发包人的义务和责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-06 08:23:52 77 人看过

1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

建筑工程发包人义务主要是什么

1、不得违法发包的义务。

发包人可以与一个总承包人订立总承包合同,也可以分别与几个承包人订立承包合同,但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

2、提供必要条件的义务。

发包人应当按照约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,为承包人完成工作提供必要的条件。

3、及时验收的义务。

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,及时进行验收。

4、支付价款的义务。

发包人应当按照合同约定的时间、地点、方式等,向承包人支付价款。发包人如不按照约定支付价款,应向承包人承担责任。

5、增付费用的义务。

如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件,造成勘察、设计返工、停工或者修改设计,发包人就应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月08日 06:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程转包相关文章
  • 受赠人的主要责任和义务
    1、华侨捐赠财产价值在人民币一万元以上的,受赠人应当向所在地侨务部门办理登记手续。捐赠人临时捐赠的,受赠人可以先行接受捐赠,但是应当在三十日内补办登记手续。捐赠人向境内捐赠物资的,受赠人按照有关规定办理入境手续。2、受赠人接受捐赠后,应当向捐赠人出具合法、有效的收据,并将捐赠财产登记造册。3、受赠人应当妥善使用、管理捐赠财产,不得违背捐赠人的意愿,擅自改变捐赠财产的性质、用途;确需改变性质、用途的,应当征得捐赠人同意,并向办理登记手续的侨务部门备案。4、对华侨捐赠的外汇或者人民币,受赠人应当按照用途,在所在地有关银行专户储存,专款专用。5、对华侨捐赠的工程项目,受赠人应当与捐赠人订立协议,对工程项目的资金、建设、管理和使用作出约定。受赠人应当严格按照基本建设程序进行工程建设,保证工程质量。受赠人不得擅自改变华侨捐赠工程的设计、规模和标准。6、受赠人应当建立健全财务会计制度和受赠财产的使用制
    2023-06-09
    261人看过
  • 勘察、设计合同发包人的主要义务和违约责任有哪些
    勘察人、设计人承担违约责任的方式包括:1、继续完善或完成合同约定的义务。2、减收或免收勘察、设计费。3、赔偿损失。勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。《民法典》第800条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
    2024-05-05
    279人看过
  • 建设工程承包人有哪些责任和义务
    1.分包人对总包合同的了解:承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。2.项目经理应按分包合同的约定,及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则分包人应在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人,项目经理在收到通知后48h内不予答复,应承担因延误造成的损失。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的
    2023-06-15
    187人看过
  • 保管人的支配权、责任和义务
    (一)向寄存人计付存放凭据寄存人向保管人交货存放物的,保管人理应出示存放凭据,可是另有买卖习惯性的以外。(二)妥当存放寄放物责任保管人理应妥当存放存放物。当事人能够约定存放场地或是方式。除紧急状况或是为维护保养寄存人权益外,不可私改存放场地或是方式。(三)亲自存放寄放物责任保管人不可将存放物转送第三人存放,可是当事人另有约定的以外。保管人违背前述要求,将存放物转送第三人存放,导致存放物损害的,理应担负承担责任。(四)不可应用也许可第三人应用寄放物保管人不可应用或是批准第三人应用存放物,可是当事人另有约定的以外。(五)第三人对寄放物认为支配权时的退还和通告责任第三人对存放物认为支配权的,除依规对存放物采用保护或是执行措施外,保管人理应执行向寄存人退还存放物的责任。第三人对保管人提到起诉或是对存放物申请办理扣留的,保管人理应立即通告寄存人。(六)退还寄放物以及孳息责任存放限期期满或是寄存人提早
    2023-08-18
    228人看过
  • 法人责任和义务的法律规定
    一般情况下,法人不承担责任,但在民商活动的过程中,若违反了法律规定,那么可能承担的法律责任有:1、因经营错误向公司承担赔偿责任;2、法人若侵害公司财产,要承担侵权的责任;3、因为违法行为被判罚款、拘留甚至会承担刑事处罚。公司法人需要承担的风险1、对外承担责任的风险根据《公司法》,法定代表人是代表企业行使职权的签字人,是法人进行诉讼的代表人。如果法定代表人越权签订合同或出具书函,很有可能会被认定为公司真实意思表示,出于对交易安全及善意第三人的保护,而判定由公司对外承担责任。公司对外承担责任后要挽回损失,只能对法定代表人另行追责。实践中法定代表人未经股东会决议以公司名义对外借款或对外提供担保的案例比比皆是。2、无法进行真实意思表示的风险当法定代表人恶意滥用权利以致当公章意思与法定代表人意思不一致时,一般法定代表人意思会被认定为公司意思表示,以致公司无法进行真实意思表示。3、无法顺利变更法定代表
