房屋装修有问题是否违约-法师兄

房屋装修有问题是否违约

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 18:46:44 192 人看过

构成违约，经承建商和业主双方对房屋全部损害作详细评估分析后，作出承建商一次性赔偿的决定，由业主负责重新装修。

根据规定，装饰装修业经营者应当与消费者约定施工时限、施工质量、保修期限、费用结算、违约责任等内容;由经营者提供装饰装修材料的，应当使用符合国家规定标准的材料。因施工质量问题或者经营者提供的材料不符合国家规定标准，需要返工与重做的，经营者应当免费返工、重做;质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。

《民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多房屋装修相关文章

申请仲裁
物业费的缴纳问题：房屋是否已装修或居住？

房子没装修没住人是需要交物业费。需要交物业费的分析如下：1、购买的商品房无人居住，也是需要交纳物业管理费的。如果房屋长期闲置，可以协商物业管理公司或根据当地出台的相关政策，打折收取；2、物业管理费在房屋实际交付后由业主买受人交纳，一般是以购房者实际收房之次月开始缴纳；3、业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主负连带交纳责任；4、物业在未实际交付给买受人占有之前的物业服务费应由房产开发商交纳，实际交付后应由业主买受人交纳。一般实践中，物业服务费是以月为单位交纳的，实际操作中一般是以购房者实际收房之次月开始交纳物业管理服务费；5、业主从开发商处接收房屋时起，业主就对房屋有实际占有、使用的权利，并享受物业服务企业的物业管理服务，至于业主由于某种原因未实际居住，不影响物业公司收取物业服务费；6、物业服务企业已经按照合同约定

2023-07-17

204人看过
房屋装修
如何选择房屋装修公司,房屋装修应该注意哪些问题呢

1、看证书资质。一个正规的装饰公司，不管大小，都必须有装饰工程施工的资格。还有不可少的营业执照，正规的办公场所，税务登记等，都是需要仔细考察的。2、合适自己的才是最好的。根据自己住房面积和经济状况，考虑在装修过程中所需的一些基本硬件，对这些必需品作初步估算，然后根据自己的投资预算来选择装修公司的档次。对于标准型，即人们常见的基本装修，就可以找施工能力较强的装修公司，在与公司谈方案时也要注意对方在这方面的实力和业绩。3、听口碑。多问问身边的朋友，哪些装修公司比较好，装修质量过硬。上网查查装修公司的具体情况，看看有木有网友评论。4、不要轻信言过其实的广告和熟人介绍。对装修公司情况了解不深入，容易上当受骗。在考察装修公司时，必须查看施工单位的营业执照、资质等级证书；公司是否有固定办公场所；不要被样板工程所迷惑，最好到正在施工的现场看一看。尽量做到心中有数，避免上当受骗。房屋装修应该注意哪些问题1

2023-03-31

71人看过
房屋装修
不签装修合同房屋装修出现质量问题难维权

近日，一位市民向市消委会反映，他家刚装修完一个月的房子出现质量问题，由装修公司代购的家具也出现质量问题，但是在维权过程中却遇到了棘手难题。据该市民介绍，由于是熟人介绍的装修公司，压根没有想到会在以后遇到麻烦，而且该装修公司在我市还小有名气，因此，出于对熟人的信任和对公司的信任，该市民没有与公司签订装修合同。在装修过程中，也很少到现场监工，没有对房屋进行验收就将装修尾款全部付与了装修公司。房屋装修完成一个月后，该市民到新房查看，发现家中有漏水等情况，而且由装修公司代购的家具也有一些出现了质量问题。与装修公司联系时，装修公司却不接该市民的电话，当初的介绍人打电话，该公司也拒不接听。市消委会相关负责人表示，尽管装修公司确实对市民造成了损失，但由于没有合同，因此消委会也无法进行协调。如果消费者遇到这种情况，一旦私下无法达成协议，消费者想要挽回损失只能通过诉讼途径，由专业机构鉴定给予证据，最终由法院

2023-06-10

144人看过
房屋装修
如何解决房屋装修纠纷问题呢

对下列房地产纠纷应先经有关的行政管理机关裁决，当事人不服的，可以在规定的时间内向人民法院起诉，人民法院作为民事案件受理。1、土地所有权和使用权争议，须以乡级人民政府或县级以上人民政府处理，当事人对有关人民政府的处理决定不服的，可以在接到处理决定通知之日起30日内，向人民法院起诉。2、房屋拆迁纠纷，拆迁人与被拆迁人对拆迁补偿、安置等经协商达不成协议的，由批准拆迁的房屋拆迁主管部门或房屋拆迁主管部门同级人民政府裁决，当事人对裁决不服的，可以在接到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。3、公民个人之间、个人与单位之间的林地、林木所有权争议必须经县级或乡级人民政府处理，当事人对处理决定不服的，可以在接到处理决定一个月内向人民法院起诉。一般来说，房产纠纷大多构成民事案件，属于人民法院民事案件的受理范围，而少数房产纠纷属于行政案件的受理范围。但实践中也有些房产纠纷不属于人民法院的受理范围，而应由其他机关

