承包人提议支付费用的三种方法-法师兄

承包人提议支付费用的三种方法

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 10:30:25 497 人看过

承包人提出费用索赔一般有以下三类：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。

承包人可以索赔的赔偿项目有哪些

在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计变更。在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多预付款相关文章

遗产继承
承包地继承三种情形下法律不支持

1、案例：老人去世后承包地可否继承杨大爷与老伴一直与小儿子杨启一起生活。1998年初春，村委会调整承包地时，杨大爷将户主让给儿子杨启，村委会按每户人口数分地，杨启一家共四口人，包括杨启和女儿以及杨启的父母，杨启妻子的承包地在娘家，共分得7.8亩承包地。杨大爷与老伴分别于2013年12月、2015年2月去世。2016年初，杨大爷的大儿子杨树找到弟弟杨启，要求共同继承父母的承包地。案例分析：杨树的要求没有法律规定，不会得到法律支持。《农村土地承包法》第十五条、《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第三条第二款均规定：家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。即家庭承包经营权的主体为农户而非签订土地承包经营合同的个人，签约人仅系该农户的代表，在农户内部，每位家庭成员均共享土地承包经营权。当承包的农户中一人或者几人死亡，承包经营仍然是以户为单位，承包地仍由其他家庭成员继续

2023-06-14

271人看过
合伙人
合伙承包亏损后，承包费用谁来支付

龙门村村委会诉金某等三人缴付承包费纠纷案——合伙承包亏损后，承包费用谁来支付[案情]原告：龙门村村委会。被告：金某、陈某、田某，均系龙门村村民。1992年10月，龙门村村民金某、陈某、田某共同向村里提出承包该村养鸡场，村民大会经讨论，同意与三人签订了为期5年的承包合同，合同规定三人合伙每年向村里上交承包费9000元。与此同时，三合伙人之间签订合伙协议，协议中确定三方收盈负债分配份额金某为50％，陈某为30％，田某为20％。自三人经营养鸡场后，由于缺乏科学的养鸡方法，又不懂得防止传染疾病，养鸡场处于亏损状态，至1997年底，养鸡场已欠村里承包费1．8万元。村委会多次催讨，金某称没钱，陈某与田某分别称只承担总债务的30％、20％。1997年10月，该村以金、陈、田三人为被告向法院提起诉讼，要求三人共同承担全部承包费1．8万元。[审理]法院经审理认为，金、陈、田三人均有义务清偿对外所欠的全部债务

2023-04-22

209人看过
合同内容
转租三方协议约定由次承租人支付租金

一、转租三方协议约定由次承租人支付租金在签定租赁合同时，应注意以下事项:（一）查看二房东的有效身份证明及和大房东签定的租赁合同;（二）签订租房合同时，应问清房租包含的内容，水、电、暖、煤气（天然气）和物业管理费由谁承担;（三）要求出租人在房屋出租前结清水、电、暖、煤气（天然气）和其它费用;（四）明确租赁期限、房租支付时间和付款方式，并要求出租方提供租金收据;（五）应对能否转租做出约定;（六）要明确违约责任和违约的补偿标准;（七）入住前检查屋内家具、电器、其他设施的好损情况，并约定维修责任;（八）应对提终止合约情况做出约定。二、转租店面如何签转租协议转租合同较特殊，比租赁合同要求更严密。建议您注意以下几个主要方面：第一，考察该店面是否具有合法出租手续。第二，转租是否得到产权人的书面许可。第三，合同内容必须详细准确，如转租许可、租期、租金、维修责任、违约责任等项目及向谁负责。另外需要特别注意的

2023-06-05

246人看过
病历
三轮车全责拒不支付费用应对方法

交通事故全责不肯付钱时,可以向交警部门申请调解,如调解不成,可以向仲裁或人民法院提起诉讼。医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费等赔偿标准有具体规定,具体赔偿需根据具体情况而定。交通事故处理期限也不同,需根据具体情况决定。如果对交通事故责任认定不服,可以在3日内向上一级公安机关申请重新认定。三轮车全责不肯付钱的处理方法如下：1.向交警部门申请调解。在发生交通事故以后，交警部门会首先介入调查并出具相关鉴定文书。交警部门作为执法机关，可以对双方因交通事故发生的争议进行调节；2、如果调解不成的，可以申请仲裁；3、如果上述方法无法解决，可以向人民法院提起道路交通事故人身损害赔偿之诉。一、交通事故的赔偿标准有如下：1、医疗费的赔偿标准，一般应以所在地治疗医院的诊断证明和医疗费、治疗费、住院费的单据或病历、处方认定；2、误工费的赔偿标准，应当按其实际损害程度、恢复状况并参照法医鉴定或者

