1）实际施工人延误工期要赔偿吗-法师兄

1）实际施工人延误工期要赔偿吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-01 18:24:40 94 人看过

实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

实际施工人延误工期要赔偿吗

1、工程承包方转包工程，而实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。

2、法律规定：《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

《民法典》第五百七十七条，当事人一不履行合义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

法律综合知识
工程因施工方被延误如何赔偿

一、工程因施工方被延误如何赔偿工程因施工方被延误可以按照合同约定进行赔偿。当事人可以根据违约情形确认实际损失的数额，造成的损害较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30％。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、工程施工工人受伤如何处理1、工程施工工人受伤应当这样处理：及时医疗，申请工伤鉴定

2024-01-15

249人看过
工伤保险
施工缺陷是否可以要求赔偿工作延误

1、施工缺陷是否可以要求赔偿工期延误？施工缺陷造成施工人员伤害的，施工人员与施工单位建立劳动关系的，可以申请工伤认定；属于劳动关系的，由施工单位承担赔偿责任。职工有下列情形之一的，按照《工伤保险条例》第十四条的规定认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所因工负伤；（二）在工作时间前后在工作场所，从事与工作有关的准备工作或者收尾工作，遭受事故伤害的；（3）在工作时间内，因履行工作职责遭受暴力等事故伤害的；（4）患职业病的；（5）下班时因工作原因受伤或失踪；（6）因非本人主要责任的交通事故或上下班途中的城市轨道交通、客运轮渡、火车事故受伤；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条。劳动关系以外的第三人对劳动者造成人身伤害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求用人单位承担赔偿责任。用人单位承担赔偿责任后，

2023-05-07

259人看过
工资
按照实际工资如何计算误工费赔偿？

案例：某当事人交通事故受伤期间住院治疗和医嘱休息共花去4个月的时间，这四个月都没有正常上班，那么此当事人这四个月的误工费用该如何计算呢！该当事人工资一个月一万二千元，都可以获得赔偿吗？解答：误工费用是受害人遭遇交通事故受伤住院到可以正常工作期间，因无法工作失去或减少的收入。根据《最高院关于审理人身损害赔偿适用法律若干问题的解释》第20条的规定，误工费由两个因素共同决定，一个是误工时间，一个是收入状况。对于误工费用，受害人有固定收入的，按实际减少的收入计算。本案中如果当事人确因交通事故导致误工费用损失的，那么当事人可以申请按照其实际减少的收入计算，也即一个月一万二千元的工资损失计算。另外，误工时间是按照受害人接受治疗的医疗机构出具的相关证明来确定的，所以医疗机构的证明、当事人的工资收入证明等都是计算其误工费用的依据。在法律实务里，主张固定收入的误工费用的，因为当事人的工资超过了纳税的标准，所

2023-07-02

405人看过
工程造价
施工工期延误怎么处理？

最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费。若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费。索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期；4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。一、施工合同的主要条款有哪些？施工合同的主

2023-06-25

125人看过

法律综合知识
保险赔偿误工费是按实际务工天数计算吗

一、保险赔偿误工费是按实际务工天数计算吗在法律体系中，关于误工费的规制明确指出其计算基准应按照实际天数计取。此外，对误工期限的具体确认也有相关明文规定。误工期限依据受伤者所接受的医疗机构的书面证明予以确定。若伤者因此次损伤而导致伤残并需长期修养的情况下，误工期可延续计算到残疾判定前的最后一个工作日结束。误工费则根据伤者的误工时限及其个人收入水平进行综合评定后得出结论。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算

2024-03-30

142人看过
误工费
误工费是按照受害人实际收入赔吗

交通事故误工费可以按实际收入赔偿。按实际情况,误工费用按实际减少的收入计算,所以只要因交通事故而实际减少的收入都属于误工费的范围,所以误工费用不仅仅只是应发工资。一、交通事故至人一级伤残赔偿标准如何交通事故一级伤残赔偿项目具体如下：1、医疗费：按照医院对当事人的交通事故创伤治疗所必须的费用计算凭据支付，结案后确需继续治疗的，按治疗必需的费用给付。2、误工费：当事人有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，没有固定收入按最近三年平均收入或同行业人均收入来计算。3、住院伙食补助费：按交通事故发生地国家机关工作人员的出差伙食补助标准计算。4、护理费：伤者住院期间护理人员有收入的按照误工费的规定计算，无收入的，按照交通事故发生地平均生活费计算。5、残疾赔偿金：根据伤残等级，按照交通事故发生地人均可支配性收入计算，自定残之日起赔偿二十年，但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年。七十五周岁以上

2023-02-08

383人看过
实际履行
实际履行了施工合同义务是实际施工人认定的重要条件

最高人民法院民一庭编着的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见对实际施工人再次做出了条件限制，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，在这种情形下，实际施工人充当了合法承包人的角色事实上履行了相应的承包义务。没有实际履行合同义务的，只是在非法转包分包过程中充当了中介角色的不能认定为实际施工人。只有充分履行了合同义务，实际施工人才能向发包人要求支付工程款，但是应当注意请求的款项仅限定在发包人未付部分范围内。对于实践中对实际施工人的认定，更多的靠对最高人民法院的司法解释的不同理解，这种不明确化使实践中产生很多不同的判决。为了统一审判及认定标准还需要立法对实际施工人进行规范性的定义，建立系统性框架。一、建筑工程合同无效,实际施工人怎么救济关于实际施工人权利的救济途径，《司法解释一》第二十六条赋予实际施工人突破合同相对性，直接向

