装修合同纠纷时效几年-法师兄

装修合同纠纷时效几年

来源：互联网时间： 2023-06-17 14:23:18 375 人看过

一、装修合同纠纷时效几年

1、装修合同纠纷时效是3年，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的,不得请求返还。

2、法律规定：《中华人民共和国民法典》

第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《住宅室内装饰装修管理办法》

第32条在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

二、解决装修纠纷有哪些解决途径

1、与装修公司协商解决。

2、业主请求消费者协会调解。

3、向有关行政部门申诉。

4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。

5、向人民法院提出诉讼时必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁机构相关文章

不可抗力
合同失效后，如何处理装修纠纷？

装修合同到期未完工要承担违约责任。看双方签的合同有没有约定没有装完的违约责任，如果有的话请求其承担约定的违约责任。如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。装修合同到期未按时交房算违约吗装修合同到期未按时交房算违约。关于合同违约，值得注意的是：（一）当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（二）未支付价金的违约责任：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。（三）当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：1、法律上或者事实上不能履行；2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；3、债权人在合理期限内未要求履行。（四）质量不符合约定的，应当按照当事

2023-07-11

417人看过
装饰合同纠纷
装修装饰合同纠纷焦点问题

装饰装修合同属于建设施工合同，按照相关司法解释规定，应当参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第一、二款规定，民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。一、建筑单位拖欠劳动者工程款可以异地起诉吗建筑单位拖欠劳动者工程款不能异地起诉。因为工程合同纠纷，属于专属管辖的案件，只能在工程所在地的法院起诉。《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款规定：农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，

2023-03-06

500人看过
合同条款
装修合同纠纷会判刑吗

装修合同纠纷是否会判刑要看其是否存在危害国家利益、社会公共利益、个人合法权益的情况，如果存在，那么实施加害行为的行为人可能被依法追究刑事责任，即被判刑。根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百三十四条规定，对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。一、合同条款应遵循什么原则合同管理办法应遵循的原则分别有：诚信原则指当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务；全面履行原则指当事人履行合同时应当按照约定全面履行双方在合同中约定的义务；环保原则指当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。二、民法一

2023-03-27

454人看过
房屋装修
如何处理房屋装修合同纠纷，房屋装修合同纠纷怎么解决

一、如何处理房屋装修合同纠纷《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼；第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商解决；（二）消费者请求消费者协会调解；（三）向有关行政部门申诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提出诉讼。但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不

2023-02-24

383人看过

诉讼时效
法院装饰装修工程施工合同纠纷诉讼时效为多久

1、工程质量缺陷不适用“出售质量不合格的商品未声明的”一年的短期时效，而适用一般诉讼时效为三年。2、施工过程中出现的地基基础、主体结构以及竣工验收各阶段的施工质量缺陷争议，其诉讼时效自阶段质量验收发现缺陷或阶段质量验收未通过时起算；如质量缺陷争议已委托鉴定的，自鉴定单位出具鉴定意见后三年。3、对承包人在缺陷责任内应保修而未保修的责任，发包人的诉讼时效为缺陷责期届满后三年。4、承包人主张签证、索赔增加的工程款，诉讼时效为提交签证、索赔资料后三年；如合同约定除斥期间的，除斥期间届满，当事人丧失时效。一、哪些情况下可以认定工程施工合同无效1、承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工

2023-03-19

236人看过
房屋装修
装修合同纠纷所属范围

根据合同中的规定,双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定,那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的,可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。根据合同中的规定，双方协商了管辖法院的问题。如果没有在合同中进行约定，那么管辖法院将根据被告的住所地或者合同履行地的人民法院进行判断。约定管辖的，可以选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。装修合同纠纷管辖范围装修合同纠纷是指在房屋装修过程中,双方因合同履行发生争议而产生的纠纷。根据相关法律规定,装修合同纠纷的管辖范围应当根据合同履行地来确定。如果装修合同中未明确约定合同履行地,则应当根据相关法律规定来确定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,因不动产

2023-09-11

200人看过
仲裁机构
装修合同纠纷判决多久

装修合同纠纷案件自立案之日起到判决通常情况下需3至6个月。如法院适用简易程序审理，则3个月内判决；如果适用普通程序，一般6个月内判决，遇特殊情况经本院院长批准可以延长6个月，经上级法院批准后还可延长，且没有期限。装修合同纠纷应该怎么仲裁装修合同纠纷仲裁首先必须有约定的仲裁条款，其次是约定的仲裁必须明确唯一且真实存在，在发生纠纷后，才可与仲裁申请和证据一起提交给仲裁委员会仲裁。在纠纷发生后，当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费，符合仲裁条件的，仲裁机构会在审理后做出仲裁，仲裁生效后，可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。

