项目监理机构处理承包人申请变更的程序
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-17 12:40:30 71 人看过

(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由发包人转交原设计人修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应组织发包人、设计人、承包人等单位召开专题会议,论证工程设计文件的修改方案。

(2)总监理工程师根据实际情况、工程变更文件和其他有关资料,在专业监理工程师对工程变更引起的增减工程量、费用变化以及对工期的影响分析的基础上,对工程变更费用及工期影响做出评估。

(3)总监理工程师组织发包人、承包人等共同协商确定工程变更费用及工期变化,会签工程变更单。

(4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督承包人实施工程变更。

项目监理机构的组织形式都有哪些

法律咨询:

项目监理机构都有哪些组织形式?

律师回答:

直线制监理组织形式;职能制监理组织形式;直线职能制监理组织形式;矩阵制监理组织形式。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第三十条国家推行建筑工程监理制度。

国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

第三十三条实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。

第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。

工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务。

工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

工程监理单位不得转让工程监理业务。

第三十五条工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 05:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程监理相关文章
  • 项目监理机构的人员配备及职责分工
    (一)项目监理机构的人员配备1.项目监理机构的人员结构项目监理机构应具有合理的人员结构,包括以下两方面的内容:(1)合理的专业结构。也就是各专业人员要配套。(2)合理的技术职务、职称结构。表现在高级职称、中级职称和初级职称有与监理工作要求相称的比例。一般来说,决策阶段、设计阶段的监理,具有高级职称及中级职称的人员在整个监理人员构成中应占绝大多数。施工阶段的监理,可有较多的初级职称人员从事实际操作2.项目监理机构监理人员数量的确定(1)影响项目监理机构人员数量的主要因素1)工程建设强度。工程建设强度是指单位时间内投入的建设工程资金的数量,用下式表示:工程建设强度:投资/工期其中,投资和工期是指由监理单位所承担的那部分工程的建设投资和工期。一般投资费用可按工程估算、概算或合同价计算,工期是根据进度总目标及其分目标计算。显然,工程建设强度越大,需投入的项目监理人数越多。工程建设强度是影响监理机构
    2023-06-07
    185人看过
  • 工程承包项目中索赔问题的处理
    1、索赔是项目管理的重要内容之一索赔是管理工作,是项目管理的重要内容之一,项目管理者必须高度重视。海外工程市场强手林立,要夺标,首先要有一个极具竞争力的商务报价。如果不敢承担任何风险,则在招投标过程中难以中标。不能设想在报价时把各种因素、各类系数都考虑得足足的,按自身条件要求去获得项目。因此,所报价格,一般都有一定的风险。在合同的谈判过程中,一要把好合同谈判和签订关,对未确定因素保持协商调整的弹性,避免合同中写进不公平或不利于自己的争端解决条款;二要靠项目执行过程中的管理,其中索赔就是一项极为重要的管理。没有哪个项目业主或承包商都能完完全全按合同条款执行的,总会有不可预见的情况发生,给项目的执行带来条件的变化,使得一方受到利益损害,这就存在索赔问题。工程索赔谈判,最好是项目经理牵头。项目经理要有较好的综合素质,既熟悉合同又了解工程,还有谈判技巧。同时,项目经理应具有较好的人格魅力,不卑不亢
    2023-03-27
    198人看过
  • 申请变更监护权特别程序案件审理还是普通程序审理
    变更或者是确认监护权是可以运用特别程序来进行审理的;监护人不履行监护职责,或者侵害了被监护人的合法权益,其他有监护资格的人或者单位向人民法院起诉,要求监护人承担民事责任的,按照普通程序审理;要求变更监护关系的,按照特别程序审理;既要求承担民事责任,又要求变更监护关系的,分别审理。一、特别程序的规定是怎么样的?(1)在法律适用方面。首先适用民事诉讼法关于特别程序的规定,不能满足需要时,适用民事诉讼法的其他规定,如总则、普通程序,但反诉、和解等不能适用。如果其他法律规定了诉讼条款,也应当加以适用。(2)除选民名单案件或重大、疑难的案件由审判员组成合议庭审判外,均由审判员一人独任审判。(3)实行一审终审,所作判决和裁定,自送达之日起,立即发生法律效力,不准上诉。(4)审理过程中,如果发现本案属于民事权益争议的,应当裁定终结特别程序,并告知利害关系人按照普通程序或简易程序另行起诉。(5)依照特别程
    2023-02-15
    161人看过
  • 是否可以申请项目变更
