建设工程设计合同违约责任在哪些情形下-法师兄

建设工程设计合同违约责任在哪些情形下

来源：互联网时间： 2023-04-02 17:00:42 423 人看过

建设工程设计合同违约责任：

1、继续履行、采取补救措施或赔偿损失；

2、约定了违约金条款的，还应当支付相应的违约金；

3、约定了定金条款的，还可以适用定金罚则；当违约金条款和定金条款同时存在时，选其一适用。

一、对已签字的协议反悔了怎么办

当事人签订协议又反悔的，可以协商变更协议。当事人签订协议又反悔的，要承担违约责任。如果合同约定违约金或者定金条款的，选择适用其中之一；没有约定的，可以要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、投资合同纠纷属于什么纠纷

投资协议纠纷属于合同纠纷。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。按照规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。合同纠纷的内容主要表现在争议主体对于导致法律关系产生、变更与消灭的法律事实以及法律关系的内容有着不同的观点与看法。合同纠纷的范围涵盖了一项合同的从成立到终止的整个过程。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同违约责任相关文章

工程施工合同
最高院：建设工程施工合同在哪些情形下应认定无效？

1、没有经过发包人同意的违法分包行为;2、不具备相应资质违法分包;3、将工程肢解，以劳务分包的名义将工程违法转包或分包给其他企业。一、建设工程施工合同范围有哪些?可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：1、工程名称、地点、范围和内容;2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;3、工程质量保修期及保修条件;4、工程造价;5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;7、材料的供应及材料进场期限;8、工程变更;9、违约、索赔和争议;10、当事人约定的其他事项。二、建设工程施工合同无效的后果有什么?1、合同中有关解决争议方法的条款具有相对独立性，不因合同无效而失去其效力。2、法律仅规定为承包人请求的应予支持，如果发包人请求参照合同约定支付工程价款是否支持，法律并未规定

2023-05-07

76人看过
合同内容
工程设计合同约定发包人承担违约责任吗

工程设计合同约定发包人承担违约责任。发包人应承担设计合同的违约责任如下：1．发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2．延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、工程设计合同有哪些内容工程设计合同有的内容如下：1．提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限。这是对勘察人、设计人提交勘察、设计成果时间上的要求。当事人之间应当根据勘察、设计的内容和工作难度确定

2023-03-21

271人看过
工程施工
建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些

发包人违约的情形有：不按规定提供建筑施工的材料、资金等；随意增加工期、变更设计的；不按合同约定支付工款；不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。一、什么叫工期顺延施工工期在合同订立时已约定好，工期延误会承担违约责任，在一些特殊情况，工期顺延是合法律的，知道这些工期顺延的合法情形，能避免很多纠纷，同时也能更好地维护自己的权益。工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当都有可能导致工期顺延。二、工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按

2023-03-07

260人看过
不可抗力
因疫情导致建设工程合同违约的责任如何承担

违反合同约定即构成违约，关键是违约责任如何承担。应分情况：(一)疫情构成不可抗力，符合法定条件(二)因疫情致使的违约责任可免除部分或全部《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。

2023-06-14

317人看过

欠条
建设工程合同中双方违约责任的判定标准？

建设工程合同双方违约责任认定如下：1、如果不能根据双方提供的证据材料确定工程质量责任的相关问题，应委托具有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定；2、如果工程质量因承包人的原因不符合约定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度相应降低工程价格；3、如果发包人提供的原材料质量不合格，或者提供的设备、技术资料不符合合同约定，导致工程质量缺陷，发包人应承担工程质量责任；4、发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。建设工程合同起诉状应该怎么写建设工程合同纠纷民事起诉状原告：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，男／女，＿＿＿＿族，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日出生，住＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。系个体户＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的经营者，＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-07-04

313人看过
违约金
设计合同违约要付什么责任

(1)发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。(2)审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。(3)发包人原因要求解除合同，按照设计人完成设计工作的进展情况按以下原则处理：a、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。b、已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。c、设计工作未全部完成但实际工作量超过超过一半时，支付该阶段全部设计费。2、设计人的违约责任。(1)设计错误。a、设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负

