装修合同纠纷如何应诉-法师兄

装修合同纠纷如何应诉

来源：互联网时间： 2023-06-20 15:51:08 415 人看过

合同纠纷应当这样写答辩状：

1、被告是自然人的，应当写明其姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，被告是组织的，应当写明法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；

2、被告要针对原告的起诉状进行答辩，然后进行认可或者反驳，对起诉状中应当认可的部分，可在答辩状中进行认可，对起诉状中应当反驳的部分，可以进行反驳。

一、起诉后多久被告才会知道事件受理

立案之日起五日内将被告就会知道。人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。

二、被告答辩状的注意事项

1，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。2，答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法定代表人相关文章

仲裁费用
遭遇装修合同纠纷，如何进行仲裁？

在解决装修合同纠纷的仲裁过程中，必须满足两个条件：有明确的仲裁条款和这些仲裁条款必须明确且真实存在。只有同时满足这两个条件，才能成功地将纠纷提交给仲裁委员会进行仲裁。在纠纷发生后，当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费，符合仲裁条件的，仲裁机构会在审理后做出仲裁，仲裁生效后，可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。在解决装修合同纠纷的仲裁过程中,必须满足两个条件。第一个条件是有明确的仲裁条款,这是纠纷解决的第一步。第二个条件是这些仲裁条款必须明确且真实存在,才能在纠纷发生后向仲裁委员会提交仲裁申请和证据。只有同时满足这两个条件,才能成功地将纠纷提交给仲裁委员会进行仲裁。在纠纷发生后，当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费，符合仲裁条件的，仲裁机构会在审理后做出仲裁，仲裁生效后，可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。仲裁申请步骤：明确仲裁条款和真实

2023-09-10

407人看过
业主
装修合同纠纷与工程纠纷

如发生装修工程合同纠纷，一般当事人先协商解决，协商解决是所有方式里最快最有效的方式。如果协商不成，可由主管部门行政调解。如果协商不成的或者调解不成，可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。根据家庭居室装饰装修管理第１５条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。第１９条规定，如果装饰家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿。如果是属于装饰施工单位的责任，则由房主找装饰单位负责修复和赔偿。一、装修合同没签定完工时间，法律上有没有规定最装修合同签订需要注意许多细节：1、工期约定：一般2居室100平米的房间，简单装修的话，工期在35天左右，装饰公司为了保险，一般会把工期约定到45-50天，如果您着急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款。2.了解装

2023-03-09

287人看过
仲裁机构
新房装修与装修公司产生合同纠纷如何维权

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决，协商解决是最省时省力的方式，如果双方能协商解决尽量协商，各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构，可以作为中立的第三方进行调解，说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理，一裁终决的效果，解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状，递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力，缺点是耗时耗力。

2023-06-15

376人看过
不可抗力
何种装修合同易产生纠纷

如果出现工期延误问题，消费者应根据具体情况分别对待：第一种情况是双方均不承担责任的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，即工程量变化或设计变更，不可抗力，及甲方同意工期顺延的其他情况，在消费者即甲方确认的情况下，工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的：因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对

2023-03-18

429人看过

仲裁条款
合同纠纷装修诉讼处理方法

首先，起草起诉状，起诉状一般包含以下四个部分：第一，原、被告的身份信息。第二，具体的诉讼请求。第三，具体的事实与理由。第四，具状人，即原告本人签字。其次，确定管辖，一般根据以下步骤确定管辖：第一，合同有约定仲裁条款的，排除法院管辖，适用仲裁解决纠纷；第二，合同没有约定仲裁条款，但有约定法院管辖的，由约定的法院管辖；第三，如果没有约定管辖，则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。确定管辖后，将起草的起诉状和准备好的证据材料提交法院或仲裁。装修合同纠纷起诉状如何写装修合同纠纷起诉状的写法如下：1、写清楚当事人的基本情况，包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等；2、写清房地产纠纷诉讼请求，说明被告人依法保护其合法权益的具体要求，如要求被告人承担一定的民事责任、要求人民法院撤销、变更或部分撤销行政机关的一定行政行为等；3、写清楚房地产纠纷诉讼请求所依据的事实和原因，在

2023-07-12

72人看过
仲裁机构
如何处理关于工程装修合同纠纷？

工程装修合同纠纷的处理如下：1、解决装修纠纷的法律法规针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部［997］60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部［997］9号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。2、解决装修纠纷的五大途径依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决2、业主请求消费者协会调解3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。工程装修合同纠纷如何诉讼打官司？起诉劳务派遣公司需要

2023-08-09

115人看过
仲裁机构
装修合同纠纷时效几年,解决装修纠纷有哪些

一、装修合同纠纷时效几年1、装修合同纠纷时效是3年，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的,不得请求返还。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《住宅室内装饰装修管理办法》第32条在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。二、解决装修纠纷有哪些解决途径1、与装修公司协商解决。2、业主

2023-06-17

271人看过
装饰合同纠纷
装修装饰合同纠纷焦点问题

装饰装修合同属于建设施工合同，按照相关司法解释规定，应当参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第一、二款规定，民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。一、建筑单位拖欠劳动者工程款可以异地起诉吗建筑单位拖欠劳动者工程款不能异地起诉。因为工程合同纠纷，属于专属管辖的案件，只能在工程所在地的法院起诉。《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款规定：农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，

