施工合同到期后工程拖延未完成-法师兄

施工合同到期后工程拖延未完成

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-02 19:05:21 167 人看过

工程建设合同到期后，因施工单位原因造成工程未能按期完工的，施工单位会构成合同违约，要承担违约责任。施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

工程施工合同税率

工程合同的税率包括了以下几项：

1、增值税：按照工程结算款计算增值税，税率是11％。

2、城建税：按增值税计算缴纳城建税，城建税税率：纳税人所在地在市区的，税率为7％税人所在地在县城、镇的，税率为5％税人所在地不在市区、县城、镇的，税率为1％。

3、教育费附加：按增值税计算缴纳，税率3％。

4、印花税：按建筑安装工程承包合同金额的0．3计算缴纳。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

保全
工程合同逾期未完成的怎么赔偿

施工单位未按合同约定交付工程构成违约的，合同有约定的，按合同约进行赔偿，没有约定的，一般是按实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、拖欠工程款找哪个部门拖欠工程款，承包商与建设方协商不成的，工人应向法

2023-02-23

364人看过
法律综合知识
工程到期未完工该怎么索赔

一、工程到期未完工该怎么索赔在工程到期未完工的情况下，施工单位应根据合同约定来寻求索赔。1．如果合同中有明确的违约条款，施工单位可以按照这些条款要求发包方承担相应的违约责任。2．如果合同没有明确的违约条款，施工单位可以根据实际损失要求发包方进行赔偿，或者按照法律规定支付相应的违约金。在我国法律体系中，《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条和第五百八十五条对违约情况下的赔偿责任进行了明确规定。施工单位在索赔时，可以依据这些法律规定，结合实际情况，要求发包方承担相应的赔偿责任。二、逾期工程的法律责任逾期工程涉及的法律责任主要包括违约责任和赔偿责任。1．施工单位未能按期完成工程，如果合同中有明确的违约责任条款，施工单位应当按照这些条款承担相应的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿损失等。2．如果合同没有明确的违约责任条款，施工单位应当根据实际损失进行赔偿。3．发包方在逾期工程中也

2024-03-28

161人看过
离婚房产
履约保函到期但工程未完工

履约保函就是你的委托银行出具的保证某项合约顺利执行的书面保证函。如果你出现保函中规定的任何一项索偿条件，银行就会执行赔付。但一般银行在开具保函前会落实担保或保证金等反担保手段。到期后保函失效。银行退还未付保证金余额。一、工程质保金如何缴纳？我国相关法律法规对建设工程质量保证金的管理有明确规定：首先在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。其次，根据《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留保证金；保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。二、中国刑法违规出具金融票证罪怎么立案?中国刑法违规出具金融票证罪的立案标准是：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以

2023-03-28

351人看过
工资
(3) 合同未完成工资能拿到吗？

合同到期没签有工资。根据相关法律，劳动合同的终止，有下列情形之一的，劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（四）用人单位被依法宣告破产的。合同到期没签合同的法律规定是怎么样的1、用人单位应在一个月内补签劳动合同根据《劳动合同法》第10条，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第16条，是对出现劳动合同到期但劳资双方未终止劳动关系的情形后，判定双方在事实劳动关系中所应享受权利和承担义务的依据。劳动合同到期后，双方均无意向解除劳动关系时，在未对权利义务进行明确变更的情况下，视为双方按照原条件继续履行劳动合同。“原条件”包括工作内容、工资报酬、劳动纪律、劳动条件

2023-07-14

125人看过

合同无效
施工合同解除已完成工程如何结算

施工合同解除已完成工程且验收合格的，可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；验收不合格但经修复验收合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格的不予支付。一、工程款支付起算时间如何规定工程款支付起诉时间是从验收合格之日起算的。建设工程竣工后，发包人应当按照工程材料和国家的规定对建筑工程进行验收，验收合格的，发包人应当按照合同约定支付价款，并且接收该建筑工程，验收不合格的，承包人可以采取补救措施的，应当采取补救措施，不然是要承担违约责任，不得请求发包人支付工程款。因此，只要建筑工程验收合格，才能支付工程款，因而工程款支付的起诉时间是从发包人验收合格之后开始的。二、工程款无效如何结算建设工程施工合同无效，结算工程价款如下：施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复验收合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格的不予支付；尚未

2023-06-21

302人看过
工程施工
建筑工程施工到期是否需要延期

需要。建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。一、工程延期的原因有哪些因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：（一）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。（二）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。（四）设计变更和工程量增加的。（五）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。（六）发生不可抗力。（七）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。二、建筑工程施工工期保证措施有哪些（一）建立三级控制的施工计划保证体系以项目经理为责任主体的进度保证体系，以项目副经理、技术负责人、各

