装修合同纠纷所属范围-法师兄

装修合同纠纷所属范围

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-11 14:10:17 200 人看过

根据合同中的规定,双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定,那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的,可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。

根据合同中的规定，双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定，那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的，可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。

装修合同纠纷管辖范围

装修合同纠纷是指在房屋装修过程中,双方因合同履行发生争议而产生的纠纷。根据相关法律规定,装修合同纠纷的管辖范围应当根据合同履行地来确定。

如果装修合同中未明确约定合同履行地,则应当根据相关法律规定来确定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,因不动产纠纷提起的诉讼,应当由不动产所在地人民法院管辖。因此,如果装修合同纠纷涉及到房屋装修,可以考虑向房屋所在地人民法院提起诉讼。

如果装修合同中明确约定了合同履行地,则应当根据该约定来确定管辖范围。例如,在装修合同中约定了“北京市朝阳区人民法院”为合同履行地,则北京市朝阳区人民法院应当管辖该案件。

装修合同纠纷的管辖范围应当根据合同内容和相关法律规定来确定。如果无法确定管辖范围,则可以向当地人民法院咨询或寻求法律帮助。

《民事诉讼法》第34条，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多房屋装修相关文章

装饰合同纠纷
装修装饰合同纠纷焦点问题

装饰装修合同属于建设施工合同，按照相关司法解释规定，应当参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第一、二款规定，民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。一、建筑单位拖欠劳动者工程款可以异地起诉吗建筑单位拖欠劳动者工程款不能异地起诉。因为工程合同纠纷，属于专属管辖的案件，只能在工程所在地的法院起诉。《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款规定：农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，

2023-03-06

500人看过
刑事犯罪
民法典装修合同纠纷派出所网逃吗

一、民法典装修合同纠纷派出所网逃吗装修合同纠纷是属于合同纠纷，在不涉及到刑事犯罪的情况下，派出所不会网是追逃的。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十五条应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。二、因房屋装修质量问题什么时候可以起诉到法院事实上，你发现房屋有装修质量问题，打算在什么时候起诉到法院，法律上对此没有明文规定，一般是在你知道或应当知道存在装修质量问题起3年内，当然，这还可以根据实际情况自行决定。在实践中，当房屋出现装修质量问题时，一般你要先和装修方协商解决，那自然不用起诉到法院。但如果双

2023-04-12

177人看过
房屋装修
如何处理房屋装修合同纠纷，房屋装修合同纠纷怎么解决

一、如何处理房屋装修合同纠纷《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼；第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商解决；（二）消费者请求消费者协会调解；（三）向有关行政部门申诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提出诉讼。但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不

2023-02-24

383人看过
业主
装修工程的合同范围是什么

装修工程的合同范围是什么，装修工程是一件复杂的事情，包括很多项目，每个项目都需要能够相互配合才能完成。装修工程包括以下项目：1。土建改造：按方案敷设线槽、底盒、拆墙。2水电隐蔽工程：强弱电分开，线槽分开，用钢丝穿线。三。粘土工程：防水完成后，进行48小时停水试验，4。木工工程：局部吊顶、造型处理、橱柜制作。涂装工程：腻子找平3遍，砂纸砂光，滚底漆1遍，面漆刷2遍，再抛光6。安装工程：灯具、洁具、开关、面板、五金挂件的安装。保洁：复垦保洁完成后，通知业主验收建筑装饰工程专业承包人资质等级标准分为一级和二级。一流企业：可承接各类室内外装饰工程施工（建筑幕墙工程除外）。（一）建筑工程一级注册建造师不少于5名。（2）技术负责人具有10年以上工程施工技术管理经验，具有建筑工程专业工程序列高级职称或一级注册建筑师（或一级注册建筑师或一级注册结构工程师）职业资格；建筑艺术设计、结构、暖通、给排水、电气等

2023-05-07

60人看过

法律综合知识
建设工程分包合同纠纷装饰装修合同纠纷区别

一、建设工程分包合同纠纷装饰装修合同纠纷区别建设工程分包合同与装饰装修合同属于两种不同类型的合同。（一）工程分包合同是指承包商为将工程承包合同中某些专业工程施工交由另一承包商（分包商）完成而与其签订的合同。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。（二）装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成的协议。二、建设工程分包合同纠纷管辖《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款明确了建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，并不包含建设工程分包合同纠纷案件。故建设工程分包合同纠纷案件应当由被告住所地或者合同履行地法院管辖。三、分包、转

2024-04-04

347人看过
合同条款
装修合同纠纷会判刑吗

装修合同纠纷是否会判刑要看其是否存在危害国家利益、社会公共利益、个人合法权益的情况，如果存在，那么实施加害行为的行为人可能被依法追究刑事责任，即被判刑。根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百三十四条规定，对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。一、合同条款应遵循什么原则合同管理办法应遵循的原则分别有：诚信原则指当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务；全面履行原则指当事人履行合同时应当按照约定全面履行双方在合同中约定的义务；环保原则指当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。二、民法一

