关于建筑施工合同的主体
来源:互联网 时间: 2023-06-22 15:56:30 389 人看过

1.本案中一审法院作出了截然相反的两个判决,一是认定乙公司无主体资格,一是确立了乙公司适格的主体地位。《中华人民共和国建筑法》第26条、《建设工程质量管理条例》第18条均是以“禁止”的字样不允许无资质人员冒用公司名义承揽工程,其后果是合同无效。虽然最高人民法院于2005年1月1日施行的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》放宽了政策,但对不具备资质的施工人的保护是在工程经竣工验收合格的基础上,此司法解释在案发时并未发布,不能适用本案的处理。2.认定主体究竟是谁关键在于王某当初在签约时是否向甲公司披露了其代理人身份。如果当初向甲公司作出了说明并出示授权委托书等法律文件,就应该认定其行为是代表乙公司的,应由乙公司作为权利主体主张权利。可我们看本案的过程,一审法院起初是认定乙公司无权利主体身份的,这说明王某出具的委托文件极有可能是后来补充的,而根据最高人民法院的民事证据规则规定,在一审中没有提出的证据在二审中是不能作为证据采信的,不能作为判决的依据,除非有法定的正当理由。

一、居间合同发生的情形

居间合同的基础是委托合同。居间合同的发生有以下两种情形:

第一,委托人主动找居间人。例如甲有一套房子要出租,他找到作为房屋租赁中介机构的乙公司,乙公司在其公司登记的求租人中为其找到了合适的人选一丙,丙是作为求租房屋的委托人,甲和丙签订了房屋租赁合同,乙公司收取中介费(佣金),按我国目前此类居间合同的交易习惯,佣金是由求租人支付。

第二,居间人主动找委托人。居间人往往信息灵通,例如甲知道某物在某地有卖,而急需购买此物的乙却不知道,甲向乙报告了订立合同的信息,并为乙订立合同提供了媒介服务,使乙如愿在某地购买了他所需要的物品,由乙向甲支付一定数额的佣金。

以上两种居间合同的基础都是委托合同。第一种情形甲和丙都是乙公司的委托人,第二种情形尽管是甲先找的乙,但最终乙转化为甲的委托人,由乙向其支付佣金。

居间合同中的居间人不是委托人的代理人,而是居于交易双方当事人之间起介绍、协助作用的中间人。代理人是在委托人授权的前提下,以委托人的名义与第三人订立合同,委托事务完成后,根据合同中有偿或无偿的约定,而决定是否向代理人支付报酬。居间行为的目的就是为了促成他人之间的交易,并获取报酬。所以居间合同的一个典型特征就是有偿性。