    这里还涉及到另一个术语,即工程变更索赔,即对于一个工程项目,在其工程实施过程中,经常因设计修改等原因发生变更和索赔。其主要目的是:对业主来说,是优化项目,对施工单位来说,是保证项目部的效果。一、关于项目变更。取消合同中的任何工作,但被取消的工作不能转让给雇主或其他人;2。改变合同中任何工作的质量或其他特征;3。变更合同项目的基线、标高、位置或尺寸;4。改变合同中任何工程的施工时间或规模,改变批准的施工工艺或顺序;5。完成项目所需的额外工作。根据合同,如果承包商认为他有权获得额外付款和/或延长工期,承包人应在知道或应知道索赔事件发生后28天内,向监理人提出索赔意向通知,并说明索赔原因。承包人未在上述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利:(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,将索赔意向通知书正式提交监理人索赔。索赔通知书应当写明索赔理由、要求追加支付的金
    2023-05-07
    212人看过
  • 工程变更处理程序
    ①发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应不迟于14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对发包人的变更通知没有拒绝的权利,但是当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。②承包人原因对原设计进行变更。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换,需经工程师同意,工程师同意变更后,也需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。③其他变更的程序:除设计变更外,其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。这些变更的程序,首先应由一方提出,与对方协商一致签署补充协议后,方可进行变更。一、工程变更的范围和内容1、建设工程施工承包合同的公平合理是基于签订合同时的承包范围、设计标准、施工条件等静态前提下的,合同中所规
    2023-03-28
    254人看过
  • 申请变更监护人的特别程序能调解吗?
    一、申请变更监护人的特别程序能调解吗申请变更监护人的特别程序能调解。申请变更监护人是指被申请人的监护人不能履行监护职责,或者不服有关组织指定的监护人且又未在法律规定期限内起诉的,其他有监护资格的人员或者有关单位向人民法院提出申请变更被申请人的监护人。二、监护人的职责是什么监护人的职责包括人身监护和财产监护两个方面。对未成年人的人身监护,以教养、保护为目的。对被宣告为无行为能力人的监护,以保障其本人及社会的安全,并促其恢复健康为目的。至于财产监护,监护人得依法管理被监护人的财产,代理监护人为法律行为。《民法典》规定:第一千一百八十八条无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用;不足部分,由监护人赔偿。监护人在行使财产管理权时,得为被监护
    2024-01-25
    87人看过
  • 项目经理变更条件
    法律综合知识
    一、项目经理变更条件如有计划调整现有的工作岗位,变更为新的工作单位,那么对于项目经理来说,则需要依照以下事项填写相应的申请表格:首先,请您准备好《项目经理资质变更申请表》一式三份以及《项目经理资质变更备案表》一式两份。其次,再将变更的信息如实且详细地填写在上述两份表格中。然后,相关工作单位以及调出、调入单位所在地区的各级建设行政主管部门都要在《建筑业企业项目经理资质变更申请表》中的相应栏目内签章确认并盖公章。接下来的步骤非常重要,持有《项目经理资质证书》原件的您和已经整理好的《项目经理资质变更申请表》一式三份,以及《项目经理资质变更备案表》一式两份,务必亲自携带前往省建设厅进行变更登记手续办理。还有一点值得注意,申请变更的新单位必须具备由建设行政主管部门核准发放的建筑业企业资质。在完成申请变更后,在之后的两年时间里无法再次对工作单位做出变更。最后,只有建设部或者省建设厅颁发的《项目经理资质
    2024-03-27
    256人看过
  • 专利著录项目变更申请人是谁
    一、专利著录项目变更是不是代表人1、依据专利法实施细则的规定,申请专利著录变更的,应该由当事人提出,包括专利的申请人、专利权人、其他权利人等。2、法律规定:《中华人民共和国专利法实施细则》第九十九条恢复权利请求费应当在本细则规定的相关期限内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费应当自提出请求之日起1个月内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。第一百条申请人或者专利权人缴纳本细则规定的各种费用有困难的,可以按照规定向国务院专利行政部门提出减缴或者缓缴的请求。减缴或者缓缴的办法由国务院财政部门会同国务院价格管理部门、国务院专利行政部门规定。二、专利权人变更的基本程序是怎样的专利申请人或专利权人应当填写“著录项目变更申报书”,同时提供著录项目变更
    2023-11-25
    285人看过
  • 执行申请人变更程序
    一、执行申请人变更条件1、作为债权人的自然人死亡这是执行程序中申请执行人变更比较常见的一种。自然人作为债权人死亡,除了专属于自然人人身的专有债权,如赡养费、抚育费等不能作为遗产继承外,其他的债权,依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,他的继承人可以作为申请执行人。自然人死亡的,不外乎有留下遗嘱、未留遗嘱和自然人生前将债权赠与他人三种情况。如自然人留有遗嘱的,应由遗嘱所确定的继承人作为申请执行人。在没有留下遗嘱的情况下,应该根据《民法典》规定的法定继承的范围来确定权利继承人,该权利继承人可以作为申请执行人。除此之外,如作为自然人的债权人,在生前用遗嘱的方式将法律文书所确定的债权赠与他人,他人表示接受的,因赠与合同成立。合同确定的受遗赠人可以作为申请执行人。2、法律文书确定的债权合法转让的民法典规定:债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。第81条规定:债权人转
