工程检测合同属于什么合同-法师兄

工程检测合同属于什么合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-03 09:22:12 261 人看过

工程质量检测合同属于中介服务合同，中介服务合同是指在经济活动中，一方为促成他方交易而从事居间、行纪或委托等中介业务，他方为此支付佣金的协议。办理中介业务的一方为中介人（经纪人），另一方为委托人。

一、民法典规定怎么算房屋买卖佣金

房屋买卖中介佣金按约定。根据《民法典》第九百六十三条，中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，根据中介人的劳务合理确定。因中介人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当事人平均负担中介人的报酬。中介人促成合同成立的，中介活动的费用，由中介人负担。

二、中介隐瞒房屋重要事实怎么处理

中介隐瞒房屋的重要事实，实损害委托人利益的，委托人可以拒绝支付中介费，并要求中介承担相应的赔偿责任。中介合同是中介向委托人报告订立合同的机会，或者提供订立合同的媒体服务，委托人支付报酬的合同。根据《中华人民共和国民法典》的规定，中介合同是中介向委托人报告订立合同的机会，或者提供订立合同的媒体服务，委托人支付报酬的合同。中介人应当如实向委托人报告签订合同的事项。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得要求支付报酬，并承担赔偿责任。

三、房地产中介有哪些法律责任？

房地产中介法律责任包括：

1、告知真实情况的义务；

2、故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况造成损失时的赔偿责任；

3、未促成合同成立的，不得请求支付报酬。

根据2021年生效的《民法典》第九百六十一条的规定，中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。

第九百六十二条规定，中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。

中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同成立相关文章

人民币
深圳工程质量检测合同的范本是什么样的

一、深圳工程质量检测合同的范本是什么样的甲方将AAA工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下合同：检测项目1、静载试验(承载力)2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任双方责任1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。二、工程质量检测管理部门国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。检测机构检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。专项检测机构根

2023-04-27

307人看过
合同终止
工程测量合同范本

委托人(甲方)：XXXXXX科*园投资控股有限公司承揽人(乙方)：XXXXX城市规划设计有限公司签订地点：签订时间：2012年月日承揽人测绘资质等级:X测资字32XXXXX第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)：XXXX科*园，四至范围为XXX路以南、XX公路以北、XX路以西、XX路以东，规划面积约1000公顷(15000亩)，每次测绘范围根据建设单位书面通知并签字确认为准。第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)：整体测绘，分块出图。工作内容为：地形测绘。第三条执行技术标准：执行中华人民共和国现行技术标准，如乙方收到甲方书面测绘通知时以上技术标准国家有新规定，则执行国家新规定技术标准。第四条测绘工程费：1、取费依据：参考财政部、国家测绘局财建(2009)17号、并协商确定。2、取费标准：第五条1、乙方根据每次书面通知的技术设计要求向甲方交付全部测绘成果。(见下表)乙方向甲方

2023-06-09

290人看过
法律综合知识
工程造价合同是否属于技术合同？

一、工程造价合同是否属于技术合同？工程造价合同是技术合同，属于技术合同中的技术服务合同。技术合同，是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。技术合同履行环节多，履行期限长。技术合同的法律调整具有多样性。当事人一方具有特定性，通常应当是具有一定专业知识或技能的技术人员。技术合同是双务、有偿合同。技术合同的适用范围有四类：技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同、技术服务合同。二、《民法典》对于技术合同的规定有哪些？第八百四十三条技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。第八百四十四条订立技术合同，应当有利于知识产权的保护和科学技术的进步，促进科学技术成果的研发、转化、应用和推广。第八百四十五条技术合同的内容一般包括项目的名称，标的的内容、范围和要求

2024-01-22

194人看过
法律综合知识
工程质量检测委托合同应该如何写

一、工程质量检测委托合同应该如何写工程质量检测委托合同撰写的方式是：写明工程质量检测委托合同双方的姓名、名称和住所；写明工程质量检测委托合同标的、价格、履行期限和履行方式；写明工程质量检测委托合同的违约责任和争议解决方式等；法定或约定的内容等。《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第九百一十九条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第九百二十条委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。二、应该如何解除工程合同解除工程合同可以通过以下方法：一、订立合同的当事人之间协商一致后解除合同。二、出现当事人约定的解除情形时

2024-01-17

420人看过

法律综合知识
土地测绘费属于技术合同吗？

一、土地测绘费属于技术合同吗？答案是不属于，而且土地测绘是指使用以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心，将地面已有的特征点和界线，通过测量手段获得反映地面现状的图形和位子信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。而技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。技术合同履行环节多，履行期限长。技术合同的法律调整具有多样性。当事人一方具有特定性，通常应当是具有一定专业知识或技能的技术人员。技术合同是双务、有偿合同。二、土地测绘收费标准如下：财政部、国家计委《关于将部分行政事业性收费转为经营服务费（价格）的通知》土地测绘收费标准为1：500的284．26元／平方米，1：1000的255．34元／平

2024-02-06

124人看过
工程承包
工程承包合同属于什么类别？工程承包合同有效的条件

一、工程承包合同属于什么类别？工程承包合同属于承揽合同。工程承包合同，是指一方依约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付酬金的合同。前者称承包人，后者称为发包人。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，属于承揽合同的特殊类型。工程承包合同作为承揽合同的特殊类型，除具有承揽合同的一般法律属性外，还具有以下特点：1.工程承包合同中完成的工作构成不动产，通常要涉及对土地的利用强制性规范的限制，当事人不得违反规定自行约定，而且施工的承包人必须是经国家认可的具有一定建设资质的法人。2.工程承包合同属要式合同，应当以书面方式订立。二、工程承包合同有效的条件工程承包合同有效的条件：1.合同的当事人即发包人和承包人应当符合法律和行政法规规定的条件。2.意思表示真实且发包人和承包人就合同的内容协商一致。3.建设工程施工合同的当事人即发包人和承包人在签订合同的过程中应当履行法律和行政法规规定的必须履行的