2023-04-27

451人看过

房屋装修
房屋装修违约责任是怎么规定的

1、私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的，都要赔偿给业主因此造成的全部损失。2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的，业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修，如果工程逾期则还要赔偿给业主因此造成的全部损失。3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工。没有得到业主认可的隐秘项目工程，包括水电、地板、墙面、吊顶等，装修公司不应继续施工，否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。4、逾期。装修公司如果在没有任何有效理由的情况下逾期完工的话，装修公司应按照逾期天数赔付违约金(具体数额看双方事前协商)，逾期若干天(事先协定)仍不能完工，业主可以要求终止合同并索赔。5、提供假冒伪劣材料造成室内空气污染检测超标或者是造成其它伤害的，均由装修公司赔偿损失和负责治理。一、装修合同中的漏洞要怎么防范合同中必须写明装修的具体要求和完工日期以及

2023-06-28

91人看过
房屋装修
房屋装修违约责任如何界定？

这段内容讲述了装修公司未经业主同意对房屋进行拆改需承担赔偿责任,工程质量不符合合同规定时业主有权要求重新装修或修理,隐蔽项目未通过业主认可装修公司不应继续施工,逾期未完工装修公司应赔付违约金,提供假冒伪劣材料造成室内空气污染或其它伤害由装修公司负责赔偿。装修公司需遵守相关规定,否则业主有权要求赔偿。1.未经业主同意，装修公司对房屋进行拆改，无论何种理由，都需承担赔偿责任，以弥补业主因此遭受的全部损失。2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的，业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修，如果工程逾期则还要赔偿给业主因此造成的全部损失。3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工。没有得到业主认可的隐秘项目工程，包括水电、地板、墙面、吊顶等，装修公司不应继续施工，否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。4、逾期。装修公司如果在没有任何有效理由的情况下逾期

2023-09-01

273人看过
承诺
装修问题有哪些

一、装修问题有哪些装修问题有如下：1.广告宣传误导消费。由于对市场缺乏基本了解，部分消费者难以抵挡商家天花乱坠的宣传攻势，冲动消费不仅导致预算超额，更引发退货纠纷。2.预付款消费隐藏风险。定金可退没有在票据注明，口头承诺难认定；消费者所获赠品使用后无法退回，成为退款障碍；由于订货与提货时间间隔较长，预订款商品断货或者不同批次商品间的差异问题，使商品供货存在风险。3.质量问题是投诉重点。商家使用劣质材料，以次充好；商品品牌与预订不符或者混有杂牌商品；商品有划痕、破损等瑕疵问题。4.装修施工过程问题多。使用低价但无资质的施工队施工，使装修质量及售后服务无法得到保证；合同内容不够详尽或者责任不明确;不规范的施工行为为家装质量带来隐患。5.售后维修难度大。装修质量问题往往入住后才慢慢凸显，如墙面开裂、防水问题等，存在短时间发现难、责任确定难、维修过程难等特点，维修产生的材料及人工费用是投诉的主要内

2023-06-05

179人看过
房屋装修
新装修房屋拆迁后的赔偿问题

根据我国相关法律规定，城市房屋拆迁时，房屋装修可以获得经济补偿。装修费用应并入房屋价值中，以评估机构出具的评估报告为依据。根据临时建筑的结构特点和使用情况，按照尚可使用期限的残存价值，参考临时建筑的剩余期限给予补偿。具体补偿金额由评估机构进行评估。根据我国相关法律规定,城市房屋拆迁时,房屋装修可以获得经济补偿。装修费用应并入房屋价值中,以评估机构出具的评估报告为依据。根据临时建筑的结构特点和使用情况，按照尚可使用期限的残存价值，参考临时建筑的剩余期限给予补偿。具体补偿金额由评估机构进行评估。拆迁新装修房屋的赔偿标准是什么？根据我国《拆迁法》的规定，拆迁人应当对被拆迁房屋及其附属设施给予补偿。对于拆迁新装修的房屋，拆迁人应当根据其投入的实际成本进行补偿。具体而言，拆迁新装修的房屋应当考虑房屋的建筑面积、房屋用途、装修程度等因素。拆迁人应当与被拆迁人协商确定装修费用，并将其纳入拆迁补偿范围。

2023-08-25

364人看过

房屋装修
房屋装修问题往哪个部门投诉

1.消费者协会，当消费者在装修的过程中遇到问题，又与装饰公司沟通未果时，我们便可以向消协投诉。2.行业协会，当消费者遇到装修纠纷的时候，投诉到装修行业协会也是一种解决问题比较有效的途径。大部分行业协会都设有咨询投诉部门，开辟专用投诉电话。法律依据：《住宅室内装饰装修管理办法》第二条在城市从事住宅室内装饰装修活动，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理，应当遵守本办法。本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。第五条住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；（二）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间（三）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；（四）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；（五）其他影响建筑结构

