米2500元至4000元之间,仅为四环内动辄上万元的商品房价格的25%至30%。低廉的价格造成了购房者对“小产权房”的趋之若骛。但在“小产权房”热销的背后,却是难掩的风险和显而易见的利益驱动。“小产权房”卖火了5月26日上午10点,当《中国经济周刊》记者来到通州区张家湾镇太玉园(论坛像册户型)小区售楼处时,这个北京闻名的“小产权”楼盘正迎来新的一期开盘,很多购房者在向售楼人员了解情况。“通州的楼盘60%都是小产权的,我们一点也不愁卖!今天开盘我已经卖了4套了。有时候团购十几套的情况也
    2024-03-29
    459人看过
  • 商品房预售后能否违约
    法律综合知识
    在签署商品房预售合同之后,虽然购买房屋的消费者可以行使反悔权,然而若不存在法律所明确规定或双方约定的有关解除合同的理由,那么消费者便需承受相应的违约责任。例如,如果已经按照预定支付了定金,这种情况下,通常是不会退还的。根据中国现行的民事法律法规,合同一方经与另一方协商达成合意则享有解除权,但这必须伴随着相应的违约责任。具体来说,如交付定金的一方未能履行其应尽的债款义务,或是未遵守合同中规定的债务,使得合同目的无法得以实现,那么他将失去要求对方返还定金的权利;反之,如果接受定金的一方未能履行其应尽的债款义务,或是未遵守合同中规定的债务,使得合同目的无法得以实现,那么他就有义务向对方双倍返还定金。《民法典》第五百六十二条当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。第五百八十七条债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的
    2024-08-10
    221人看过
  • 北京:开发商12月起须公示预售商品房优惠幅度
    北京率先出台商品房预售方案监管办法———昨日,市住建委发布《关于加强我市商品房预售方案管理的通知》,对商品房预售整体方案进行全面监管。除再度强调商品房预售资金监管外,首度明确了今后开发商须公示预售商品房的优惠幅度、自留商品房的套数及原因,并明确开发商破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担主体。此外,还首度要求开发商须上报项目的开盘应急预案。根据《通知》规定,开发商自12月1日起在申报商品房预售方案时必须明确提及监管销售流程,包括购房客户排号、选房、签约流程;预售方式,包括电脑排号、现场摇号或先到先选等公开方式。针对部分开发商此前存在的内部认购等违规行为,《通知》首度要求开发商除上报预售商品房的价格外,更须明确优惠幅度。而为了避免开发商通过自留商品房达到内部销售,新的监管办法也要求了开发商必须将企业自留商品房的楼号、房号、规划用途、套数、建筑面积进行上报,并注明自留商品房的原因及自
    2023-06-10
    462人看过
  • 预售商品房销售的必要条件
    需要满足下列条件:一、已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书。二、持有建设工程规划许可证和施工许可证。三、按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期。四、取得商品房预售许可证。预售商品房交付要满足什么条件关于商品房的交付的法定条件,如上述法律法规一般规定为验收合格,未经验收或验收不合格的,不得交付使用,但对验收合格的标准是什么,是质量验收、项目竣工验收还是综合验收,并没有明确的规定。司法实践与理论界争论不休,主要有三种理解。1、商品房的验收合格仅指工程质量验收合格。该质量验收是指建设单位收到建设工程竣工报告后,组织勘察、设计、施工、监理等单位进行的竣工验收。2、商品房的验收合格应指包括工程质量、规划、消防、人防等在内的验收合格(以下统称项目竣工验收)。虽然国家规定一定条件下的住宅小区应当进行综合验收,但法律法规并未作出
    2023-07-06
    260人看过
  • 南京商品房销售政策是怎样的
    1、购房人(含居民家庭、企事业单位、社会组织)新购住房在取得不动产权证后,3年内不得转让。通过赠与方式转让住房的,自签署《赠与合同》并办理转让确认手续之日起,赠与人满3年后方可再次购买住房。通过赠与方式取得住房的家庭或居民,执行住房限购政策。2、指导开发企业按照房地产市场调控政策合理申报新建商品住房销售价格。住宅配套产权车位和储藏室实行价格备案,备案价格水平保持基本稳定。取得预售许可的商品住房项目,房地产开发企业及其委托的代理销售机构应当严格落实购房实名制,按照公开、公平、公正、透明的原则对外销售。客户积累大于可供房源的商品住房项目,房地产开发企业及其委托的代理销售机构应采用由公证机构主持的公开摇号方式公开销售商品住房,摇号排序,按序购房,摇号排序名单现场公示。3、加大对房地产开发企业、代理销售机构、经纪机构违反调控政策和销售规范(含应公证摇号未公证摇号)、炒卖房号、哄抬房价、捂盘惜售等违
    2023-02-17
    304人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。 商品房预售的前提是房地产开发项目已经取得了商品房预售许可证,并且房屋已经完成了基础建设和配套设施的建设,具备了预售的基本条件。 在商品房... 更多>

    #商品房预售
    相关咨询
    • 商品房内销预售必备资料
      湖南在线咨询 2022-03-14
      一、商品房内销预售须提交如下材料:商行政部门批准的“企业法人营业执照”;“三资”企业还必须提交北京市对外经济贸易委员会关于“三资”企业成立合同。章程的批复和“企业批准证书”;北京市计划委员会关于项目建议书和可行性研究报告的批复;列入市计委.市建委商品房屋建设计划的文件;市政府或县政府关于建设计划的文件;土地使用权出让(转让)合同;国有土地使用证或国有土地使用权来源证书;北京市城市规划管理部门签发的
    • 预售商品房违约怎样处理
      重庆在线咨询 2022-07-09
      (一)从切实维护购买方的合法利益角度出发,开发商在催告后三个月内履行的,同时要承担违约责任。 (二)如果预售方在经催告后三个月内仍不能履行的,购房方有选择要求开发商继续履行合同并承担违约责任或者解除合同并要求赔偿损失(损失可比照房屋价格上涨或实际损失计算)。 (三)对延期履行合同,如果未约定违约金数额,可按照已付房款额比照银行逾期还款罚息计算。 《城市商品房预售管理办法》第十二条规定,预售的商品房
    • 商品房买卖契约的预售登记手续如何办理?
      山东在线咨询 2022-10-20
      商品房买卖契约的预售登记手续如何办理房屋买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,未经登记的契约在法律上是无效的,合同约定的权利、义务对当事人无约束力。办理该手续应在签订契约的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售/预购登记手续。办理该手续时买卖双方应持合同正本(一式四份),购房者应持身份证复印件。如买卖双方未按上述规定时限办理交易审核,每逾期一天,有关部门将处以0.1%的罚款。
    • 预约销售方式流行
      陕西在线咨询 2022-10-28
      很多安置房尤其是新近交房的安置房交易都是采用预约销售的方式。即安置房业主还没有拿到房屋的产权就转让,所以买家购买房屋后暂时不能过户。“最常见的方式就是买卖双方找一家可靠的中介,由中介牵头双方签订一份带附加条件的预约销售合同,合同声明该房屋已经售出,但要等产权办好再过户。”中介会把这份合同拿到公证处公证,证明双方已经发生了这个交易行为。付款方式也根据协商各有不同,比如有的是先预付30万元订金,交房后
    • 商品房销售包括商品房现售和商品房预售吗商品房现售应具备什么条件
      广西在线咨询 2022-01-07
      商品房销售包括商品房现售和商品房预售。商品房现售,是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人,并由买受人支付房价款的行为。 商品房预售,是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。 商品房现售,应当符合以下条件:(一)现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书;(二)取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件;