工程承包合同格式
来源:互联网 时间: 2023-04-13 20:52:21 309 人看过

工程承包合同格式

主要包含以下六个方面:

一、工程项目

明确写出工程名称、工程编号、工程地点以及工程范围。

二、工程期限

根据国家工期定额和使用需要明确标明时限。承包方向发包方发出开工通知书。在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;

4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

5、施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

三、工期提前

施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工准备时间。

四、施工准备

甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地,组织设计、施工单位进行工程设计交底。

乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

五、物资供应

由发包方供应以下材料、设备的实物或指标,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

六、违约责任

工程质量不符合合同规定的,未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 15:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程承包相关文章
  • 厂房工程承包协议书格式范文
    甲方:乙方:根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:一、施工资料:给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。二、甲方管理规定:1、乙方在施工过程中务必按工地的各项施工管理制度执行。2、乙方在施工过程中务必以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。3、乙方在每一天的下班前务必把施工工地的卫生搞好,做到每一天清扫干净。4、现场的施工材料务必堆放整齐,摆放有序。5、乙方在施工过程中务必以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。三、合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:付款方式如下:本工程的工程总价为:__________第一次:工程款为______﹪第二次:工程款为______﹪第三次:工程款为__
    2023-04-30
    192人看过
  • 包工包料水电工程承包合同
    甲方:乙方:承包形式:1、乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。2、乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。3、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。承包价格:多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。承包内容:乙方负责多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。质量要求及验收标准。本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:1、垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm。2、垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。3、阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层
    2023-06-04
    458人看过
  • 工程承包方式是什么,工程承包方式有哪些?
    (一)总承包。建设工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主(建设单位)委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全过程或若干阶段的承包。(二)独立承包。所谓独立承包方式,是指发包人(业主)并不将建设工程的全部建设工作发包给某一承包人,而是分别与勘察人、设计人、施工人分别签订勘察、设计、施工合同,勘察人、设计人、施工人就自己负责的勘察、设计、施工任务各自独立对发包人负责。(三)联合承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。(四)挂靠承包。一、工程承包主要有哪些类型?(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道)等。(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、
    2023-05-07
    314人看过
  • 承包建设工程合同纠纷起诉状的格式和样例是什么?
    1、标题。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人。3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开,每条按照“请求依法判令XXXXX;”的格式来写。4、事实与理由。即先说明事实,再说明要求赔偿的理由和提起诉讼的理由。5、文尾。文尾要写清递交诉状的法院、具状人、起诉时间。承包建设工程合同纠纷一般怎么处理?(一)和解或调解。发生建设工程承包合同争议时,当事人可以自行协商和解,或者通过第三者进行调解。(二)仲裁。建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解,或者和解、调解不成功,可以根据达成的仲裁协议,将合同争议提交仲裁机构仲裁。(三)诉讼。如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款,发生争议后也没有达成书面的仲裁协议,或者达成的仲裁协议无效,合同的任何一方当事人,包括涉外合同的当事人,都可向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉
    2023-07-06
    334人看过
  • 承包厨房工程工程的合同
    想知道厨房工程合同都包括什么内容的,一般1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及
    2023-03-16
    100人看过
  • 工程没有承包合同算承包吗
    如果工程尚未开始,则不算承包;如果双方已有履行承包工程义务的行为,属于事实合同关系,在事实上认定为已经承包。一、企业拖欠工程款怎么办企业拖欠工程款,双方当事人可以协商解决。如果达不成协议的,则当事人可以申请仲裁或者请第三方调解,也可以依法向法院起诉,由法院判决或者进行调解。工程款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。二、构筑工程收取介绍费合法吗介绍工程收取介绍费用是否会构成受贿,依据实际情况而定,主要看介绍行为是否合法、收取介绍费行为是否合法等。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。介绍工程拿好处费合法。介绍工程促进发包方与承包方双方签定施工合同,该介绍行为属于居间行为,可以与委托人订立居间合同,并在居间合同中约定报酬问题。我国法律并不禁止建设工程承包过程中的
    2023-02-22
    333人看过
  • 公路工程施工监理合同格式
    本协议书由____(以下简称业主)为一方,与____(以下简称监理单位)为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与公路工程施工监理合同中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件:附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理
    2023-06-10
    261人看过
  • 格式合同备案流程,格式合同和要式合同的区别
    格式合同备案流程是需要打印合同草案,携带相关资料到管理机构办理手续,等待审查,即可拿到合同备案表。格式合同和要式合同的区别在于形式是否是特定的、内容是否是提前拟定好的。一、格式合同备案流程格式合同备案流程是首先,企业要通过网上签约系统打印出合同草案和补充协议。其次,合同当事人应携带有关资料到合同备案管理机构办理合同备案所需手续。然后,备案机构开始对合同当事人提供的合同备案材料进行审查。最后,符合要求的,加盖合同备案专用章,正式出具《合同备案表》。法律依据:《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十七条订立书面合同7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。由此可知建设工程合同的备案是有期限的,要在7日内到指定的部门备案。二、格式合同和要式合同的区别格式合同和要式合同的区别在于要式合同是指依据法律规定,应具备特定形式的合同。如法律规定须以书面
    2023-06-04
    321人看过
  • 委托合同包括工程承包合同吗
    工程承包合同不属于委托合同。法律规定,工程承包合同是由发包人与承包方签订的合同,工程承包合同并不属于委托合同,委托合同是由委托人与被委托人就委托事项签订的合同。一、行纪人与第三人之间的关系是怎样的?在行纪活动中,当事人之间会产生有行纪人与委托人之间的委托合同关系,行纪人与第三人之间的买卖合同关系,还有可能产生委托人和行纪人共同对第三人的关系。在行纪人与第三人订立的买卖合同中,行纪人是作为合同一方的当事人为委托人的利益而与第三人订立的合同。二、委托合同终止是否退钱委托合同终止与否取决于委托合同的具体约定。一般而言,除非因受托人原因终止或委托合同中有明确约定,否则不予退还。委托合同又称委托合同,是指委托人与受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。委托合同是指委托合同在受托人处理委托事务前已终止或解除。委托合同终止后,对于委托人来说,如果委托费用过高,可以主张受托人未能履行全部义务,并根据其前
    2023-03-29
    272人看过
  • 建设工程合同中承包人的义务以及建设工程合同中承包人的主体资格条件
    一、建设工程合同中承包人的义务?建设工程合同中承包人的义务如下:1.不得转包和违法分包的义务。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人,还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。分包人不得将其承包的工程再分包。2.接受检查的义务。发包人对承包人的工作可以进行检查,承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外,在隐蔽工程隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。3.交付工作成果的义务。勘察人、设计人应当按照约定的期限,向发包人交付符合要求的勘察设计文件,并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定,向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程。二、建设工程合同中承包人的主体资格条件建设工程合同中承包人的主体资格条件一是必须具备企业法人资格;二是必须具有履行合同的能力,即必须具有营业执照和由建设行政主管部门核准的资
    2023-04-30
    402人看过
  • 承包人包工包料是什么合同形式
    (一)发包方(全称):(以下简称甲方)委托代理人:(二)承包方(全称):(以下简称乙方)委托代理人:(三)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。一、工程承包范围及方式(一)承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。(二)承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。二、工程款支付方式(一)乙方需部分垫资。框架部分(含基础):完成0.00以上一层主体封顶,甲方一月内拨