2023-06-21

441人看过
法律综合知识
建筑工程转包合同是否属于合法合同

一、建筑工程转包合同是否属于合法合同建筑工程转包合同不合法，因为根据我国法律规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。在我国是禁止进行工程转包的，所以工程转包合同是违反我国法律规定的，当然是无效的。《民法典》第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。二、建筑工程合同属无效的种类都包括什么建筑工程合同属无效的种类如下：1、承包人未取得建设工程施工单位资质或者超越资质等级。2、没有资质或没有相应资质的实际施工人借用有资质的建筑施工单位名义的。3、必须招标的未进行招投标或中标无效。4、违法分包。5、转包。根据法律相关规定，合同无效造成的后果如下：1、合同部分无效，不影响其他部分的效力。2、不影响合同的部分解决争议的

2024-02-02

198人看过
法律综合知识
建设工程勘察合同的主要内容，勘察合同属于什么合同

建设工程勘察合同的主要内容包括违约责任、工程名称、合同工期、勘察费用以及发包人应该为勘察人提供的现场工作条件等等。勘察合同属于建设工程合同。一、建设工程勘察合同的主要内容建设工程勘察设计合同的主要内容有：1.建设工程名称、规格、投资额、建设地点。2.委托方提供资料的内容、技术要求及期限，承包方勘察的范围、进度和质量，设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。3.勘察、设计取费的依据，取费标准及拨付款办法。4.违约责任。《建设工程勘察设计合同管理办法》第五条规定：签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。二、勘察合同属于什么合同勘察合同属于建设工程合同。根据《民法典》第七百八十八条的规定，建设工程合

2022-06-04

295人看过

法律综合知识
合同什么样属于技术合同？

一、合同什么样属于技术合同？技术合同，是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同是与“技术”有关的合同。技术一般指根据生产实践经验和科学原理而形成，作用于自然界一切物质设备的操作方法和技能。其客体或标的是技术成果或者是提供技术的行为。包括提供现存的技术成果，对尚未存在的技术进行开发以及提供与技术有关的辅助性帮助等行为，如技术开发、转让、咨询和服务行为。不同类型的技术合同有不同的技术内容，其标的的表现形式也不同。技术合同是一种双务、有偿合同。双方当事人的权利和义务彼此关联，当事人一方的权利，即意味着另一方当事人的义务，其最主要形式表现为当事人一方开发、转让技术、提供技术咨询和服务，另一方支付价款或者报酬。技术合同履行因常涉及与技术有关的其他权利归属而具有与一般合同履行不同的特性，既受债法的约束、又受知识产权制度的规范。二、技术合同中的合同内容主要有什么

2024-02-09

460人看过
法律综合知识
工程变更属于合同内吗

属于，工程变更指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变，统称为工程变更。《民法典》第一百四十七条基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十一条一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力

2024-04-16

106人看过
产品
定期签订工程质量监督检测合同怎么写

工程质量检测委托合同的写法如下：1、首先需要写明委托人和受托人的基本信息；2、然后针对工程概况、委托事项、委托时间、委托权限、报酬及支付方式、双方的权利与义务等等作出详细法规定；3、最后由双方签字盖章、注明日期。一、委托代理合同的签订要注意什么1.应当审慎选择代理人。委托人应对代理人行使代理事务的能力予以审查，一些需要具备专业资质或经营资格才能行使的代理事务，委托人应当对代理人是否具备专业资质或经营资格进行审查。2.委托事项明确。委托代理合同是委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同，因此，委托的事项必须具体明确。3.授权范围清楚。代理关系中，代理人以被代理人的名义为民事法律行为，其法律后果由被代理人承担。4.代理期限明确。委托人和受托人双方应当在合同中约定履行委托代理行为的具体期限。5.支付报酬明确。委托合同分为无偿的委托合同与有偿的委托合同。二、离婚授权委托书怎么写？

2023-03-31

164人看过
法律综合知识
工程设计合同属于哪些类型的合同

一、工程设计合同属于哪些类型的合同工程设计合同是属于建设工程合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十五条，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建设工程设计合同无效的界定建设工程设计合同无效的界定主要有以下几种情形：1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。《民法典》第七百九十五条，施工合同的内容一般包括工程范围、建

2023-11-16

130人看过

法律综合知识
行纪合同和居间合同属于什么合同

行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。以自己名义为他人从事贸易活动的一方为行纪人，委托行纪人为自己从事贸易活动并支付报酬的一方为委托人。根据《民法典》的有关内容，九百五十一条？？行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。在行纪合同中，以自己的名义从事贸易活动的人是行纪人。行纪人在我国过去又称“牙行”、“经纪人”。居间合同，是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。在民法理论上，居间合同又称为中介合同或者中介服务合同。向他方报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务的一方为居间人，接受他方所提供的订约机会并支付报酬的一方为委托人。一、居间合同行纪合同区别有什么居间合同，又称“中介服务合同”。是指居间人根据委托人的要求为委托人与第三人订立合同提供机会或进行介绍，而委托人须向居间人给付约

2023-03-03

460人看过
不可抗力
超出合同工期属于什么工期

施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒大家的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。一、拆除合同工期的相关法律

2023-04-03

136人看过