2023-06-14

450人看过
合同无效
在哪些情况下，建设工程合同不具备法律效力？

建设工程合同无效的情形有：1、承包人未取得建筑施工单位资质或者超越资质等级的；2、没有资质或没有相应资质的实际施工人借用有资质的建筑施工单位名义的；3、必须招标的未进行招投标或中标的；4、违法分包或者转包的。建设工程合同无效的情形1、建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义订立的建设工程施工合同。2、建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义订立的建设工程施工合同。3、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或者承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人订立的建设工程施工合同。4、总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件的承包单位订立的建设工程施工合同。5、分包单位将其承包的工程再分包订立的建设工程施工合同。《民法典》第七百九十一条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三

2023-07-09

410人看过
合同违约责任
论建设工程合同违约责任认定及处理方式

建设工程合同双方违约责任的认定标准：1、如果不能根据双方提供的证据材料确定工程质量责任的相关问题，应委托具有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定；2、如果工程质量因承包人的原因不符合约定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度相应降低工程价格；3、如果发包人提供的原材料质量不合格，或者提供的设备、技术资料不符合合同约定，导致工程质量缺陷，发包人应承担工程质量责任；4、发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。建设工程合同纠纷时效几年建设工程合同纠纷诉讼时效是自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，诉讼时效期间为三年。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予受理，除非有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定是否延长。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以

2023-07-15

151人看过

违约金
建设施工合同无效可否主张违约金，及建设施工合同无效的情形

一、建设施工合同无效可否主张违约金建设施工合同无效不可主张违约金。根据《民法典》第一百五十五条规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。二、建设施工合同无效的情形建设施工合同无效的情形如下：1.承包人未取得施工企业资质。2.承包人超越资质等级。3.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的签订施工合同。4.建设工程必须进行招标而未招标。5.建设工程中标无效的而签订的施工合同。6.承包人转包签订的施工合同无效。7.承包人违法分包签订的合同无效。8.未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，施工

2023-05-03

266人看过
违约金
公路建设承包合同当事人违约责任有哪些

1、发包方没有按合同约定做好准备工作发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可证，没有确定好各种定位标准、水准点和坐标控制点，没有接通施工现场的水源、电源和道路等。由此给承包人造成损失的，发包人应负赔偿责任。发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包方可以顺延工程日期，并可以要求赔偿停工、窝工等损失。2、发包方中途停建、缓建或设计变更我国《民法典》第八百零五条规定：“因发包方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察、设计人实际消耗的工作量增付费用。”发包人提供的资料不准确，或者未按照期限提供勘察、设计所需的资料或者工作条件，造成勘察、设计返工、停工、窝工的，发包方应当承担增付费用等民事责任，因发包方的原因致使公路建设工

2023-03-06

303人看过
票据纠纷
法院起诉建设工程合同违约

我们都知道，如果合同当事人一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定，应该继续履行。采取补救措施或赔偿损失。建设工程合同一般涉案金额较大，当事人负责往往是一个困难的过程，很多人通过诉讼手段进行。根据我国《最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的说明》，建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。因此，建筑工程施工合同引起的纠纷应向施工行为地基层法院提起诉讼。违反合同起诉的一般流程：1、首先准备起诉书，各证据资料，包括合同和证明对方违反合同事实的证据2、各资料准备好后，立案管辖地法院立案厅3、立案后，法院手续如下：立案－庭前调停－庭审（开庭．法庭调查．质证．辩论．最后陈述．休庭），开庭后等待判决，最后申请执行。合同违约怎么起诉向哪级法院起诉一般向向被起诉方所在地的法院起诉，一般到区县级法院起诉，但涉及不动产的向不动产所在地的人民法院起诉。第十八条基层人民法院管辖第一审民事案

2023-08-05

205人看过
合同条款
设计人的违约责任

(一)合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。(二)由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。(三)设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。(四)设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。一、工程发包方有哪些责任？1、办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用

2023-03-08

81人看过

申请仲裁
最新建设工程设计合同（1）

最新建设工程设计合同(1)订立合同双方：建设单λ：____，以下简称甲方;设计单λ：____，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。第二条甲方的义务1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以

2023-06-04

200人看过
申请仲裁
工程设计合同中的违约责任都是什么意思？

建设工程设计合同违约责任：1、建设工程设计合同违约责任如下：因发包人变更计划或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。2、发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。工程设计合同模板工程名称：委托单位：设计单位：设计编号：合同编号：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日订订立合同双方：建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿＿＿＿＿＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担＿＿＿＿＿工

2023-08-03

429人看过

换一批

#合同违约

北京

律师推荐

查看全部律师

#合同违约知识导航

合同纠纷知识频道

展开

#合同违约责任