工程索赔期限-法师兄

工程索赔期限

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:15:34 335 人看过

工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。

《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

索赔程序：

1.提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

3.工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4.工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

5.持续索赔当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复，视为该项索赔成立。

6.仲裁与诉讼在认真分析研究并与承包人、业主广泛的讨论后，工程师应向承包人和业主提出自己的《索赔处理决定》。工程师的《索赔处理决定》不是终局性的，对承包人和业主都不具有强制性约束力，如果工程师坚持对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

债权人
工程索赔是否有上限要求

一、工程索赔是否有上限要求目前并没有法律明确规定工程施工合同违约金最高赔偿上限。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的30%，如果过高，那么法院在进行处理的时候会给予降低的。《民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、惩罚性与赔偿性违约金的区别惩罚性违约金。惩罚性违约金，是固有意义上的违约金，又称违约罚。此种违约金于违约时，债务人除须支付违约金外，其他因债之关系所应负的一切责任，均不因之而受影响。债权人除得请求违约金外，还可以请求债务履行或者不履行所生之损害赔偿。赔偿性违约金。赔偿性违约金，是当事人双方预先估计的损害赔偿总额，

2023-06-17

408人看过
不可抗力
工伤索赔需要提交哪些材料，工伤索赔有没有期限限制

工伤认定决定书，构成伤残的还要劳动能力鉴定结论书。工伤职工个人申请工伤理赔的，一般应当提交本人身份证或社会保障卡、银行账户、《工伤认定决定书》和各种拟报销凭证；构成伤残的，还需要提交劳动能力鉴定结论。工伤认定是社会保险行政部门依据法律的授权对职工因事故伤害（或者患职业病）是否属于工伤或者视同工伤给予定性进行行政确认，是职工遭受事故伤害后享有工伤保险待遇的前提条件。工伤职工申请工伤理赔必须具备《工伤认定决定书》。劳动能力鉴定是指劳动者因工或非因工负伤以及患病后，劳动鉴定机构根据国家鉴定标准，运用有关政策和医学科学技术的方法、手段确定劳动者伤残程度和丧失劳动能力程度的一种综合评定。它是给予受伤害职工保险待遇的基础，也是工伤保险管理工作的重要内容。职工伤残享受工伤保险待遇补偿的标准按劳动能力鉴定结论确定。工伤索赔有没有期限限制1、工伤索赔的时效期为一年；2、因工伤待遇发生的纠纷，按劳动纠纷处理，

2023-02-28

159人看过
法律综合知识
工伤申报过期限如何索赔

一、工伤申报过期限如何索赔劳动者发生身伤害事故后，可以申请工作认定，经认定属于工伤的，劳动者可以获得工伤保险赔偿，而申请伤认定有一定期限的，要在规定的期限内申请，工作认定过了申请期限的，造成劳动者申请工伤认定不受理的，由用人单位承担工伤赔偿的责任《中华人民共和国工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由用人单位

2024-01-20

302人看过
法律综合知识
建筑工程工期索赔申请书

一、建筑工程工期索赔申请书（一）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（二）因工程变更造成的时间、费用损失；（三）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（四）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（五）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（六）合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（七）非承包人的原因导致工程暂时停工；（八）物价上涨，法规变化及其他。二、最新建筑工程索赔范本索赔单位：福建XX工程建设有限公司监理单位：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部致：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部索赔的详细理由及经过：我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程，因2011年8月30日遭受不可抗拒台风南玛都的影响，造成广场右

2022-01-23

392人看过

合同条款
工程索赔哪些可以索赔

一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下：（1）人工费；（2）设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；（3）材料费，索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据：《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下：1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止；2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表；3、施工备忘录，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录，按年月日顺序号存档，以便查找；4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认，将书面指示按年月日顺序编号存档；5、

2023-08-16

150人看过
保险金
如何进行保险索赔程序，保险索赔期限是几年

保险索赔必须在期限内提出。超过期限，被保险人或者受益人未向保险人提出索赔，未提供必要的证明文件，未收到保险金的，视为放弃权利。不同类型的保险有不同的时限。人寿保险的索赔期限一般为5年，其他保险的索赔期限一般为2年。赔偿限额自被保险人或者受益人知道保险事故发生之日起计算。保险事故发生后，投保人、保险人或者受益人应当先停止保险，立即报告，然后提出索赔。被保险人提出索赔后，保险公司认为有必要补齐有关证明和材料的，应当及时一次通知对方；材料齐全后，保险公司应当及时予以批准；情况复杂的，应当及时补齐应当在30日内作出批准，并将批准结果书面通知对方；有保险责任的，保险公司应当在赔偿协议达成后10日内支付赔偿金；无保险责任的，保险公司应当在赔偿协议达成后10日内支付赔偿金，保险公司应当自批准之日起3日内发出拒绝通知并说明理由。除合同另有约定外，保险人的索赔审查时间不得超过30天。保险公司应当自达成赔偿或