    2023-07-03
    95人看过
  • 地役权人的责任和义务解析
    地役权人对供役地的使用应当选择损害最小的地点及方式为之,这样使得通过地役权增加需役地价值的同时,不至过分损害供役地的使用。另外,地役权人因其行使地役权的行为对供役地造成变动、损害的,应当在事后恢复原状并补偿损害。地役权人的权利有哪些1.积极权利即对供役地的利用权。这种利用权,按不同的权利内容,可分为占有状态的利用和非占有状态的利用。例如,在他人土地上建设并维持水渠,是占有状态的利用;在他人土地上通行,是非占有状态的利用。当供役地的所有权人、使用权人或者第三人妨碍地役权人实施必要的利用行为时,该地役权人有权请求排除妨害。2.地役权人的消极权利,是指限制或禁止供役地所有权人、使用权人在该土地上实施一定行为的权利。禁止妨碍通风、禁止妨碍采光、禁止工程作业等,都是消极的权利。地役权人行使权利时,应当尊重供役地所有人、使用人的合法权益,尽可能避免损害的发生。因行使地役权而不得不造成损害的,应本着公平
    2023-07-03
    455人看过
  • 精神病人的监护人的责任和义务
    有下列权利:1.住居所指定权。2.交还请求权。3.被监护人身份行为以及身上事项的同意权。有下列义务:1.扶养义务。2.对被监护人监督、教育的权利和义务。3.对于精神病人的特定护养、救治义务。精神病人的监护人如何规定无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人,由下列人员担任监护人:(一)配偶;(二)父母;(三)成年子女;(四)其他近亲属;(五)关系密切的其他亲属、朋友愿意承担监护责任,经精神病人的所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会同意的。对担任监护人有争议的,由精神病人的所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会在近亲属中指定。对指定不服提起诉讼的,由人民法院裁决。没有第一款规定的监护人的,由精神病人的所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门担任监护人。《中华人民共和国民法典》第三十五条监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外,不
    2023-07-23
    238人看过
  • 发包人权利和义务有哪些
    发包人的权利有:1.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度质量进行检查;2.承包人没有通知发包人检查,自行隐蔽工程的,发包人有权检查,检查费用由承包人负担;3.发包人在建设工程竣工后,应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收;4.发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。发包人的义务有:1.发包人应当按照合同约定支付价款并且接收该建设工程;2.未经验收的建设工程,发包人不得使用。发包人擅自使用未经验收的建设工程,发现质量问题的,由发包人承担责任;3.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停止、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用;4.由于发包方变更计划,提供的材料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计
    2023-02-24
    457人看过
  • 青少年的责任和义务
    从国家的相关法律条例来看,有关“十八周岁以上自然人”应该承担的责任与义务的相关内容来看,有关青少年承担法律责任的年龄以及承担的内容划分越来越详细,但无论如何修改完善一旦满十八周岁就已经成为完全民事行为能力人了,将为自己的行为负法律责任。甲方的责任和义务1、甲方确保乙方为___________市区域内独家经销,本公司在此区域内不设第二家经销,如发生同类产品由其它区域向乙方区域供销,由乙方提供确实证据,甲方按规定向乙方补偿_____元/辆。2、甲方保证款到指定帐户后七天内发货,并不断推出新品、精品,以保证乙方在市场上的竞争力和求得较好的经营利润,甲方提供必要的广告宣传资料。3、甲方严格质量管理,并严格履行产品承诺,协助乙方做好售前、售中、售后服务。4、甲方提供乙方三包件,按甲方厂价配件价格__________配件,用于三包配件调换,在甲方规定以外的配件和易损坏的不予退换,由乙方自行购买。5、乙
    2023-07-04
    279人看过
  • 村书记的责任和义务