2023-11-26

85人看过

违约金
第三方违约金发包人是否支付

一、第三方违约金发包人是否支付发包人在欠付的工程款范围内仅对实际施工人主张的工程款承担责任；因发包方与实际施工人之间未设立建设施工合同关系，实际施工人向发包方主张利息损失、违约金等违约责任的，不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。二、第三方合同的协议违约金标准是什么第三方合同的协议违约金标准在法律上并没有统一的规定

2023-06-07

307人看过
产品
三包产品的修理费由谁支付

产品在三包期限内的，修理费用由维修者承担，维修者还应当提供合理的运输费用，然后依法向生产者或者销售者追偿。一、相关法律规定《部分商品修理更换退货责任规定》第六条修理者应当履行下列义务：(一)承担修理服务业务；(二)维护销售者、生产者的信誉，不得使用与产品技术要求不符的元器件和零配件。认真记录故障及修理后产品质量状况，保证修理后的产品能够正常使用30日以上；(三)保证修理费用和修理配件全部用于修理。接受销售者、生产者的监督和检查；(四)承担因自身修理失误造成的责任和损失；(五)接受消费者有关产品修理质量的查询。第七条生产者应当履行下列义务：(一)明确三包方式。生产者自行设置或者指定修理单位的，必须随产品向消费者提供三包凭证、修理单位的名单、地址、联系电话等；(二)向负责修理的销售者、修理者提供修理技术资料、合格的修理配件，负责培训，提供修理费用。保证在产品停产后五年内继续提供符合技术要求的零

2023-06-26

411人看过
法律综合知识
第三方支付包括哪些形式的

一、第三方支付包括哪些形式的1．网络支付业务。网络支付是指非金融机构依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等；2．预付卡发行与受理业务。预付卡是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡；3．银行卡收单业务。银行卡收单是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为；4．中国人民银行根据支付服务市场的发展趋势等确定的其他支付业务。二、第三方支付的风险有哪些第三方支付的风险有：1．支付渠道参数泄露；2．数据泄露；3．沉淀资金存在风险；4．洗钱和信用卡恶意套现风险；5．个人隐私和消费者权益保护风险。根据《非金融机构支付服务管理办法》第三十三条，支付机构应当依法保守客户的商业秘密，不得对外泄露。法律法规另有规定的除外。三、第

2023-09-22

219人看过
违约金
发包方违约解除合同，需要向承包方支付哪些费用？

在现今的建筑工程行业中，前期材料等一系列资金投入是较大的，如果一方单方面毁约损失会造成很严重的损失，尤其是对选择带资垫造的承包人而言，发包人违约解除合同的后果更是毁灭性的，严重时可以直接让承包人破产倒闭。为了弥补损失，承包人必然会尽全力向发包人追偿损失，但要是不清楚发包人该赔偿哪些费用，就可能会出现少索赔、漏索赔的情形。发包人违约解除合同，应赔偿的费用1、违约金。合同双方约定违约金的，发包人应支付相应的违约金，但支付违约金后，一般能在同时要求赔偿其它实际损失，除非实际损失远远超过违约金的，可主张赔偿超过部分的实际损失。2、承包方已完成的合格工程量的工程款。承包方已完成建筑工程经验收合格的，发包方应当支付相应的工程款。3、人员怠工费。发包人毁约，导致承包人停工的，需要赔偿相应的管理人员工资，工人工资等人工费用。4、设备闲置费。因发包人违约导致停工的，发包人应当赔偿承包人建筑工程设备闲置的相关

2023-04-30

135人看过

法律综合知识
支付令异议后费用如何承担

一、支付令异议后费用如何承担1、支付令异议费用根据情况承担：败诉人负担。诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。按比例分担。部分胜诉、部分败诉的，法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条：人民法院受理申请后，经审查债权人提供的事实、证据，对债权债务关系明确、合法的，应当在受理之日起十五日内向债务人发出支付令；申请不成立的，裁定予以驳回。债务人应当自收到支付令之日起十五日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议。债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行。第二百二十四条：人民法院收到债务人提出的书面异议后，经审查，异议成立的，应当裁定终结督促程序，支付令自行失效。二、对支付令提出异议的条件债务人应当自收到支付令之日起十五日内向人民法院提出书面异议，必须在法定期限内，并且必须是书面形式