2023-08-13

327人看过
仲裁机构
合同纠纷解决：探讨装修合同的无效问题

装修合同无效的情形：1、一方以欺诈、胁迫手段订立的损害国家利益的合同；一方以欺诈、胁迫手段订立的合同属于意思表示不真实的合同，一半属于可变更或撤销合同，但损害国家利益的，属于无效合同；2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同；3、合法形式掩盖合同的非法目的；4、违背公序良俗的；5、违反法律、行政法规强制性规定的合同。劳动合同无效的情形根据《劳动合同法》第二十六条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：（一）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（三）违反法律、行政法规强制性规定的。对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。劳动合同的无效，是自始无效，从订立的时候就没有法律约束力。所以不管是劳动者还是用人单位在签订劳动合同时都需要注意。《中华人民共和国民法典》

2023-07-13

463人看过

合同效力纠纷
装修合同效力纠纷如何保存证据的?

举证责任决定的是当事人要保存证据的重点范围，证据种类决定当事人保存证据的形式。证据保存的目的在于使有利自已的事实处于可以证明的状态，不致于事实是有利于已的但是却无法证明，造成吃哑巴亏的实际后果。合同纠纷证据保存的具体要求如下：1、对《合同书》及有关协议，以及当事人约定纳入合同内容的有关资料完整保存。这些书证直接证明了合同的成立与生效以及合同的具体内容。2、在合同履行过程中当事人向对方履行了合同的证据要保存。交付货物的要有收据，交款的要有发票或其它收款赁证。3、在合同履行过程中向对方发送的告知、通知、提出的异议。但有可能，均应予以完整保留。尤其对于产品质量异议与解除合同的通知务必以书面形式作出或由其签收、或邮寄、或以电话方式作出，同时进行电话录音。违反法律规定签订的装修合同，出现纠纷时不具备法律效力。处理合同效力纠纷时应该保存双方签订的合同书原件，当事人约定的纳入合同内容中的有关资料，合同履

2023-04-12

493人看过
房屋装修
什么叫装修纠纷,房屋装修合同纠纷如何处理,怎么办

一、什么叫装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间，装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说，主要包含以下几个方面：(一)装修单位没有完全履行装修合同比如，装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”，质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托，保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容，装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承

2023-06-12

249人看过
诉讼代理
装修合同纠纷是民事还是商事纠纷

装修合同纠纷属于一般的民事纠纷。商事案件是指适用于《商法》的案件。我国没有形式的《商法》，但存在实质的《商法》，主要表现为大量的商事单行法，例如《公司法》、《证券法》、《票据法》、《保险法》等。装修合同纠纷可以通过以下方式处理：(一)协商。(二)调解。(三)仲裁。(四)诉讼。一、房屋装修合同满足什么条件才有效？房屋装修合同满足以下条件就具有法律效力：(一)行为人具有相应的民事行为能力；(二)意思表示真实；(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。二、房屋装修合同纠纷的诉讼流程是什么？1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。4、决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告。5、法庭调查阶段包括：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物

2023-06-28

476人看过
民事行为能力
民事纠纷合同几年有效

合同纠纷的诉讼时效是3年，但诉讼时效届满丧失的是胜诉权，不是起诉权。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。第一百九十三条【诉讼时效援引】人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。一、民事纠纷诉讼时效多久《民法典》第一百八十八条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根

2023-02-18

462人看过

不可抗力
何种装修合同易产生纠纷

如果出现工期延误问题，消费者应根据具体情况分别对待：第一种情况是双方均不承担责任的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，即工程量变化或设计变更，不可抗力，及甲方同意工期顺延的其他情况，在消费者即甲方确认的情况下，工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的：因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对

2023-03-18

429人看过
刑事诉讼法
装修纠纷主要有哪几种

一、装修纠纷主要有哪几种装修纠纷一般都是在装修家庭与装修施工单位之问，装修家庭与周围居民之间产生，原因主要有以下几个方面：（一）装修单位没有完全履行装修合同。这主要表现为：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。（二）装修单位粗制滥造，施工质量低劣。有的装修公司施工人员干活不用心，工艺不规范，施工质量表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，尤其是“街头游击队”装修的房屋，质量更没有保证。（三）装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。装修后应按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托，保修期内不保修。（四）施工中的噪声扰民。施工中难免会发出噪音，影响周围人的正常生活。因此户主事先要与装修公司约好开工、收工时问，不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。（五）装修材料或或废弃物乱堆乱放。一大堆东西放在走廊、过道里或堆放在不应该堆放的地

2023-05-03

483人看过