居间行为根据委托内容的不同,可以分为提供订约机会的报告居间,也可以是提供介绍服务的媒介居间,还可以是报告居间与媒介居间兼而有之的居间行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 22:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多房屋租赁中介相关文章
  • 建筑设备租赁是否为建筑施工合同
    一、建筑设备租赁是否为建筑施工合同根据合同约定的内容来确定,租赁合同只是让与租赁物的使用权,本身并不涉及对于承租人适用租赁物具体情形的干预,也不存在出租人利用自身的任何独特技能为承租人提供服务;租赁合同中,承租人按照占用租赁物的实际时间支付租金;【法律依据】《民法典》第七百零三条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、建筑施工合同要包括哪些内容建筑工程施工合同包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程
    2023-05-03
    92人看过
  • 建筑施工没有合同合法吗
    虽然这样的现象常有发生,但是最好是签上合同给自己保障。一、民法典中施工没有合同如何处理由于双方并没有书面签订建设工程合同,那这个合同是否是成立的以及是否是生效的,这将直接影响到判断双方当事人的一方是承担缔约的过失责任还是承担缔约的违约责任。根据大家的社会经验以及我国的法律规定,在工作中我们对合同订立及履行必须要根据我国法律规定为基准。根据我国的《民法典》第一百三十五条规定指出,双方当事人在订立合同时必须要具备有书面形式或者口头形式或者其他的形式。假如根据我国法律要求,依法需要采用书面形式的,那就必须要依法书面订立工程建筑合同。如果双方当事人互相约定是要采取书面形式签合同,那也必须要采取书面形式。根据我国民法典的相关规定指出,如果是订立建设工程的合同,那就需要双方订立时要采取书面的形式。因此如果按照这种说法,那么是否未签订书面的工程合同,这份合同就不被法律视为是依法成立的呢?注意一点,若是我
    2023-03-19
    161人看过
  • 建筑工程合同的主要内容,建筑工程合同的担保方式?
    一、建筑工程合同的主要内容建筑工程合同的主要内容有:1.工程名称、地点、范围和内容;2.工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;3.工程质量保修期及保修条件;4.工程造价;5.工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;6.设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;7.材料的供应及材料进场期限;8.工程变更;9.违约、索赔和争议;10.当事人约定的其他事项。二、建筑工程合同的担保方式有哪些建筑工程合同的担保方式有,一般担保和连带担保。一般担保是指债务人不能履行债务时,才由担保人担责,而连带担保是指,债权人可以请求债务人履行,也可以请求担保人在其担保范围内担责。担保方式还可分为违约金、质保金等类型。《民法典》第六百八十一条保证合同是为保障债权的实现,保证人和债权人约定,当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,保证人履行债务或者承担责任的合同。三、建
    2023-06-25
    475人看过
  • 五种无效的建筑工程施工合同
    1、无效情形之一:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;建筑工程施工合同的承包人即施工方依法应通过建设行政主管部门的资质审查,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑施工活动。禁止未取得建筑施工企业资质证书的企业或个人承揽工程,禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。2、无效情形之二:没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同无效。《中华人民共和国建筑法》有同样原则性的规定,即禁止没有资质的单位或个人以任何形式借用其他建筑施工企业的名义承揽工程,禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。3、无效情形之三:建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;《中华人民共
    2023-04-16
    285人看过
  • 建筑施工索赔的主要内容
    1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地,即水通、电通、施工道路通,并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续,向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件,必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。2、工程设计变更。在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,这必然造成施工成本比原计划增加,工期比原计划延长。3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。《工程结算办法》规定:(1)发包人不按合同约定支付工程预付款,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知,发包人收到通知后仍不付款,承包人可在发出通知
    2023-04-16
    439人看过
  • 建筑施工合同担保规定
    建筑施工合同生效条件如下:(1)主体合格,即订立合同的当事人双方都必须具有订立合同的资格。(2)意思表示真实,即合同当事人在订立合同的整个过程中所提出的要约或承诺的内容,都是自己独立意志的表现,是其真实的意思表示。(3)内容合法,形式合乎要求。内容合法,主要是指标的合法,即合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为,或者须特价但未经许可要经营的物或行为。一、合同生效应当具备的条件(1)合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔约能力,才能成为合格的合同主体。若主体不合格,合同不能产生法律效力。(2)合同当事人意思表示真实当事人意思表示真实,是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。合同成立后,当事人的意思表示是否真实往往难以从其外部判断,法律对此一般不主动干预。缺乏意思表示真实这一要件即意思表示不真实,并不绝对
    2023-03-12
    127人看过
  • 现代建筑施工合同规范
    标准施工合同要具备以下的内容,具体如下:1、施工合同甲方、乙方、授权代表人以及法定代表人的个人信息。例如:姓名、地址;2、工程内容。例如:施工地址、工程期限、甲方线路的距离以及施工长度;3、工程价款工程总价;4、付款方式;5、工程验收;6、验收标准;7、双方权利和义务;8、服务条款;9、违约责任;10、合同的变更及解除;11、争议解决方式;12、其他条款;13、合同文本和效力;14、甲方签名、地址、邮编、联系电话、开户银行以及帐号。施工合同通用条款1、设计文件,甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意,乙方不得将设计文件提供给第三方2、合同范围:本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等,在合同专用条款中约定3、技术标准4、语言、法规和联系方式5、甲方的责任:提供场地条件、提供水电与交通条件、提供施工条件、提供技术资
    2023-07-04
    182人看过
  • 建筑施工勘察设计合同
    工程名称:委托单位:设计单位:设计编号:合同编号:一九____年____月______日订建筑安装工程设计合同订立合同双方:建设单位:__________________,以下简称甲方;设计单位:__________________,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________二甲方的义务1甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,
    2023-04-23
    55人看过
  •  承包合同效力与建筑施工资质的关系
    一家无建筑施工资质的公司签署的承包合同是否有效?根据法律规定,承包建筑工程的单位应具有相应资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。因此,无建筑施工资质的公司签订的承包合同因违反法律强制性规定而无效。一家无建筑施工资质的公司签署的承包合同是否有效?法律规定承包建筑工程的单位应具有相应资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程,因此无建筑施工资质的公司签订的承包合同因违反法律强制性规定而无效。 【承包合同】无建筑施工资质的公司能承揽工程吗?根据《建筑法》的规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。因此,无建筑施工资质的公司不能承揽工程。如果该公司试图承揽工程,将会违反法律规定,并可能会承担相应的法律责任。结论:根据法律规定,无建筑施工资质的公司签署的承包合同无效。无资质单位承揽工程将违反法律强制性规定,并可能承担法律责任。因此,任何
    2023-08-30
    381人看过
  • 安装合同是建筑施工合同吗
    题目中提到的问题是很现实的实务问题,因为这关系到民事诉讼法司法解释中规定的不动产专属管辖问题。例:张三给李四的房屋进行装修,后产生争执,发生诉讼,是否只有装修房产所在地法院才享有管辖权?关于装修合同纠纷是否属于不动产专属管辖中的建筑工程施工合同纠纷,很多人一直认为不属于,理由是,装修合同应该归为承揽合同,故不应适用不动产专属管辖的规定,以下给出最高院的答复,以终结争议。一、建设工程施工合同是专属管辖吗建设工程合同纠纷适用合同地域管辖而非专属管辖。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定。明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖,而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定,适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。按照一般地域管辖原则,建设工程施工合同纠纷案件应当以施工
    2023-03-27
    454人看过
  • 施工质量主要体现在建筑工程的什么方面
    (一)决策阶段的质量内容1、此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较,决定项目的可行性和最佳方案。(二)施工前的质量的主要内容是:1、对施工队伍的资质进行重新的审查,包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符,必须采取有效措施予以纠正。一、工程质量有哪些特点(一)工程项目质量形成过程复杂.项目建设过程就是项目质量的形成过程,因而项目决策、设计、施工和竣工验收,对工程项目质量形成都起着重要作用和影响。(二)影响工程项目质量的因素多.由于工程项目建设周期长,必然要受到多种因素影响,如地质条件、设计、材料、设备、施工方法、管理、工人技术水平诸项因素,均会造成工程项目质量变异或事故。(三)工程项目质量水平波动性大,由于条件多变及施工材料的特性,使其生产过程不易控制,生产活动受到各种不利因素影响,故工程项目质量水平很容易产生波动。二、建设工程质量
    2023-04-11
    314人看过
  • 无效建筑施工合同后果
    1、建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收合格的,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。对于该种情况,承包人享有请求参照合同约定支付工程价款的权利,但没有利润请求权。施工单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;有违法所得的,予以没收。2、建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持。3、修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价
    2023-02-22
    492人看过
  • 房屋施工建筑合同范本
    一、房屋施工建筑合同范本工程名称:工程地点:发包人:承包人:签订日期:年月日补充协议发包人:(以下简称:甲方)承包人:(以下简称:乙方)经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:1、写明具体补充的内容。2、如有未尽事宜,双方另行协商。3、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。4、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。甲方:乙方:(盖章)(盖章)法人代表或代理人:法人代表或代理人:年月日年月日二、施工合同的作用是什么1、工程建设合同确定了工程实施和工程管理的主要目标,是合同双方在工程中各种经济活动的依据。工程建设合同在工程实施前签订。它确定了工程所要达到的目标以及与目标相关的所有主要的和具体的问题。例如工程建设施工合同确定的工程目标主
    2023-04-13
    293人看过
  • 黑白天马建筑施工合同
    建筑工程中的黑白合同,是指承包方与发包方出于某种目的就同一建设工程订立两份实质内容不同的合同,其中“白合同”是符合招投标文件要求签订并备案的中标合同,中标通知书具有法律效力;而“黑合同”是承包方与发包方双方私下签订的合同,也是双方实际履行的协议。建筑施工合同解除的情形1、承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。3、合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和
    2023-07-04
    58人看过
换一批
#房屋租赁
北京
律师推荐
    展开

