铝合金门窗承包合同书内容有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-05-22 18:44:45 105 人看过

一、铝合金门窗承包合同书内容有哪些?

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,签订如下协议:

1、工程名称:***都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。

2、工程内容:三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。

3、工程价款及支付方式:

工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。

付款方式:签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款,整窗安装完成,经竣工验收合格后,付至合同价款的70

%,20_年春节前付至85%。20_年5月30日支付合同价款的10%,留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金,待两年保修期满后结清预留款。

4、施工工期:合同签订后内,乙方窗副框进入甲方施工现场安装,天内,完成窗框加工时间为天完成。

总工期为天,具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准,保证施工进度。在规定时间内安装完毕,否则承担经济损失责任,每推迟一天,按工程总价款的10%支付违约金。

5、技术质量要求:达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定:断桥铝窗制作安装质量标准为:优质。工程质量标准(必须满足设计要求,密封成度及零配件和玻璃,质量达到国家标准要求,哪一项达不到要求负责赔偿,承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。

6、乙方要加强施工人员安全管理,增强现场人员的安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工,发生安全事故,一切责任均由乙方承担与甲方无关。

7、违约责任:如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准,自通知单时间违约之日起,乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款,甲方自违约之日起,按银行同期贷款利率支付乙方。

8、其它:最终结算以实际测量为准,按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方,现场封存,作为甲方验收依据。

9、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,如双方发生纠纷,协商不成,可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

二、承包合同发生纠纷怎么解决?

1、承包合同当事人之间协商解决

当事人在平等互利、协商一致的基础上订立的合同一旦发生纠纷,应本着“互谅、互让”的精神,自愿协商解决。这种解决纠纷的方式,无须任何第三人介入,既有利于及时解决纠纷又有利于双方当事人的团结,有利于维护企业间长期建立起来的协作关系。因此,纠纷发生后,当事人应把“协商”作为解决纠纷的首选途径。

2、第三方机构居中调解

合同发生纠纷,当事人可以请协议条款约定的单位或人员居中进行调解。这种调解不同于仲裁程序和诉讼程序中以调解方式结案的调解。双方当事人在第三人调停下达成的调解协议书不具备法律上的强制执行效力,也就是说如果任何一方当事人不予执行,另一方当事人不可以直接以该调解书为依据向人民法院申请强制执行。

3、向仲裁委员会申请仲裁

合同的双方当事人如果不愿意协商、调解或协商、调解不成的,可以仲裁或诉讼。仲裁的前提条件是必须要有仲裁条款或仲裁协议。所谓仲裁条款是当事人双方订立合同时,表示愿意把将来可能发生的争议交付仲裁机构解决的一项专门条款。