2023-01-03

366人看过
违约金
承包人提出费用索赔一般有哪三类

承包人提出费用索赔一般包括的三类有：第一，承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍，而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二，承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用索赔。第三，承包人有权提出其他费用索赔，如遇到工程延误、中断，以致影响到工程进度，导致了有关费用的增加。工程费用索赔的条件有哪些一、工程费用索赔的条件有哪些1、工程费用索赔确认的条件有：（1）合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据；（2）增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成；（3）与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的；（4）支持索赔的证据是客观的和可证实的；（5）索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出；（6）承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。2、法律依据：《关于

2023-07-22

280人看过
抚养费
离婚男方应支付何种抚养费用？

在民法典中，离婚后男方支付抚养费金额分为以下几种情况：第一，有固定收入的，按照固定月收入的百分之二十来计算。第二，没有固定收入的，按照其年总收入或同行平均收入来计算，支付比例参照有固定收入的来计算。如果孩子数量较多的，要提高支付比例，但一般不超过百分之五十。父母双方也可以私下协商，适当调高或降低支付比例。离婚一年后每个月要给多少抚养费离婚后每个月需要支付月支付收入的百分之二十到百分之三十的抚养费。根据相关规定，夫妻离婚后，抚养费在父母有固定收入的情况下，按照固定收入的按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付；没有固定收入的按照全年的总收入百分之二十至三十的比例给付。适当的情况可以提高比例。《民法典》第一千零八十五条【离婚后子女抚养费的负担】离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。前款规定的协议或者判

2023-07-01

353人看过
鉴定结论
司法鉴定费用的支付方是谁司法鉴定费用败诉方承担吗

一、司法鉴定费用的支付方是谁？司法鉴定费用败诉方承担吗司法鉴定的费用是由申请人垫付，司法鉴定机构代付的，在宣判以后，法官将会在判决书中写明诉讼费以及司法鉴定费用的承担。一般来讲，如果是全部败诉，那么败诉方承担全部的司法鉴定费用，如果是部分败诉，那么原被告各自按照自己的承担份额来支付司法鉴定费用。二、司法鉴定费用的计算标准涉及财产案件的司法鉴定收费，根据诉讼标的和鉴定标的两者中的较小值，按照标的额比例分段累计收取。具体比例如下：1、不超过10万元的，按照本办法附件中所列收费标准执行；2、超过10万元至50万元的部分，按照1%收取；3、超过50万元至100万元的部分，按照0.8%收取；4、超过100万元至200万元的部分，按照0.6%收取；5、超过200万元至500万元的部分，按照0.4%收取；6、超过500万元至1000万元的部分，按照0.2%收取；7、超过1000万元的部分，按照0.1%收

2023-02-25

371人看过

法律综合知识
拒绝支付抚养费的女方将会承担何种法律责任

一、拒绝支付抚养费的女方将会承担何种法律责任如果一方拒绝支付抚养费的，子女的法定代理人可以以子女的名义向法院提起诉讼。父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女，有要求父母付给抚养费的权利。《民法典》第一千零八十五条离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。前款规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。二、离婚后孩子抚养费要给到多少岁法律规定，抚养费的支付期限，一般至孩子18周岁为止。但也存在四种特殊情况：抚养费的目的是帮助孩子正常生活，如果孩子已经独立，那么父母可以不再继续支付抚养费。常见的有孩子在外打工，并且收入足够其在当地生活的。这种情况下，子女虽然成年了，但无法靠自己的收入来维持正常生活。常见的是患病、残疾等情形。这种情况下，父母是有义

2023-10-09

253人看过
管制
外贸企业的三种支付方式是什么

1、信用证是目前国际贸易中最常用的支付方式。每个外贸人员迟早都会接触到它。对许多人来说，一提到信用证就会联想到一封充满术语的令人敬畏的天书。事实上，信用证可以说是由银行担保的信用证。只要你一个一个地遵守合同，并向银行提供相应的单据，你就必须把钱付给你。因此，应该说信用证在理论上是一种非常安全的付款方式。信用证一经开出，就是真金白银。正因为如此，一张可靠的信用证甚至可以作为抵押品从银行获得贷款，以促进卖方的资金周转，这也被称为“信用证打包贷款”。但在实践中，信用证有时并不安全。原因是信用证中可能有一些软条款难以实现，造成人为的差异电汇操作非常简单，可分为电汇前和电汇后。预付电汇是在合同签订后支付一部分定金，一般为30%。生产完成后，通知付款，结清余款，然后发货，并交付全套单据。然而，前者相对少见，在欧美国家更为频繁地出现。因为欧美的客户都有很好的信誉环境，所以他们非常信任别人。最常见的是后t

2023-05-07

50人看过