一、家庭装修合同范本
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
工程地址:___________________________________
居室规格:
总计:施工面积____________平方米。
施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
工程开工日期:______年______月______日
工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条:质量要求
工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
第四条:付款方式
合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第五条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条:合同的变更和终止
合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第七条:合同生效
本合同由双方盖章,签字后生效。
本合同一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):(签章)乙方:(签章)
电话:电话:
签约日期:
二、房屋装修合同付款方式
根据《民法典》的相关规定,付款方式作为合同重要的组成部分,应由合同双方协商确定。因此《商品房买卖合同》对付款方式列举了几种付款方式,供当事人在订立合同时选择适用:
(一)一次性付款。此种付款方式简单、明确,受到的外力影响因素较少,手续相对单一。即预定买受人在约定的时间一次履行付款义务,开发商将住宅交付购房人,合同即履行完毕。此种方式适合有较好经济能力的购房人,同时也是开发企业希望使用的;
(二)分期付款。此种付款方式约定购房人与房地产开发商协商,将购房款分若干次付清;
(三)其他方式。在实际销售工作中,主要包括银行按揭贷款和住房公积金贷款两种。
银行按揭贷款是指购房人为支付购房款而向银行申请贷款,并在约定期限内分期、分批向银行偿还贷款本息,开发商提供担保的付款方式;
住房公积金贷款是指购房人为支付购房款而向住房公积金管理中心申请贷款,并在约定期限内分期、分批偿还贷款本息,开发商不提供担保的付款方式;
(四)特殊的付款方式,主要包括采用其他债务抵消,易货交易等。
三、装修贷款如何申请
如果有住房公积金可以申请公积金贷款。借款人申请贷款时,应准备以下资料:
(一)借款人及配偶身份证明(身份证、户口簿、结婚证或离婚证、法院判决书、裁定书,单位出具的未婚或离婚未再婚证明等);
(二)稳定的经济收入证明材料(单位工资收入证明等);
(三)缴存住房公积金的证明;
(四)与售房单位签订的购房合同、协议(自建住房的需要提供土地、规划部门的批件);
(五)本人及配偶共同填写好的借款申请审批表;
(六)要有不低于总房价20%的房款(首付款)收据(购买私产房,建造、大修自住住房需出具不低于总房款30%的自筹资金证明);
(七)借款人出具的质押权利清单、权属证明文件(或保证人出具的同意提供担保的书面承诺)。
-
新版家庭装修合同样本
325人看过
-
家居房屋装修合同范本
139人看过
-
国家标准装修合同范本
216人看过
-
装饰装修合同范本
340人看过
-
家庭装饰工程合同范本
358人看过
-
室内装修合同范本
192人看过
结婚证,是婚姻登记管理机关签发的证明婚姻关系有效成立的法律文书。正本一式两份,男女双方各持一份,其式样由民政部统一制定,由省、自治区、直辖市人民政府统一印制,县、市辖区或不设区的市人民政府加盖印章,结婚证书须贴男女双方照片,并加盖婚姻登记专... 更多>
-
家庭装修合同范本?福建在线咨询 2022-08-21因工程变化、设计变更等原因调整工程造价的,即预算表内容以外以增加或变更工程项目处理,凡增加或变更的项目内容,以甲方签字确认为准,并计入工程造价中,总工程造价的预算误差不得超2%.否则甲方有权拒付,双方款项往来,均应出具发票(或收据)。
-
家庭装修合同范本(最新)广东在线咨询 2022-02-10一、协议内容:甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利 1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利; 2.对乙方装修过程中的重大质量问题,甲方除有要求乙方赔偿的权利外,还有终止合同的权利。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利
-
天津家庭装修合同范本浙江在线咨询 2023-01-08委托方(甲方):承接方(乙方): 一、工程地点:____________________ 二、形式结构:_________室_________厅_________卫,为平层。 三、工程项目:(附施工说明、施工图及工程报价单)。 四、承包方式:乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。 五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可,以《
-
家庭装饰装修施工合同示范合同范本山西在线咨询 2022-08-03甲方:乙方: 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款
-
天津市家庭装修合同范本陕西在线咨询 2022-08-13委托方(甲方):承接方(乙方): 一、工程地点:____________________ 二、形式结构:_________室_________厅_________卫,为平层。 三、工程项目:(附施工说明、施工图及工程报价单)。 四、承包方式:乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。 五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可,以《