4、向人民法院起诉

合同发生纠纷后,当事人自行协商、调解不成的,合同中又没有仲裁条款,事后又没达成仲裁协议的,则可以向人民法院起诉。我国《民事诉讼法》规定,工程承包合同由工程所在地人民法院管辖。人民法院收到起诉状,经审查,认为符合起诉条件的,依法组成合议庭进行审理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 18:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多仲裁机构相关文章
  • 如何起草门窗工程承包合同书
    承包方(以下简称乙方):依据《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条:工程范围塑钢窗的制作安装第二条:承包方式包工包料第三条:材料的质量标准按图纸施工,指定品牌为__________建材,白色80推拉窗,玻璃5+6+5中空玻璃,推拉门为60推拉型材。第四条:结算依据窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装,按实际成型窗面积计算,每平方单价______元。第五条:付款方式合同签订后付预付金10%,窗框安装完结后付45%,窗扇安装好后付40%,验收合格后付5%。第六条:责任与权利甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。第七条:本合同一式二份,甲、乙
    2023-03-12
    397人看过
  • 承包合同的内容有哪些
    承包合同的内容:一、发包方和承包方的名称;二、发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。这是承包合同必须的条款,如果无法明确当事人就无法确定权利的享有者和义务的承担者,发生纠纷时也难以解决;三、承包项目的内容以及发包方的具体要求。这也是承包合同必须具备的,如果没有此项承包合同无法成立;四、承包期限和起止日期。承包期限直接关系到双方权利与义务的履行时间,涉及当事人的利益;五、发包方和承包方的权利和义务。当事人双方在不违反国家法律法规的情况下约定各自的权利和义务;六、承包方迟延履行所应承担的责任。包括承包方因素造成的延期开工和延期完工;七、发包方因素造成的延期开工导致承包方无法按时完工的责任;八、验收方式和标准以及付款方式;九、双方约定的不违反国家法律法规的其他内容。一、农村土地承包经营权纠纷代理原告与被告签定的土地承包合同合法有效1、《土地承包法》第五条规定,农村集体经济组织成员有权依法
    2023-04-02
    322人看过
  • 铝塑门窗购销合同需要怎么写
    一、铝塑门窗购销合同怎么写?甲方(消费者):乙方(销售者):地址:地址:电话:电话:品牌:签订日期:安装日期:为了维护双方合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《民法典》《中华人民共和国产品质量法》等法之规定,签订本合同甲方委托乙方加工订做铝塑门窗品牌(lg好佳喜、断桥铝、海螺、实德、新世界、北新)1、推拉窗型号颜色单玻元/m2、中空元/m22、推拉门型号颜色单玻元/m2、中空元/m23、平开窗型号颜色单玻元/m2、中空元/m24、平开门型号颜色单玻元/m2、中空元/m25、固定窗型号颜色单玻元/m2、中空元/m2阳台加强拐角柱、异型加强柱180元/延米,加强拼柱160/延米,横梁100元/延米隐形纱窗垂拉120元/个,280元/个,侧拉150元/m2、300元/m2,隐型沙门206元/m2、400元/m2,窗户不足2.25m2按2.25m2计算,平开门不足2m2按2m2计算,平
    2023-03-04
    80人看过
  • 承包合同包括哪些内容
    承包合同内容如下:发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;承包期限和起止日期;承包土地的用途;发包方和承包方的权利和义务;违约责任。一、简易承包合同书范本一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的:(1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。(2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。(3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。二、企业承包合同模板是怎样规定的企业承包合同模板是首先应当写明承包方与发包方的具体信息;其次,写明承包运
    2023-02-17
    383人看过
  • 强电工程承包合同书要有哪些内容?
    工程承包合同主要内容分以下几个部分:一、词语含义。合同条件对合同中常用的或容易引起歧义的词语进行解释,赋予它们明确的含义。对合同文件的组成、顺序、合同使使用的标准,也应做出明确的规定。二、总承包的内容。合同对总承包的内容作出明确规定,一般包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程,具体应包括:可行性研究、勘察设计、设备采购、施工管理、试车考核等内容。具体的承包内容由当事人约定,约定设计-施工的总承包、投资-设计-施工的总承包等。三、双方当事人的权利义务。合同应对双方当事人的权利、义务作出明确的规定,这是合同的主要内容,规定应当详细、准确。发包方一般应当承担以下义务:1按照约定向承包人支付工程款2向承包方提供现场3协助承包方申请有关许可、执照和批准4如果发包方单方要求终止合同后,没有承包人的同意,在一定时期内不得重新开始实施该工程。承包人一般应当承担以下义务:1,完成满足发包人要求的工程以及相
    2023-05-01
    322人看过
  • 书面合同包括哪些内容
    一、书面合同包括哪些内容1、约首。约首是合同的首部,包括合同的名称、合同号码(订约日期、订约地点)、买卖双方的名称和地址、以及序言等内容。序言主要是写明双方订立合同的意义和执行合同的保证,对双方都有约束力等。双方的名称应用全称,不能用简称,地址要详细列明,因涉及到法律管辖权问题,所以不能随便填写。2、本文。这是合同的主体部分,规定了双方的权利和义务,包括合同的各项交易条款,如商品名称、品质规格、数量包装、单价和总值、交货期限、支付条款、保险、检验、索赔、不可抗力和仲裁条款等,以及根据不同商品和不同的交易情况加列的其他条款,如保值条款、溢短装条款和合同适用的法律等。3、约尾。约尾是合同的尾部,包括合同文字的效力、份数、订约的时间和地点及生效的时间、附件的效力以及双方签字等,这也是合同不可缺少的重要组成部分。合同的订约地点往往要涉及合同依据法的问题,因此要慎重对待。我国的出口合同的订约地点一般
    2023-05-03
    440人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁机构是依法设立,独立于行政机关,以仲裁方式解决纠纷的机构。它由当事人自愿选择,依据仲裁协议进行仲裁,对纠纷进行公正、公平、合理的解决。 仲裁机构具有专业性、独立性和高效性,能够为当事人提供便捷、高效的纠纷解决途径。... 更多>

    #仲裁机构
    相关咨询
    • 铝合金门窗施工合同模板有哪些
      贵州在线咨询 2022-11-08
      甲方:甲某乙方:乙某 根据《建筑安装工程承包合同法》经甲、乙双方友好协商,甲方决定将铝合门窗加工、制作、安装工程包给乙方施工,具体内容如下: 一、工程名称、工程范围 二、承包方式 三、工程工价、计算方式 四、付款方式 五、工期 六、双方的责任与义务 七、本合同自双方代表签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:甲某乙方:乙某某年某月某日某年某月某日
    • 铝合金门窗施工合同模板
      安徽在线咨询 2022-06-12
      甲方:甲某乙方:乙某 根据《建筑安装工程承包合同法》经甲、乙双方友好协商,甲方决定将铝合门窗加工、制作、安装工程包给乙方施工,具体内容如下: 一、工程名称、工程范围 二、承包方式 三、工程工价、计算方式 四、付款方式 五、工期 六、双方的责任与义务 七、本合同自双方代表签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:甲某乙方:乙某某年某月某日某年某月某日
    • 美心铝合金门窗施工合同模板
      黑龙江在线咨询 2022-07-18
      甲方:甲某乙方:乙某 根据《建筑安装工程承包合同法》经甲、乙双方友好协商,甲方决定将铝合门窗加工、制作、安装工程包给乙方施工,具体内容如下: 一、工程名称、工程范围 二、承包方式 三、工程工价、计算方式 四、付款方式 五、工期 六、双方的责任与义务 七、本合同自双方代表签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:甲某乙方:乙某某年某月某日某年某月某日
    • 开铝合金门窗有什么要求?
      新疆在线咨询 2022-10-19
      个体户主要就营业执照另外经营许可证注册企业性质的就还得组织机构代码证一般人纳税资格证·可能还要涉及到的消防安全等证件
    • 铝合金门窗安装合同范本怎么写
      吉林省在线咨询 2022-02-11
      经甲乙双方协商一致,就乙方承接铝合金门窗安装工程达成一致意见,特制定本合同。一、工程名称二、工程地址三、工程范围四、工程量:中空玻璃铝合金门窗约㎡。五、工程造价1、铝合金门窗单价:元/㎡。2、塑钢门窗合计价款约:六、工程工期1、乙方于年月日进场安装,按甲方需求进度完成铝合金门窗的安装任务。在施工中如不能按甲方需求完成安装任务,损失由乙方负责。2、如遇以下情况,工程则顺延:(1)属承包范围内的重大设