2023-03-28

395人看过
实际履行
实际施工人司法解释

一、实际施工人司法解释《建工司法解释》中的实际施工人是指转包、违法分包以及借用资质的无效建设工程施工合同的承包人。建设工程经数次转包或分包的，实际施工人应当是实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的企业或个人。对于不属于前述范围的当事人依据《建工司法解释》第二十六条第二款规定以发包人为被告主张欠付工程款的，应当不予受理，已经受理的，应当裁定驳回起诉。建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的，按照劳动关系或雇佣关系妥善处理。二、关于实际施工人是否享有优先受偿权要想解决这个问题，首先应明确施工合同无效的情形下，承包人是否享有工程价款优先受偿权，法律没有规定施工合同无效的情况下，承包人是否享有工程价款优先受偿权，在实践中，关于施工合同无效，承包是否享有工程价款优先受偿权也存在争议。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合

2023-06-05

301人看过

工程施工
实际施工人如何立案

一、实际施工人如何立案1、准备阶段。收集证据，写诉状；2、把诉状交到法院。法院审查，符合立案条件则通知你7日内缴诉讼费用；3、接下来5日内诉状副本送达对方当事人；4、开庭前3日通知当事人到庭；5、开庭审理。分为，法庭调查，举证质证，法庭辩论，（调解）；6、调解/裁决/上诉。二、实际施工人起诉需要经过的程序1.首先，提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本;2.根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉提交相应的材料;3.立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;4.当事人在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费;5.立案手续后，案件由法院排期开庭。三、建设工程施工合同中的违约责任有哪些在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支

2023-06-16

413人看过
法律综合知识
总包延误工期导致交房延期有赔偿吗

若开发商未能按期完成交房，则当事人有权请求赔偿。此种情况下，开发商的延迟交房行为被视为违约，依据我国相关法律法规，如双方在合约中对此有所约定，应按照协议中的约定进行赔偿；若合同中未对相关事项加以明确，那么违约方需要支付逾期交付使用房屋期间内，由相关主管部门公布或由具备资质的房地产评估机构所评定的同地段、同类房屋租金标准作为赔偿金额。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。若开发商无合理、合法的抗辩理由，则应根据双方在合同约定的违约责任给与赔偿，而且开发商应该继续履行合同。

2024-05-01

91人看过
法律综合知识
工伤是按照个人实际工资赔偿的吗

一、工伤是按照个人实际工资赔偿的吗工伤赔偿是按平均工资而不是基本工资，也不是实发工资。工伤赔偿一般按照本人工资和统筹地区职工平均工资为基数，具体看《工伤保险条例》和所在省市的规定。1．本人工资本人工资，是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资用于计算一次性伤残补助金、一至六级工伤职工伤残津贴、工亡职工供养亲属抚恤金，一些省市规定计算一次性工伤医疗补助金和就业补助金以解除或者终止合同前本人工资为基数。2．社会平均工资统筹地区上年度职工平均工资，或者所在省、直辖市、自治区上年度职工平均工资，按各地人力资源社会保障行政部门发布的《人力资源和社会保障事业发展统计公报》公布的数据为准。社会平均工资用于计算一次性工伤医疗补助金、一次性就业补助金、丧葬补助费、和生活自理障碍的工伤职工生活护理费。3．全国城镇居民可支配收入上年度全国城镇居民可支配收入，按国家统计局、人社

2024-01-06

98人看过
业主
承包人延误工期，如何进行赔偿？

因发包人的过错导致工期延误的，承包人可以直接向其协商进行索赔；协商不成的，可以直接向人民法院提起诉讼进行索赔。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工程延误工期索赔标准工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔

2023-08-15

59人看过

交通事故司法鉴定
交通事故司法鉴定误工期比实际误工期长

误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出据的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。一、交通事故后是怎么计算误工费的交通事故后计算误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。二、交通事故的误工时间如何规定误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。误工时间的证据内容包括：1、正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。三、交通事

2023-03-02

375人看过
工资
工人因工伤残赔偿金以实际工资计赔

一工人在为矿业公司从事冶炼工作期间，因工造成九级伤残。后工人向仲裁部门申请工伤赔偿，劳动仲裁部门以工人实际领取工资计赔作出赔偿裁定。但矿业公司不服，以劳动仲裁部门ˆ有按双方约定的月工资标准计赔各项赔偿金为由诉至法院。近日，广西钦州市钦南区人民法院判决驳回矿业公司的诉讼请求。2009年4月1日，广西钦州永泰矿业公司¼用李华艺从事冶炼工作,双方签订书面劳动合同，合同期限从2009年4月1日至2010年3月31日止，月工资为900元/月。2009年8月28日，李华艺因工受伤,被鉴定为九级伤残。李华艺工伤前几个月实际领取的月平均工资为1856.2元，而不是合同定的900元/月。2010年11月，李华艺辞职离开公司，但公司ˆ有对其进行任何工伤赔偿。无奈之下，2010年12月1日，李华艺向劳动仲裁部门申请仲裁。2011年1月，钦州市劳动争议仲裁委员会以李华艺实际月领取

2023-06-10

150人看过