    2023-06-06
    416人看过
  • 申请变更财产代管人适用的审理程序
    一、申请变更财产代管人适用的审理程序人民法院指定失踪人的财产代管人后,代管人可能因丧失代管能力或其他原因而申请变更,其他利害关系人也可能主张代管权。这两种情况在性质上是不同的:前一种情况,申请人只是请求人民法院确认他不再是财产代管人这一事实,而不是请求解决其与他人的民事权益争议,这符合特别程序的适用条件,可以比照特别程序进行审理;后一种情况,其他利害关系人是就代管权与被指定的财产代管人发生争议,这不符合特别程序的适用条件,应依普通程序审理。在财产代管人不履行代管职责的情形下,失踪人的利害关系人可以申请变更财产代管人。法院变更财产代管人的,变更后的财产代管人有权请求原财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。二、民法典财产代管人如何变更财产代管人不履行代管职责、侵害失踪人财产权益或者丧失代管能力的,失踪人的利害关系人可以向人民法院申请变更财产代管人。根据《中华人民共和国民法典》第四十四条
    2023-06-19
    327人看过
  • 股东变更变更项目如何办理?
    一、股东变更项目如何办理?公司股东变更的办理程序是:提交股东变更申请、提交有关材料、工商部门审查材料、办理变更等,对于公司股东变更的具体情况,还需要召开股东大会来对相关事项进行合法的表决处理。1、申请人持相关材料向市政务服务中心工商局窗口提出申请,经受理审查员初审通过,开具《受理通知书》或者《申请材料接收单》;不符合受理条件的,在当场或者5个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料(出具告知单)。2、工商局对申请人申请材料齐全、符合法定形式的,当场出是否准予登记的决定并出具《登记决定通知书》;需要对申请材料的实质内容进行核实的,出具《企业登记材料需要核实事项告知书》,工商管理局必须在10个工作日内作出核准或者驳回申请的决定。3、工商行政管理局在5个工作日后(申请材料的实质内容需核实的除外),申请人可以凭《登记决定通知书》到发照窗口换发《准予变更登记通知书》。股东变更的申请人在提交了以上所
    2024-01-18
    406人看过
  • 监护人变更申请的具体流程
    一、监护人变更申请的具体流程监护人申请变更流程如下:1.当事人向法院提起变更子女监护人的诉讼请求,并提交现监护人不履行监护职责的证据;2.法院受理后,应当对原监护人的监护情况进行调查,如有不利于被监护人的情况,法院应当作出变更监护人的判决。二、变更监护权需要什么条件变更监护权需要的条件如下:1.现有的监护人丧失了监护能力;2.监护人有能力,但不履行监护的职责;3.监护人实施了不利于被监护人的行为;4.现有监护人去世或者因被宣告死亡、失踪。《中华人民共和国民法典》第三十六条监护人有下列情形之一的,人民法院根据有关个人或者组织的申请,撤销其监护人资格,安排必要的临时监护措施,并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人:(一)实施严重损害被监护人身心健康的行为;(二)怠于履行监护职责,或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人,导致被监护人处于危困状态;(三)实施严重侵害被监护人
    2023-09-10
    52人看过
  • 承包人如需更换项目经理应该怎样办理
    承包人如需更换项目经理应如何办理承包人应至少提前以书面形式通知发包人,并经得发包人同意。相关法律知识:《建设工程价款结算暂行办法》第九条承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知发包人,发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。
    2023-06-14
    452人看过
  • 承包商应如何更换项目经理
    法律咨询:承包商应如何更换项目经理律师回答:承包商应至少提前7天书面通知业主,并征得业主同意相关法律知识:有关内容的规定《中华人民共和国建筑法》第七条建设工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向县级以上人民政府建设行政主管部门申请施工许可;然而国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小项目除外按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目将不再领取施工许可证第八条申请建设许可证,应当具备下列条件:(一)建设项目用地审批手续已经办理;(二)城市规划区内的建设项目已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的,拆除进度应满足施工要求(4)已确定施工企业(五)满足施工需要的施工图纸和技术资料(六)有保证工程质量和安全的具体措施(七)(八)法律、行政法规规定的其他条件建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内,第九条建设单位应当自取得建设许可证之日起三个月内开工建设。因故不能按期开工的,应当向发证机关申
    2023-05-07
    429人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程监理是指对建筑工程施工过程进行监督和管理的一种专业服务。 工程监理单位受建设单位委托,按照法律法规、技术标准、规范和委托合同的规定,对建筑工程的施工质量、安全、进度和造价等进行监督和管理,并承担相应的责任和风险。 工程监理单位需要具备相... 更多>