    2023-06-27
    190人看过
  • 施工合同承包方式的分类
    施工承包合同包括两种,分别是总合同与年度合同以及总承包合同与分承包合同总合同与年度合同。施工期在1年以上的大中型建设项目,建设单位根据已批准的总工程项目与施工单位签订总合同(或总协议书),然后再根据年度建设计划签订年度合同。一、建筑劳务分包包括哪些建筑劳务分包包括自带劳务、零散劳务、成建制劳务。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程,发包给具有相应资质条件的分包单位。但是除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工,必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位,按照总承包合同的约定对建设单位负责。分包单位按照分包合同的约定,对总承包单位负责。总承包单位和分包单位,就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备
    2023-02-28
    249人看过
  • 承包协议书格式
    承包协议书甲方:乙方:甲方就新校“文印部”承包事宜达成如下协议:一、甲方提供文印室一间,二手复印机两台,三斗桌两张,公文柜一个,办公椅两把,并提供水、电。乙方以图书馆的名义在道开设“文印部”,每年向甲方交设备费及管理费元。二、协议期限壹年(从年月日起到年月日为止)。三、乙方应在年月日前向甲方交清壹年的使用及管理费用,逾期不交,按自行终止协议处理。四、几点说明:1、乙方只限经营复印、油印、打印等业务,如增加其它设备,经营其它业务,须与甲方商定。2、乙方要向师生提供优质服务,自觉维护图书馆的荣誉,开设的业务要保证质量,收取费用合理。3、乙方人员要自觉遵守馆规馆纪,努力做好安全保卫、消防、卫生等工作。4、乙方在承包期间,对楼道设施(包括房顶、墙壁、门窗、玻璃等)及办公设备要保证完好,如有损坏,由乙方负责修理。5、乙方营业时间原则上与图书馆人员同步,如需增加或延长营业时间,须与甲方商定。6、“文印
    2023-04-23
    162人看过
  • 消防安装工程施工合同的格式
    消防系统安装工程施工合同甲方:乙方:签订日期:签订地点:消防系统安装工程施工合同甲方(全称):法定注册地址:法定代表人:乙方:法定注册地址:法定代表人:根据《民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致,特签订本合同。1.工程概况工程名称:消防系统安装工程地点:2.工程承包范围(1)按经甲方确认及提供的消防系统安装工程施工图纸及设计文件。包括:水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟系统、防火卷帘系统等。a)水灭火系统:包括自市政管网与红线范围的消防管网连接的第一个阀门(不含该阀门)起,至该消防系统的终端灭火设备(含该设备)止的所有消防水管、阀门、水箱、喷头、报警装置、水幕装置、水流指示器、减压板、试水装置、集热板、消火栓、消防水泵、消防水泵接合器、消防气压给水设备等的敷设、安装及调试;如配设有消防水池时,则自消防水池的消防出
    2023-05-08
    346人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 发、承包双方签订的施工承包合同属于格式合同还是非格式合同?
      天津在线咨询 2022-10-17
      没有要求一定要使用格式合同,只要符合合同法要求,双方协商一致,签字盖章,自己起草的合同一样合法有效。
    • 木工工程承包合同的格式有可以参考的吗?
      贵州在线咨询 2022-07-26
      甲方:身份证: 乙方:身份证: 经甲乙双方共同协商,甲方将所承接华洋财富大厦工程,部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务,在自愿平等,互惠互利,自负盈亏的原则基础上,确保施工质量,就浓缩施工进度,确保安全生产,双方达成如下协议: 一、工程概况: 二、责任和义务 1、该工程,主体质量必须达到省优质结构标准,该工程按模板实际接确面积计算。 2、在施工过程中,因质量问题整改不及时,被政府
    • 建筑工程单项承包合同的标准格式是哪些啊?
      宁夏在线咨询 2022-08-05
      甲方: 乙方: 根据工程建设需要,甲乙双方就建筑工程单项承包事宜,达成协议如下: 一、工程名称 二、承包范围及内容: 三、承包价格及结算方式: 四、质量及工期要求: 1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格的标准,并保证各项工序质量一次性验收合格,否则,因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延并影响其他工种的施工,如乙方不能按照甲方
    • 集体土地承包合同的格式?
      青海在线咨询 2021-04-07
      甲方:_________ 法定代表人:_________ 地址:_________ 电话:_________ 乙方:_________ 法定代表人:_________ 地址:_________ 电话:_________ 为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就_________广场主体结构工程承包事宜达
    • 起诉写承包合同格式包括哪些
      天津在线咨询 2022-07-16
      二、事实理由及证据: ____年____月,双方经过协商同意签定一份经营承包合同,发包方为____省____公司法人代表刘经理;承包人是公司职工靳____;承包期限规定从____年____月至____年____月。根据合同第六条经营自主权规定:包括业务经营权,财务管理权,劳动工资奖金分配权等。自合同生效后,月月有盈利,全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。 但在本年10月,发包方以商店内有四名职