工程合同工期顺延有哪些情形
来源:互联网 时间: 2023-02-16 15:22:46 452 人看过

发生下列情形工程合同工期顺延:

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更,导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

发生这些情况下,理论上来说均可以要求顺延工期。当然在实践能否顺延工期、顺延工期后能否在法律上得到支持、能否据此进行索赔(工期延误与索赔是相应关联一对概念)还是一个非常复杂的问题。因为一方面需要具体问题具体应对,另一方面工期的顺延还涉及顺延程序、证据固定、索赔权利的主张等系列的问题。

现实中,要是发生了上述二十种情形之一的话,则就可以要求将之前约定好的工期顺延,至于顺延到什么时候,则需要具体问题具体分析,至少要确定一个比较合理的顺延期限才可以。以上就是为您介绍的“工程合同工期顺延”相关知识,如果您还有其他疑问,可在线咨询本网站进行了解。本网站致力于打造优质的律师咨询服务,如果您还有任何疑问,欢迎进行律师咨询。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月04日 15:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 工期顺延存在哪些情况算合法合同怎样约定工期
    1、在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工,则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。5、在施工过程中,发包人指定的分包商与承包衔接不当的实践中,通常存在发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等部分工程分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定单位施工的情况。6、工程质量鉴定建设项目
    2023-08-08
    380人看过
  • 工程合同工期顺延的条件是什么
    1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更,导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。
    2023-03-20
    407人看过
  • 有规定建设工程合同工期应当合法顺延吗
    建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定,当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后,约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的,提供相应证据证明申请过确认,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。一、承包人需要承担逾期竣工违约责任吗如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大;也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任,承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。二、商品房开发项目施工单位逾期情况商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致
    2023-02-28
    262人看过
  • 99版建设工程施工合同规定的工期可以顺延的情况
    一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;四、工程师指令错误造成工期顺延;五、事件责任在第三人或第三方,项目经理为保证人员生命财产安全采取紧急措施的;六、设计变更和工程量增加;七、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;八、不可抗力;九、延期开工请求获工程师同意或工程师未在规定时间内对延期开工的请求作答复的;十、发包人原因造成停工的;十一、工程师检验影响施工正常进行,且检验结果为合格的;十二、对已隐蔽的工程重新检验,检验结果为合格的;十三、由于设计原因或设备制造原因导致试车达不到验收要求,责任在发包人的;十四、在施工中发现古墓、古建筑遗址及出现影响施工的地下障碍物的;
    2023-04-21
    134人看过
  • 劳动合同哪些情况顺延?
    1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;其终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。3.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的。4.女职工在孕期、产期、哺乳期的。5.在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的。6.法律行政法规规定的其他情形。7.劳动合同期满,但用人单位与劳动者依法约定的服务期尚未到期的,劳动合同应当续延至服务期满;双方另有约定的,从其约定。8.《工会法》第十八条规定:基层工会专职主席、副主席或者委员自任职之日起,其劳动合同期限自动延长,延长期限相当于其任职期间;非专职主席、副主席或者委员自任职之日起,其尚未履行的劳动合同期限短于任期的,劳动合同期限自动延长至任期期满。但是,任职期间个人严重过失或者达到法定退休年龄的除外。9.职工协商代表
    2023-04-06
    170人看过
  •  顺延劳动合同对员工的影响有哪些?
    根据劳动合同法的规定,劳动合同可以在女职工孕期、产期、哺乳期间以及从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查或诊断或医学观察期间等法律规定的其他情形下顺延。根据劳动合同法的规定,劳动合同可以在以下情况下顺延:1.在女职工孕期、产期、哺乳期间;2.对于从事接触职业病危害作业的劳动者,如果未进行离岗前职业健康检查,或者在诊断或医学观察期间等法律规定的其他情形,用人单位可以与其续订劳动合同。 劳 动 合 同 顺 延 规 定 是 什 么 ?根据我国《劳动合同法》的规定,劳动合同期限可以续延。那么,劳动合同顺延规定是什么呢?劳动合同顺延规定是指,用人单位与劳动者在劳动合同期限届满前30日内,经双方协商一致,可以续延劳动合同期限。同时,《劳动合同法》也明确规定了续延劳动合同的次数,最长不得超过2次。这一规定旨在保障劳动者权益,使劳动者在面临就业压力、生活压力等情况下,能够与用人单位协商续
    2023-09-01
    294人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工程延期的合同情形
      西藏在线咨询 2022-07-30
      (1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价; (2)如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算; (3)如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据; (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必
    • 工期能顺延的合法情形
      广西在线咨询 2022-11-15
      工期顺延的合法情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、工程质量鉴定。
    • 劳动合同法: 顺延劳动合同有哪些情形
      新疆在线咨询 2023-11-28
      1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; 2、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; 3、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;等等。
    • 劳动合同到期哪些情形算是合同一时顺延?
      吉林省在线咨询 2023-08-24
      1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; 2、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; 3、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;等等。
    • 工期顺延哪些情况算合,具体规定有哪些
      辽宁在线咨询 2023-10-13
      工期顺延的合法情况有发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。