    房屋租赁中介又称房地产租赁中介,为消费市场提供了房地产评估、经纪、咨询等服务。这对活跃房地产市场,促进房地产业的健康发展,具有现实意义。这一中介服务已成为房地产业不可缺少的部分。... 更多>

    #房屋租赁中介
    相关咨询
    • 关于建筑工程施工企业合同合同留置权
      北京在线咨询 2023-05-14
      建设工程不能适用留置权,留置权仅仅适用于动产,不适用于不动产。留置权,是指债权人因合法手段占有债务人的财物,在由此产生的债权未得到清偿以前留置该项财物并在超过一定期限仍未得到清偿时依法变卖留置财物,从价款中优先受偿的权利。
    • 建筑工程施工主体验收流程
      贵州在线咨询 2022-11-07
      1、施工单位(一般由工程项目部)通知须参加竣工验收的监理单位、设计单位、施工单位(指公司部分参加验收的人员)、所在地质量监督站站及其他相关单位及相关人员,告之其验收时间。 2、参会人员签到,组织验收。 3、验收实测建筑各部位标高、进行必要的混凝土回弹,确认工程实体无质量问题。 4、由所在地质量监督站确认验收合格、通过。 法律依据《建筑法》。
    • 建筑安装工程承包合同的主体资格建筑安装工程承包合同的主体资格有
      福建在线咨询 2022-02-10
      1、建筑安装工程承包合同的主体资格建筑安装工程承包合同的主体资格包括:建筑单位、安装单位、国家机关、企业事业单位、社会团体、农村集体经济组织以及个体工商户和农村个体经营户。全民所有制组织之间,集体所有制组织之间,全民所有制组织与集体所有制组织之间,个体户与全民、集体所有制组织之间都可以签订建筑安装工程承包合同。2、建筑安装工程承包合同的主要条款建筑安装工程承包合同应包括以下主要条款:工程名称和地点
    • 签了建筑工程施工合同,合同关于开工日期是怎么规定的
      天津在线咨询 2021-11-20
      开工是指承包商进场开工。开工日期是建设工期的起点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说,确定开工日期的方法有以下几种:1中约定的具体日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中注明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知书上写明的日期为开工日期;4、开工日期为承包人提交的开工报告或开工申请批准的日期。目前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中,将开工日期确定为监理人发出的开工通知注明的
    • 关于影响建筑施工质量的因素
      山东在线咨询 2021-10-27
      影响建筑工程质量的因素有很多,主要有施工单位、监理单位、原材料供应三个主要因素。施工单位质量管理意识差,施工质量严重不行,是对工程质量影响最大的因素,监理单位监理不履行责任也是最大的影响因素之一。