在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据,只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求,其通常包括一下四个方面的内容:(1)事件发生的时间和情况的简单描述;(2)索赔依据的合同条款和理由;(3)有关后续资料的提供,包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。此处需要注意的是:按照国际惯例索赔有效期间是28天,当然这并非法律的强制性规定,合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间,亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工,同时准备索赔材料。
索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工,并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录,同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。同期记录的内容有:索赔事件发生时及过程中现场实际状况,必要时可以拍照、录像、公证;索赔事件导致现场人员、设备闲置的清单;索赔事件对工期的影响;索赔事件对工程的损害程度;索赔事件导致费用增加的项目及所用人员、机械、材料数量、有效票据等。同期记录应当有现场监理工程人员的签字。
索赔事件发生后,承包商应当进行详细调查,分析事件发生的原因,全面收集证据。索赔事件的证明材料很大程度上决定了索赔的成败,其为工程索赔的依据。因此,承包商在正式提出索赔报告前的资料准备工作极为重要,这就要求承包商注重记录、整理、保存各方面的工程信息资料,比如施工日志、来往函件、气象资料、备忘录、会议纪要、工程照片和工程声像资料、工程进度计划、工程核算资料、工程图纸、招投标文件等方面的资料,以随时从中提取与索赔事件有关的证据资料。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后28天内,或在工程师同意的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,也是业主审议承包商索赔请求的主要依据,包括索赔信、索赔报告、附件三部分,其中最主要的为索赔报告。(参见文末工程费用索赔报审表)
承包商的索赔可分为工期索赔和费用索赔,一般地,对大型、复杂成应分别编写和报送,对小型工程可合二为一。如果索赔时间具有联系影响性,实务中的一般做法是,承包商的上述报告将被认为是第一次临时详细报告,并每隔28天或按工程师合理要求的时间间隔,提交进一步的临时详细报告,说明索赔的费用额和工期延长期,并提供相应的证明资料。承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告,说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。
4、工程师审核索赔文件。
我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定,工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。如果在28天内既未给予答复,也未对承包商作进一步要求的话,则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。
一般情况下,工程师接到承包商的索赔报告后,会立即建立该索赔事件的索赔档案,核查承包商的同期记录,对其随时提出意见或者向承包商提出制作其他相关记录的要求。工程师接到正式的索赔文件后,会根据事实情况以及合同的约定,对索赔文件进行审核,必要时会要求承包商提供进一步的材料及索赔计算依据。
5、工程师作出处理决定。
工程师审核索赔文件后,如认为同时符合以下条件,则会认为索赔成立:(1)与合同对照,该事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或者直接工期损失;(2)该事件造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的责任和风险责任;(3)承包商按照合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。
工程师可与承包商就索赔事项进行协商,不论是否协商一致,工程师均有权在权限范围内作出批准给予补偿的款额和顺延工期的天数,并将《索赔处理决定》发送承包商,并抄送业主。《索赔处理决定》主要内容包括索赔事项、建议给予补偿的金额或延长的工期,《索赔处理决定》一般附有索赔评价报告。索赔款将计入下月支付工程进度款的支付证书内,顺延的工期加到原合同工期里面去。
6、业主审查索赔处理。
当工程师确定的索赔数额超过其权限范围时,必须报请业主批准。业主首先根据时间发生原因、责任范围、合同条款审核承包商的索赔申请和工程师的处理报告,再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等有关情况,决定是否批准工程师的处理意见。索赔报告经业主批准后,工程师即可签发有关证书。
7、承包商是否接受最终索赔处理决定。
若承包商接受了最终的索赔处理决定,这一所索赔事件即告结束,若承包商不接受监理工程师及业主单方面决定,则须采取下列方法之一对索赔处理决定作出反应:(1)向工程师发出对该索赔事件保留继续进行索赔权利的意向通知,等到颁发整个工程的移交证书后,在提交的竣工报表中作出进一步的索赔;(2)在合同约定的时间内进行友好协商解决,如果未能协商解决,则通过诉讼或者仲裁解决。
-
具体操作步骤申请工伤赔偿的流程
345人看过
-
车祸理赔具体操作步骤
382人看过
-
退工登记的具体操作步骤
142人看过
-
建设项目管理的步骤
244人看过
-
抚养费更改的具体操作步骤有哪些?
324人看过
-
建设工程签证与索赔法律实务及具体操作
455人看过
合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>
-
工程建设项目施工的步骤列举辽宁在线咨询 2024-12-01工程施工招标分为三个阶段:招标准备、招标实施和定标签约。在招标准备阶段,业主需要进行一系列准备工作,如成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标和编制招标相关文件等。招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段,包括发布招标公告或投标邀请书、组织资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘和召开标前会议等工作。最后,在定标签约阶段,招标过程会迎来结果性阶段,包括开标、评标
-
征地工作流程具体有哪些步骤海南在线咨询 2023-02-27征地工作程序: 1.告知征地情况。 在征地依法报批前,当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等,以书面形式告知被征地农村集体经济组织和农户。 2.确认征地调查结果。 当地国土资源部门应对拟征土地的权属、地类、面积以及地上附着物权属、种类、数量等现状进行调查,调查结果应与被征地农村集体经济组织、农户和地上附着物产权人共同确认。 3.组织征地听证。 在征地依法报批前,当地国土资源部
-
死刑复核程序的具体操作步骤湖南在线咨询 2024-12-23根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,对于判处死刑的第一审案件,若被告人不上诉、人民检察院不抗诉,或者虽然提出了上诉或抗诉,但并非针对事实认定而是针对法律适用或程序问题的案件,法院可以采用非开庭的方式进行审理。而对于一审判处死刑后被告人提出上诉或检察机关提出抗诉,并且是针对事实认定提出的案件,则法院应当开庭审理。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十六条的规定,死刑由最高人民法院核准。而
-
人保在线理赔的具体操作步骤广东在线咨询 2024-11-18如果您要进行人保在线理赔,请按照以下几个简单步骤操作: 1. 立即致电我们的专属报案热线95518,我们的客服将了解您的事故情况并提供帮助。 2. 我们的查勘专员将尽快与您联系,并前往现场查看事故状况以及确认车辆损失细节。他们将指导您完成出险通知书的填写,明确理赔范畴、具体金额以及建议的修复方案。 3. 在完成上述步骤后,您需要将所有必要的索赔材料提交给我们。我们会认真核实这些材料的真实性和
-
工程索赔程序的具体操作指南广东在线咨询 2025-01-18在索赔事件发生后的28天内,承包人应向监理工程师发出书面通知,表达对于事件所造成损失的索赔意向。在发出索赔意向通知的28天内,承包人应向监理工程师提交详细的补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,监理工程师应在28天内向承包人发出书面通知,确认收到这些索赔文件,并开始审核。