2023-03-06

500人看过

房产评估
如何解决家庭装饰装修纠纷？

关于家庭装饰装修的有关纠纷，主要依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和1997年建设部《建设工程质量投诉处理暂行规定》、《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规，以及有关的行业规定来处理。《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿;如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。同时，行业内部也制定了相关规定。如北京市制定了《质量跟踪监督办法》及《家庭装饰投诉解决办法》，规定了投诉机构、投诉范围及有

2023-03-11

207人看过
合同条款
装修合同纠纷会判刑吗

装修合同纠纷是否会判刑要看其是否存在危害国家利益、社会公共利益、个人合法权益的情况，如果存在，那么实施加害行为的行为人可能被依法追究刑事责任，即被判刑。根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百三十四条规定，对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。一、合同条款应遵循什么原则合同管理办法应遵循的原则分别有：诚信原则指当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务；全面履行原则指当事人履行合同时应当按照约定全面履行双方在合同中约定的义务；环保原则指当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。二、民法一

2023-03-27

454人看过
诉讼代理
装修纠纷如何才能取证

合同装修纠纷可以收集证明当事人诉讼主体资格的证据，证明建设（装修）工程合同关系成立的证明建设工程（装修）施工合同；增减工程量的补充合同或备忘录、现场工程签证单等，证明建设（装修）工程合同履行情况的证据工程预、决算报告等证据。解决装修纠纷的五大途径依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：（一）与装修公司协商解决；（二）业主请求消费者协会调解；（三）向有关行政部门申诉；（四）根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客

2023-08-04

130人看过
承诺
济南预防家装污染纠纷装修应签环保合同

今天，我市一家装饰公司致电本报反映，一起家庭装修引发纠纷给公司带来了苦果，并呼吁社会普及家庭装修签订环保合同。记者调查发现，市民家居生活环境的环保意识不强，是此类纠纷的矛盾焦点。今天16时许，记者来到爆料的万泰装饰公司。该公司负责人介绍，去年9月24日今天，我市一家装饰公司致电本报反映，一起家庭引发纠纷给公司带来了苦果，并呼吁社会普及家庭装修签订环保合同。记者调查发现，市民生活环境的环保意识不强，是此类纠纷的矛盾焦点。今天16时许，记者来到爆料的万泰装饰公司。该公司负责人介绍，去年9月24日，该公司交付了市民孙先生的家装工程后，于10月12日委托进行了室内装饰材料和空气质量采样检测，检测报告显示达到国家合格标准。不料今年9月19日，孙先生一家质疑装修可能造成了污染，家人身体健康受到影响，要求该公司提供当初的检测报告原件。随后，孙先生又自行找到济南市空气质量监督检验站，对其室内进行了空气质量

2023-06-05

151人看过

诉讼代理
起诉装修合同纠纷是怎么个情况

首先，起草起诉状，起诉状一般包含以下四个部分：第一，原、被告的身份信息。第二，具体的诉讼请求。第三，具体的事实与理由。第四，具状人，即原告本人签字。其次，确定管辖，一般根据以下步骤确定管辖：第一，合同有约定仲裁条款的，排除法院管辖，适用仲裁解决纠纷；第二，合同没有约定仲裁条款，但有约定法院管辖的，由约定的法院管辖；第三，如果没有约定管辖，则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。确定管辖后，将起草的起诉状和准备好的证据材料提交法院或仲裁。起诉装修合同纠纷法庭流程是怎么样的？1、到享有合同纠纷管辖权的法院起诉。起诉审查、立案由立案庭（室）负责，立案庭受理后开具交费通知单，到银行交费，交费后持银行开具的交费凭据到法院的财务部门换诉讼费收据，然后再将该收据交立案窗口，至此立案完成。在起诉之前，原告为了执行的方便，也可以申请诉前财产保全。2、立案后，法院的内勤将案件分到具体的承办法官。承办法官根据自己

2023-07-25

104人看过
承诺
如何避免家装纠纷，认清装修合同中的关键词

用人单位：有装修权的甲方在合同中经常会看到“用人单位”一词，有时会被甲方取代，这里的用人单位一般是指该房屋的产权人。如果装修由非产权人负责，非产权人应取得产权人的书面同意，否则用人单位应证明其有权对房屋进行装修。业主有权装修时，应与装修公司签订合同，否则合同将被视为无效。实际操作：外姐委托内姐名下装修房屋，外姐可能无法提供外姐的房产证和公证委托书。在这种情况下，装修公司会要求姐姐书面证明自己有权装修房子。承包方：具有企业资质的乙方承包方与发包方相对而言，承包方在合同中更多的是由乙方代表，指必须经工商行政管理部门核准登记，具有装饰装修相关资质的企业。实际操作：如何成为合格的承包商？发包人在签订合同前，应出示承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与企业分公司签订合同的，还需加盖分公司上级公司合同专用章。施工代表：只负责履行合同对于施工代表的权限，它是家装纠纷最常见的地方。施工代表是指由承

2023-05-07

246人看过