2023-05-31

294人看过
法律综合知识
索要工程款是否有诉讼期限

一、索要工程款是否有诉讼期限索要工程款有诉讼期限，索要工程款的诉讼期限为三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护，特殊情况可以申请适当延长。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼期限期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼期限期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、欠工程款起诉是否有用工程款拖欠起诉有用。拖欠工程款过了合同约定付款时间，就可以起诉。起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《民法典》第一

2024-01-28

304人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过

法律综合知识
工程到期未完工该怎么索赔

一、工程到期未完工该怎么索赔在工程到期未完工的情况下，施工单位应根据合同约定来寻求索赔。1．如果合同中有明确的违约条款，施工单位可以按照这些条款要求发包方承担相应的违约责任。2．如果合同没有明确的违约条款，施工单位可以根据实际损失要求发包方进行赔偿，或者按照法律规定支付相应的违约金。在我国法律体系中，《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条和第五百八十五条对违约情况下的赔偿责任进行了明确规定。施工单位在索赔时，可以依据这些法律规定，结合实际情况，要求发包方承担相应的赔偿责任。二、逾期工程的法律责任逾期工程涉及的法律责任主要包括违约责任和赔偿责任。1．施工单位未能按期完成工程，如果合同中有明确的违约责任条款，施工单位应当按照这些条款承担相应的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿损失等。2．如果合同没有明确的违约责任条款，施工单位应当根据实际损失进行赔偿。3．发包方在逾期工程中也

2024-03-28

161人看过
法律综合知识
2024工程索赔程序

2018工程索赔程序主要是：1、索赔事件发生后14日内，向监理工程师发出索赔意向通知，并在对方收到通知的14日内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；2、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14日内给予答复，4日内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；3、符合索赔要求确定有实际损失的，确定索赔金额；4、在索赔事件终了后28日内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2024-05-05

394人看过
法律综合知识
工期索赔与费用索赔的关系，工期索赔的计算方法

工期索赔与费用索赔的关系主要是两者的主体不同。工期索赔的适用对象是承包商，而费用索赔的适用对象是业主。两者都是根据合同约定提出补偿损失的要求。工期索赔的计算方法主要是通过合同约定进行计算，若合同没有约定的，则按照工程清单中的报价进行计算等。一、工期索赔与费用索赔的关系工期索赔与费用索赔的关系如下：1．两者是相对不同主体来说的，承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下，按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。2．工期索赔是在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。二、工期索赔的计算方法工期索赔的计算方法如下：1．按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件

2022-07-02

464人看过
法律综合知识
建设工程超时监理费如何索赔,工程延期索赔如何处理

一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属。2)事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中，与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料，并积极与承包商和

2023-06-15

124人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
仲裁机构
工程延期索赔的处理方法

在处理工程延期索赔时，首先要正确理解索赔的作用，并严格遵循合同中规定的索赔条款。合同一经签订，双方就有权利义务关系。索赔是施工合同效力的具体体现。没有索赔和索赔的法律规定，合同的实施就无法保证。要注意收集索赔证据；要掌握正确的索赔程序，及时提出索赔。在处理工程延期索赔时，首先要正确理解索赔的作用，并严格遵循合同中规定的索赔条款。合同一经签订，双方就有权利义务关系。索赔是施工合同效力的具体体现。没有索赔和索赔的法律规定，合同的实施就无法保证。索赔可以警告违约者，帮助双方更紧密地合作，实现合同目标；2、要注意收集索赔证据；3、要掌握正确的索赔程序，及时提出索赔。如何遵守合同中规定的索赔条款在合同中如何约定处理纠纷的条款？在合同中，当事人可以约定处理纠纷的条款，以便在发生纠纷时能够按照约定进行解决。这些条款可以包括合同争议管辖法院、仲裁机构以及具体的仲裁程序等。首先

2023-09-19

178人看过