    一、村支书的义务是贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策,带头参加改革开放和社会主义现代化建设,带动群众为经济发展和社会进步艰苦奋斗,在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用。二、村支书的职责是:1、要紧密联系群众,了解群众所思所想;2、组织党员干部为群众办实事做好事,支持和保障村民依法开展自治活动。村支书一般由村党支部党员选举产生,如有特殊原因则由上级党组织委派。村民打村书记怎么处理对于邻居之间打架纠纷,应当由派出所或公安局区分根据造成伤害的程度,分别处理:1、如果造成轻微伤以下的伤害,是治安案件,由公安机关进行罚款、拘留。2、如果造成轻伤以上的伤害,涉嫌故意伤害罪,应在查明案件事实后移送检察机关起诉。3、如果不构成轻伤或以上程度的,双方可以进行协商处理,若协商不成,受害一方可以向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国村民委员会组织法》第二条村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基
    2023-08-13
    425人看过
  • 包联责任人的含义
    按照“隐患就是事故,发现就要处理”的原则,将攻坚行动作为一项政治工程、责任工程、民心工程抓实抓好,积极推进攻坚行动制度化、常态化。要建立领导包联责任制度,明确包联人、包联单位、工作职责、检查频次等内容;要建立包联工作台账,将包联企业情况、督导检查情况、隐患排查整改情况等内容详细记录入账。各级党政主要领导率先垂范,全部深入基层一线调研指导,一级做给一级看、一级带着一级干,真正把包联责任落到实处。包联责任人是什么包联责任人指的是包某个人的联系责任人,他的一举一动,他的一言一行你都要包他的。要建立包联工作台账,将包联企业情况、督导检查情况、隐患排查整改情况等内容详细记录入账。各级党政主要领导率先垂范,全部深入基层一线调研指导,一级做给一级看、一级带着一级干,真正把包联责任落到实处。中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》(三)做实网格党建,促进精细化治理。根据地域、居民、驻
    2023-07-21
    158人看过
  • 施工承包商有什么责任和义务
    施工承包商的责任和义务是什么。分包商对总承包合同的理解:承包商应提供总承包合同(不含承包工程的价格内容)供分包商查阅。分包商应充分理解总承包合同的规定(承包工程的价格内容除外)。项目经理应根据分包合同的规定及时向分包商提供所需的指示、批准、图纸和履行其他约定的义务,否则分包商应将具体要求通知承包商,在约定时间后24小时内说明需要延期的原因和后果,项目经理接到通知后48小时内不予答复,并承担由此造成的损失。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第二十六条建筑工程承包人应当持有依法取得的资质证书,在其资质等级许可的经营范围内承揽工程。建筑施工企业不得以任何形式,以其他建筑施工企业的名义,超出本企业资质等级许可的经营范围或者承包工程。建筑施工企业不得允许其他单位和个人以任何形式利用其资质证书和营业执照,以本企业名义承揽工程。第二十七条大型建设工程和结构复杂的建设工程,可以由两个以上的承包人共同承
    2023-05-07
    106人看过
  • “三包”经营者必须履行的责任和义务
    近日,江阴市消费者协会接到几起消费者投诉,反映部分家电经营者采取经营者与维修部门互相推诿责任等手段,拒不履行修理、更换、退货(以下称为三包)的责任和义务的问题,一方面,经营者违反《中华人民共和国消费者权益保护法》有关规定;另一方面消费者合法权益受到损害,为此,江阴市消费者协会告诫广大经营者:一要自觉履行。三包是经营者对所提供的商品或服务的质量承担质量保证的一种方法,国家经贸委、国家技术监督局、国家工商局、财政部早在1995年8月25日发布《部分商品修理更换退货责任规定》,明确了销售者、修理者、生产者承担的部分商品的修理、更换、退货的责任和义务,因此,经营者要自觉遵守。二要严肃查处。对于经营者以各种理由推脱责任不履行三包规定,维修部在维修过程中不提供维修单据,经营者与维修部互相推诿责任的,将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十条规定,由工商行政管理部门严肃查处。三要公示社会。对于拒不
    2023-06-07
    450人看过
  • 变更法人以前的责任谁承担责任和义务
    一、变更法人以前的责任谁承担责任和义务在法人变更的情况下,关于变更前法人所承担的责任和义务,根据《中华人民共和国公司法》的规定,变更前的债权、债务由变更后的法人承担。无论是有限责任公司变更为股份有限公司,还是股份有限公司变更为有限责任公司,变更前法人所承担的所有债务和责任,都将由变更后的法人继续承担。二、法人变更后债权债务归属法人变更后,其债权债务的归属问题同样需要明确。按照《中华人民共和国公司法》的规定:1.公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继。2.变更后的法人将继承变更前法人的所有债权债务,继续履行相应的义务和享有相应的权利。三、公司法对法人变更的规定《中华人民共和国公司法》对法人变更有着明确的规定。1.该法规定了有限责任公司变更为股份有限公司,应当符合本法规定的股份有限公司的条件。2.该法规定了股份有限公司变更为有限责任公司,应当符合本法规定的有限责任公司的条件。3.该法还规定了
    2024-07-09
    410人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。 需要注意的是,工程转包是不合法的,可能会带来工程质量、安全、管理等方面的风险,因此建议遵守相关法律法规,不... 更多>