2023-03-29

273人看过
工程施工合同
需要多久来完成工程施工合同备案

一般是7天之内进行办理的。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建筑工程施工合同备案由谁办理建筑工程施工合同不需要备案。《住房城乡建设部关于修改房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法的决定》为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改：5、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十七条订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行

2023-07-08

341人看过
法律综合知识
未完工的工程施工怎么处理

若该行为被认定为构成违约，或以非法方式终止合同履行，那么根据之前所签署的合同规定，其应当依法承担相应的法律责任与违约赔偿。然而，若双方同意在解除合同的过程中对相关事宜作出明确的协议，则应当按照此协议加以实施；倘若合同对方愿意全面支付所有的工程款项，则此方案亦可考虑采纳。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定，“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。

2024-05-11

279人看过

第三者
施工方违约拖延时间不按合同完工甲方怎么办

收集保留好相关证据，用起诉的方式，要求对方赔偿给我方造成的合理损失。一、新车被对方撞了对方全责怎样处理应该由对方赔偿你因此而产生的全部损失。主要是可以要求对方赔偿你的车辆修理费，及在车辆修理期间合理的交通费。在赔偿的时候，首先应由承保对方车辆的交强险的保险公司在交强险赔偿限额内赔偿你的损失。如果交强险赔偿后尚有不足的，则再由对方肇事者负责赔偿，也可以由对方的保险公司在第三者责任险赔偿限额内直接对你进行赔偿。把你因交通事故造成的所有损失计算出来，通过与对方协商、交警调解、人民调解、到法院起诉等方式，要求承保对方车辆的保险公司和对方予以赔偿。二、因施工造成车辆损失赔偿与施工方协商，如果协商不成，收集证据，可以通过诉讼程序要求对方承担赔偿责任。按照相关法律规定，害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失赔偿；被侵权人

2023-03-27

349人看过
法律综合知识
工程施工完成后多长时间办竣工

一、工程施工完成后多长时间办竣工建设单位与施工单位要签订施工合同的，在施工合同中要约定施工的期限，工程院工后要办理竣工验收的，验收合格才能使用，工程施工完成后，多长时间办理竣工验收是没有具体规定的，但建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，可交付使用。二、工程施工缺陷责任期多长时间缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同

2024-01-18

99人看过
民事诉讼当事人
完成工程后，资金仍未到位，怎么办？

这段内容讲述了当事人因工程未得到相应报酬而准备相关证据，并向具有管辖权的人民法院提起诉讼以维护自己的合法权益。根据我国法律规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。因此，当事人应该准备相关证据，并向法院提起诉讼。由于工程未得到相应的报酬，当事人应准备相关证据，并直接向具有管辖权的人民法院提起诉讼，以维护自己的合法权益。我国法律规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。民事诉讼如何提起？根据我国《民事诉讼法》的规定，民事诉讼的提起需要满足一定的法定条件。其中，起诉必须符合法律规定的条件，否则将无法获得法院受理。首先，原告和被告应当是具有完全民事行为能力的自然人、法人和其他组织。这是民事诉讼当事人必须满足的基本条件。其次，当事人之间发生纠纷，必须已经存在明

2023-09-01

455人看过
仲裁委员会
工程未完工保函到期如何处理

一、工程未完工保函到期如何处理以银行保函方式保证农民工工资支付时，如果工程未完工，保函已经到期的，属地人力资源社会保障行政部门应在保函到期前一个月提醒施工总承包单位更换新的保函或延长保函有效期。《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十七条施工总承包单位应在其工程施工期内提供有效的保函，保函有效期至少为1年并不得短于合同期。工程未完工保函到期的，属地人力资源社会保障行政部门应在保函到期前一个月提醒施工总承包单位更换新的保函或延长保函有效期。二、公司一直拖欠工资可以找哪个部门解决实际中，发现公司一直拖欠工资，员工可以找以下部门进行解决：1、劳动监察大队不管公司拖欠工资的行为是否构成犯罪，员工可以先找劳动行政部门的劳动监察大队投诉。劳动监察大队接到投诉后，会向拒发工资的公司责任人发出《责令改正通知书》，责令公司限期支付员工工资。2、劳动仲裁委员会经投诉后没解决的，员工可以找所在地的劳动仲裁委员会

2023-06-17

95人看过

法律综合知识
未完工工程如何终止合同？

一、合同终止的方式有：1、合同的义务已经履行；2、债务相互抵销或债权债务同归于一人；3、债务人依法将标的物提存；4、债权人免除债务；5、合同被解除；6、法定的或约定的其他解除情形。二、当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。三、有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立

2024-04-30

349人看过
工程施工
施工许可证到期未完工应该怎么处理

《建筑工程施工许可管理办法》第八条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向市建设局申请延期，并说明理由期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。一、未取得工程施工许可就施工的怎么处理？施工单位未取得施工许可证擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。《建筑法》第七条，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第六十四条，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。二、施工许可证的有效期为什么工期？施

2023-06-28

256人看过