    #工程监理
    相关咨询
    • 商标代理机构变更事项申请书如何书写
      湖北在线咨询 2022-08-12
      我给出的商标代理机构变更事项申请书如下,根据《商标法实施条例》的规定,注册商标需要办理变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请申请人已经提交注册申请但尚未获准注册的,其名义、地址或者其他注册事项发生变更的,可以向商标局申请办理相应的变更手续因继承、企业合并、兼并或改制等发生商标专用权移转的,应当办理移转手续
    • 项目法人变更流程
      浙江在线咨询 2022-08-19
      根据是《行政许可法》第五节变更与延续,第四十九条:“被许可人要求变更行政许可事项的,应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请;符合法定条件、标准的,行政机关应当依法办理变更手续。” 被许可人(行政机关)是可以主动要求变更行政许可事项的。即:法人变更事项,需向原审批机关提交申请,原审批机关依法办理变更手续。
    • 土地登记变更申请受理程序
      河南在线咨询 2021-08-31
      1、受理人审核权利人所提交的证件材料是否真实、齐备,不齐全或不符合规定的,不予受理,并说明理由,需补交材料,受理人员应一次性向申请人说明清楚应补交的材料和补交期限;材料齐全又符合规定的,予以受理。 2、对所受理的材料进行编号,并给回执单。
    • 申请变更监护人的特别程序能调解吗?
      内蒙古在线咨询 2023-11-19
      申请变更监护人的特别程序能调解。申请变更监护人是指被申请人的监护人不能履行监护职责,或者不服有关组织指定的监护人且又未在法律规定期限内起诉的,其他有监护资格的人员或者有关单位向人民法院提出申请变更被申请人的监护人。
    • 承包合同变更申请和解除有哪些程序
      广东在线咨询 2023-06-13
      (1)当事人一方要求变更或解除合同,应当以书面形式通知对方,对方接到通知之日起10日之内必须答复,逾期不答复的视为同意。 (2)以书面形式订立协议,由双方当事人签字(盖章),报乡农业承包合同主管机关备案。 (3)对涉及面广、影响较大的承包合同的变更和解除,需通过集体经济组织成员(村民)大会或成员(村民)代表会议讨论通过。 (4)造成经济损失的,由责任方承担。