    #工程转包
    相关咨询
    • 2022年发包人应履行哪些主要的责任和义务
      海南在线咨询 2022-11-14
      (1)做好施工前的准备工作; (2)按照约定的分工及时向承包人提供各种材料和设备; (3)解决施工中的有关问题,组织工程竣工验收; (4)接受竣工工程并按约定支付工程价款。
    • 责任险的责任和义务
      浙江在线咨询 2022-02-15
      责任保险承保的主要是致害人(一般是指保单中的被保险人)对受害人依照法律应承担的损害赔偿责任,即责任保险的“法律责任”,只负责民事责任损失,而不负责其他责任。民事损害赔偿法律责任的主要原则是:致害人应承担法律上的经济赔偿责任,而受害人依法应获得赔偿。比如,被保险人驾车伤人,对其过失伤人的刑事责任,保险人不负责任,但被保险人同时负有民事赔偿责任,责任保险仅对其民事部分损失依保单进行赔偿。
    • 无偿保管的责任人和义务人包括什么?
      澳门在线咨询 2022-07-11
      无偿保管人有以下义务和责任: 1、出具保管凭证; 2、妥善保管保管物。但是因为保管人无偿保管,其所承担的是较轻的注意义务; 3、除当事人有约定的除外,不得将保管物转交第三人保管。根据《民法典》第八百九十一条规定,寄存人向保管人交付保管物的,保管人应当出具保管凭证,但是另有交易习惯的除外。第八百九十二条第一款规定,保管人应当妥善保管保管物。第八百九十四条第一款规定,保管人不得将保管物转交第三人保管,
    • 发包方有哪些责任与义务
      香港在线咨询 2022-06-29
      1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点,等等。发包人未按合同的约定及时做好施工前准备工作的,承包方可以相应顺延竣工时间,并可要求赔偿损失。 2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助,发包人应按合同约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、工程进度款、技术资
    • 抚养老人的责任和义务
      四川在线咨询 2023-01-17
      子女对父母履行赡养义务,赡养是指子女在物质上和精神上为父母提供必要的生活条件,子女作为赡养人,应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务,照顾老年人的特殊需要。儿子和女儿都有义务赡养父母。