2023-03-27

454人看过
法律综合知识
装修经济合同纠纷案例

案例：装修经济合同纠纷是一篇关于法律知识的文章。法律知识网站的内容收集于网站，版权归原来作者及网站所有。2001年，被告（大酒店）公开招标装修工程，包括原告（装饰工程公司的数家公司参与投标，原告的投标书上报价一栏写明“装修款不超过160万元”。原告中标后，双方签订了工程承包合同书，约定：原告对被告的酒店装修工程实施总承包，该工程应于2002年9月底完成。合同第三条为：“装修款暂定为160万元，预算由甲方提出后经乙方同意，并经XX银行审核，不再更改。”合同签订后，被告向原告支付了50万预付款，原告开始施工。数月后，原告提出一些装修项目变化、材料涨价，工程造价应提高至320万元。被告拒绝。双方产生争议，原告中止了工程。后双方达成协议：装修款定为240万元，并请银行进行了审核，三方在价款协议书上均已签字。2002年10月底，工程结束，被告于验收后接受并开业，但一直拒付190万元工程款。双方无法达

2024-03-02

394人看过
施工合同纠纷
装修是否属于建设工程施工合同纠纷

建设工程包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程，如果装修问题产生纠纷的，属于建设工程施工合同纠纷。《建设工程质量管理条例》第二条凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

2023-06-15

473人看过

公房
哪些属于家庭装修纠纷？

1、纯粹的质量纠纷：家装质量出现问题，作为合同的甲方——业主提出异议，要求对方解决是一件很正常的事情。曾有这样一件事情，有一个家装工程在施工过程中业主新发现了质量问题，当时他为了不给施工方找麻烦，就放了对方一马，也没有向对方提出；可是他没有想到的是，对方把他的这种态度看成了软弱和外行，结果工程越干越差，到他忍无可忍的时候，局面已经无法收拾。2、工程项目确认的纠纷：有这样一些工程，由于合同双方在签订装修合同的时候对有的项目并没有讲明白，而现场交底时，又进行得马马虎虎，结果在施工过程中双方才发现，对项目内容的理解相距甚远。3、关于工程进度的纠纷：很多家装工程都不同程度地存在着拖进度的问题；其中有一个最为主要的原因是由于施工方在签订家装合同时并没有认真细致地对工程进行分析，做出合理的施工计划；还有一个原因就是，工程出现变更，但是工程进度并没有做出相应的调整。4、有关增减项的纠纷：家庭装修工程出现

2023-03-02

96人看过
房屋装修
什么叫装修纠纷,房屋装修合同纠纷如何处理,怎么办

一、什么叫装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间，装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说，主要包含以下几个方面：(一)装修单位没有完全履行装修合同比如，装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”，质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托，保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容，装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承

2023-06-12

249人看过
法律综合知识
装饰装修合同纠纷合同效力怎么确定？

一、装饰装修合同纠纷合同效力怎么确定？装饰装修合同纠纷合同效力可以通过向人民法院起诉的方式确定。确认合同效力案件如果涉及到财产，那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第（一）条规定，诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1、不超过1万元的，每件交纳50元；2、超过1万元至10万元的部分，按照2．5％交纳；3、超过10万元至20万元的部分，按照2％交纳；4、超过20万元至50万元的部分，按照1．5％交纳；5、超过50万元至100万元的部分，按照1％交纳；6、超过100万元至200万元的部分，按照0．9％交纳；7、超过200万元至500万元的部分，按照0．8％交纳；8、超过500万元至1000万元的部分，按照0．7％交纳；9、超过1000万元至2000万元的部分，按照0．6％交纳；10、超过2000万元的部分，按照0．5％交纳。如果关于确认合同效力案件是非财产案件，那么根据《诉讼费用

2024-01-24

457人看过
法律综合知识
别墅装修合同纠纷判决书

一、别墅装修合同纠纷判决书房屋买卖合同纷争的裁定依据为我国民事诉讼法及其配套法规。在案件审判中，原告如能呈上充分有力的证据来支持其诉求，且被告无法提供有效反驳，法院往往会采纳原告主张。在处理房地产交易合同矛盾时，法院还需关注房屋品质与售后服务条款等重要因素。如发现房屋存在质检问题，并处于保修期内，则卖方须担负维修义务；若卖方拒绝修理或者耗费过多时间进行不必要拖延，买方可视情况选择自行维修，并向卖方追讨相关费用以及由此引发的直接经济损失。如果在合同中已预先指明管辖部门，那么法院将严格尊重合同约定来分配管辖权。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条宣判人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。宣告离婚判决，必须告知当事人在判决发生法律效力前不得另行

2024-05-09

363人看过

诉讼代理
装修合同纠纷是民事还是商事纠纷

装修合同纠纷属于一般的民事纠纷。商事案件是指适用于《商法》的案件。我国没有形式的《商法》，但存在实质的《商法》，主要表现为大量的商事单行法，例如《公司法》、《证券法》、《票据法》、《保险法》等。装修合同纠纷可以通过以下方式处理：(一)协商。(二)调解。(三)仲裁。(四)诉讼。一、房屋装修合同满足什么条件才有效？房屋装修合同满足以下条件就具有法律效力：(一)行为人具有相应的民事行为能力；(二)意思表示真实；(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。二、房屋装修合同纠纷的诉讼流程是什么？1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。4、决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告。5、法庭调查阶段包括：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物

2023-06-28

476人看过
不可抗力
何种装修合同易产生纠纷

如果出现工期延误问题，消费者应根据具体情况分别对待：第一种情况是双方均不承担责任的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，即工程量变化或设计变更，不可抗力，及甲方同意工期顺延的其他情况，在消费者即甲方确认的情况下，工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的：因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对

2023-03-18

429人看过