2023-04-01

120人看过
房屋装修
房屋装修合同纠纷保修期内出现问题

一、房屋装修合同纠纷涉及哪些问题房屋装修合同纠纷包括：1、发包人原因形成的纠纷：发包人的义务主要表现为，依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的，导致承包人无法施工，且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务，那么，如果承包人请求解除建设，是依法应当受到支持的。2、工程量增加、减少形成的纠纷：房屋装修合同纠纷中，关于工程量纠纷较为普遍，常常表现为工程量有争议增加、有争议减少。对于有争议增加部分，承包人有义务提供关于发包人同意其增加工程量的依据，否则，其主张难以受到支持;对有争议减少部分，可能涉及已经施工工程被减少、或者实际根本未于施工的争议。如发包人拆除工程，则应当支付工程款，反之，如果承包人不能提供发包人许可其工程量减少的依据，则可能面临

2023-03-12

460人看过
房屋装修
房屋装修合同容易出现哪些问题

一、房屋装修合同易出现哪些问题1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对。您还应注意签订合同的装修公司名称，是否与合同最后盖章的公司名称一致。如果不符，必须问明二者之间的关系，并在合同上注明。如此做的理由是一旦发生纠纷，一定要有装修公司比较完整的法人登记情况，以备将来投诉或起诉，省去查询的麻烦，而且能够找到确切的责任承担者。2、监理概念模糊。合同中规定了可以实行工程监理，“工程监理”是指监理人受消费者即甲方的委托，对工程建设项目实施监督和管理的活动。“监理人”是指取得监理资格证书，具有法人资格的公司、监理事务所或单位。由此可以看出，作为工程监理人，其身份是独立于装修公司之外的。有些家装市场承诺可为消费者提供免费监理，其对装修工程质量进行监督是否有效及其作用还有待商榷。3、书面文

2023-03-02

434人看过
业主
物业是否有义务维修房屋漏水问题？

房屋漏水物业是否有义务维修，需要具体分析。物业并不是全部都需要负责小区的各种问题。房屋漏水若设计存在漏洞，应找开发商解决，若为房屋质量问题，则由施工单位解决，如果开发商和施工单位都找不到，并且已向物业缴纳房屋物业维修基金的情况下，可找物业公司解决，物业公司应该全权负责维修、维护并帮助业主解决漏水的问题，并做好防水工作。房屋漏水物业纠纷找谁此时依具体情况而定。首先，房屋漏水属于房屋质量问题，应该由开发商承担责任。开发商和物业公司是两个主体，业主与开发商及物业公司是两个不同的法律关系，业主与开发商是买卖合同关系，业主与物业公司是委托合同关系。其次，有的物业公司是开发商的下属公司，有的物业公司与开发商的法定代表人是同一个人，但不等于开发商就是物业公司。如果业主遇到房屋漏水，多次找物业维修而不能解决问题，业主应该起诉开发商，而不是起诉物业公司。最后，给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨

2023-07-04

290人看过

违约金
装修超期是否构成违约

装修超期构成违约应满足以下几点：1、装修合同明确规定了交付期限。违约，顾名思义是违约的意思，所以前提必须有明确的协议；2、超期的原因不是业主的错，而是装修方的问题。装修超期一定是原因造成的，有些情况下是业主造成的。比如业主提供装修材料时，由于业主提供材料的时间延迟，无法按时装修。业主未按约定时间支付装修费用时，装修服务提供商延期装修不构成违约。一、装修公司违约责任都包括什么有下列违约责任：1.私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的，都要赔偿给业主因此造成的全部损失。2.工程质量不符合合同规定。3.隐蔽项目未通过业主认可还继续施工。4.装修公司如果在没有任何有效理由的情况下逾期完工的话，装修公司应按照逾期天数赔付违约金。二、装饰设计合作协议需要包含哪些内容装饰设计合作协议需要包含的内容有：业主和装修公司双方的基本信息；装修工程的基本信息；装修工程的承包方式；装修费用、

2023-06-27

443人看过
保全
签订装修合同要注意什么问题，装修合同违约怎么办

一、签订装修合同要注意什么问题签订装修合同需要注意的问题有：其一，查看装修公司的证照资质；其二，使用国家统一合同文本；其三，看清条款上每一个字；其四，不要在合同中“留白”；其五，合同约定要清楚；其六，中途加项要签字；其七，保修条款要明确。二、装修合同违约怎么办装修合同违约的处理办法如下：1.首先查看书面合同的约定，双方尽量协商解决，能选择继续履行就选择继续履行，采取补救措施，并让违约方承担一定的赔偿责任；2.一方违约严重，一方具备单方解除权时，及时发出书面解除合同的通知书，对已施工部分的工程量进行证据保全；3.双方对质量争议较大时，可以共同委托第三方出具专业意见，以方便日后解决时有较为专业的意见作为参考；4.双方协商不成，可以通过法院或仲裁机构来对一方的违约行为做出评判，给予守约方一定的赔偿。三、装修合同需要备案吗装修合同不需要备案，合同的订立又称缔约，是合同双方动态行为和静态协议的统一，

2023-05-06

65人看过