发包人如何应对工程取消所带来的索赔-法师兄

发包人如何应对工程取消所带来的索赔

来源：互联网时间： 2023-07-16 20:52:19 87 人看过

发包人取消部分工程，属于发包方违约，根据合同约定，主张发包方承担违约责任。因发包人变更计划，提供的资料不准确或未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

建设工程发包人违约问题

工程施工中发包人违约的情况有：

（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（二）未按合同约定支付合同价款的；

（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；

（四）造成暂停施工的；

（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。

《中华人民共和民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

不可抗力
发包人导致的窝工如何索赔

建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。停工窝工损失如何主张建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力，原因不同结果往往大不相同！！只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量；发包

2023-07-07

341人看过
仲裁机构
政府工程开工后又取消如何索赔

一、政府工程开工后又取消如何索赔1、政府工程开工后又取消的，是属于合同违约的情形，承包人可以与政府协商赔偿问题，如果协商不成的，可以向法院起诉索要赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、违约损失赔偿金额怎么确定违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。其中，实际利益损失比较直观，相对容易计算，具体把握以下三个要点：1、合同中没有约定违约金条款，但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法

2023-06-15

299人看过
仲裁机构
政府工程开工后又取消如何索赔

1、政府工程开工后又取消的，是属于合同违约的情形，承包人可以与政府协商赔偿问题，如果协商不成的，可以向法院起诉索要赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、违约损失赔偿金额怎么确定违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。其中，实际利益损失比较直观，相对容易计算，具体把握以下三个要点：1、合同中没有约定违约金条款，但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法的，可按照这个计算方法进行计算。

2023-03-22

164人看过
履约保证金
如何应对发包人没收履约保证金反索赔？

【索赔依据】《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第41.1款规定：发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。《标准施工招标文件(2007版)》通用条款第4.2款规定：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。如何理解，可看如下案件：【典型判例】6月，发包人杰恒置业与承包人建功建筑签订《建设施工合同》，合同约定：承包人向发包人交纳100万的履约保证金，包括质量保证金、工期保证金和管理人员到位保证金，如不存在以上违约问题，则履约保证金待竣工验收后一次偿还。同日，承包人按约进场施工。11月，承包人在工程停工协调会上承认由于其项目部管理上问题不少，存在工期延误。次年4月，发包人向法院提起诉讼，请求解除施工合同，没收履约保证金，并要求承包人承担其他工

2023-03-17

283人看过

履约保证金
如何应对发包人没收履约保证金反索赔？

【索赔依据】《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第41.1款规定：发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。《标准施工招标文件(2007版)》通用条款第4.2款规定：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。如何理解，可看如下案件：【典型判例】6月，发包人杰恒置业与承包人建功建筑签订《建设施工合同》，合同约定：承包人向发包人交纳100万的履约保证金，包括质量保证金、工期保证金和管理人员到位保证金，如不存在以上违约问题，则履约保证金待竣工验收后一次偿还。同日，承包人按约进场施工。11月，承包人在工程停工协调会上承认由于其项目部管理上问题不少，存在工期延误。次年4月，发包人向法院提起诉讼，请求解除施工合同，没收履约保证金，并要求承包人承担其他工

2023-06-09

326人看过
侵权行为
如何应对侵权行为所带来的后果

侵权行为所造成的后果。侵权行为造成的后果千差万别。在有些情况下，尽管侵权情节较为严重，但由此造成的后果却相当轻微，由法院责令侵权人赔礼道歉即可消除对受害人的精神损害。而对于那些毁人容貌，使人丧失听觉、视觉等器官功能或致人死亡者，其给受害人带来的精神损害就难以抚平，因此，在确定精神损失费数额时，不能无视侵权行为造成的损害后果。隐私权侵权行为人的后果为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人格权的，应当依法承担民事责任。行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。行为人拒不承担前款规定的民事责任的，人民法院可以采取在报刊、网络等媒体上发布公告或者公布生效裁判文书等方式执行，产生的费用由行为人负担。《中华人民共和国民法典》第一百二十条民事权益受到侵害的，被侵权

2023-07-05

421人看过