法律链接人民法院对犯罪判处罚金有哪些情形
来源:互联网 时间: 2023-07-28 14:35:42 159 人看过

我国人民法院对于犯罪分子判处罚金的情形一般包括:单位犯罪的,人民法院可以对单位判处罚金;对犯罪分子,也可以处以罚金,可采用单处罚金和并处罚金两种方式之一。罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金应当在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。

建设工程合同相关法律链接

关于建设工程合同相关法律规定的汇总如下:

第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。

第二百七十一条建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第二百七十三条国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

第二百七十六条建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百七十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给发包人造成损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任

第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任

第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第二百八十七条本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

《刑法》第五十三条

罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月12日 10:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多罚金相关文章
  • 刑法并处罚金的情形适用哪些犯罪
    刑法并处罚金的情况适用的犯罪主要包括:1、经济犯罪。刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用;2、财产犯罪。刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,共有14个条文,其中9个法条规定了罚金,占条文总数的50%以上;3、其他故意犯罪。一、在我国关于醉驾罚金什么时候交判决前或者判决后均可醉驾罚金标准规定根据《刑法》第一百三十三条之一的规定,在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。而这里的罚金是需要按照《刑法》分则中规定的内容进行确定的,而具体的罚金数额则是由法院根据案件实际情况确定。1、无限额罚金制。即指刑法分则仅规定选处、单处或者并处罚金,不规定罚金的具体数额限度,而是由人民法院依据刑法总则确定的原则——根据犯罪情节,自由裁量罚金的具体数额。在无限额罚金的情况下,根据前引司法解释第2条的规定,罚金的最低数额不能少于一千元;未成年人犯罪应当
    2023-06-20
    298人看过
  • 刑法并处罚金的情形适用哪些犯罪
    刑法并处罚金的情况适用的犯罪主要包括:1、经济犯罪。刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用;2、财产犯罪。刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,共有14个条文,其中9个法条规定了罚金,占条文总数的50%以上;3、其他故意犯罪。刑法并处罚金或单处罚金根据是什么刑法并处罚金或单处罚金根据是法律条文、案件犯罪事实和量刑情节等综合考虑。如刑法第二百六十四条规定:“盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。”《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一危险驾驶罪处拘役,并处罚金。《刑法》第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇
    2023-07-28
    327人看过
  • 法院对被判处的环境污染罪有何处罚情形
    构成污染环境罪的既遂的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;有致使多人重伤等情形的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。一、100吨以上固废会判多少年100吨以上固废判七年以上。非法倾倒、排除、处置危险固体废物100吨的,按照相关规定,已经构成污染环境罪中后果特别严重的情形,对主要责任人员应处七年以上有期徒刑,并处罚金。根据我国相关法律规定,对于行为人违反国家规定,排放、倾倒固体废物,严重污染环境的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;对于情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。我国法律对废物的重量没有相关的量刑标准规定。只规定了加重情节,如下:1、在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质,情节特别严重的;2、向国家确定的重要江
    2023-03-06
    357人看过
  • 对犯罪分子判处罚金的情况有哪些
    有下列情况:1、经济犯罪。《刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用。2、财产犯罪。《刑法》规定的侵犯财产罪,共有14个条文,其中9个法条规定了罚金,占条文总数的50%以上。3、其他故意犯罪。《刑法》规定的妨害社会管理秩序罪,共有90余个法条,其中约50%的法条规定了罚金。一、没收财产能独立适用吗没收财产刑能单独适用。在我国刑罚分为主刑和附加刑,没收财产属于附加刑种类。附加刑的种类主要包括罚金、剥夺政治权利、没收财产。附加刑可以独立适用,也可以和主刑并处适用。没收财产,是指将犯罪人所有财产的一部分或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。没收财产只能适用于刑法分则明文规定可以判处没收财产的犯罪,从刑法分则的规定来看,主要适用于危害国家安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪和贪污贿赂罪。二、妨碍执行职务罪与包庇罪有什么区别1.犯罪的直接
    2023-03-15
    377人看过
  • 对犯罪分子判处罚金的情况有哪些
    一、罚金适用于哪些对象刑法第52条规定:“判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。”根据本条规定,罚金数额应当与犯罪情节相适应。也就是说,犯罪情节严重的,罚金数额应当多些;犯罪情节较轻的,罚金数额应当少些,这是罪刑均衡原则在罚金裁量上的具体体现。在裁量罚金数额时应否考虑犯罪人缴纳罚金的能力,刑法没有明确规定,但2002年11月15日最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第2条规定:“人民法院应当根据犯罪情节,如违法所得数额、造成损失的大小等,并结合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力,依法判处罚金。”由此可见,在司法实践中,从有利于判决执行的角度出发,在罚金裁量的时候应当考虑犯罪分子缴纳罚金的能力。二、对犯罪分子判处罚金的情况有哪些从犯罪性质上看,我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪:1、经济犯罪刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用
    2023-04-15
    349人看过
  • 对犯罪分子判处罚金的情况有哪些
    有下列情况:1、经济犯罪。《刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用。2、财产犯罪。《刑法》规定的侵犯财产罪,共有14个条文,其中9个法条规定了罚金,占条文总数的50%以上。3、其他故意犯罪。《刑法》规定的妨害社会管理秩序罪,共有90余个法条,其中约50%的法条规定了罚金。对犯罪分子判处罚金,应当根据什么来确定金额犯罪分子判处罚金应当根据其犯罪情况、家庭状况等情况确定金额。关于罚金的数额,刑法分则有的犯罪未作具体规定,有的犯罪规定了一定幅度。无论是刑法分则明确规定了罚金刑幅度的,还是没有明确规定罚金刑幅度的,判处罚金刑时都应当根据犯罪情节决定罚金数额。犯罪情节是表明犯罪行为的社会危害性和犯罪人人身危险性的各种事实,一般说来,情节严重的,罚金数额应当多些,情节较轻的,罚金数额应当少些。此外,还应酌情考虑犯罪人的经济状况,因为罚金是判处犯罪人
    2023-07-22
    70人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #罚金
    词条

    罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。... 更多>

    #罚金
    相关咨询
    • 人民法院对犯罪判处罚金有哪些情形
      澳门在线咨询 2021-12-27
      人民法院对犯罪判处罚金的情形有,一是单位犯罪的,人民法院可以对单位判处罚金;二是对犯罪分子处以罚金,可采用单处罚金和并处罚金两种方式之一。罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金应当在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
    • 人民法院对犯罪判处罚金有两种情形
      天津在线咨询 2022-11-24
      人民法院对犯罪判处罚金有两种情形: 一、单位犯罪。对单位犯罪,人民法院可以对单位判处罚金; 二、犯罪分子。对犯罪分子处以罚金,可采用单处罚金和并处罚金两种方式之一。 对犯罪分子单处罚金,是对犯罪情节轻微的,不需要判处自由刑的罪犯。 对犯罪分子并处罚金,是对犯罪情节严重、必须要判处管制以上刑期的罪犯同时判处罚金。 对犯罪分子判处罚的金额,刑法分则没有具体规定,应当根据犯罪情节决定具体金额。 被判处罚
    • 人民法院对犯罪判处罚金的情形有两种
      浙江在线咨询 2023-05-24
      人民法院对犯罪判处罚金有两种情形: 一、单位犯罪。对单位犯罪,人民法院可以对单位判处罚金; 二、犯罪分子。对犯罪分子处以罚金,可采用单处罚金和并处罚金两种方式之一。 对犯罪分子单处罚金,是对犯罪情节轻微的,不需要判处自由刑的罪犯。 对犯罪分子并处罚金,是对犯罪情节严重、必须要判处管制以上刑期的罪犯同时判处罚金。 对犯罪分子判处罚的金额,刑法分则没有具体规定,应当根据犯罪情节决定具体金额。 被判处罚
    • 法院对犯罪判处罚金的情形是什么
      山东在线咨询 2023-06-10
      一、人民法院对犯罪判处罚金有两种情形: 1、单位犯罪。对单位犯罪,人民法院可以对单位判处罚金; 2、犯罪分子。对犯罪分子处以罚金,可采用单处罚金和并处罚金两种方式之一。 二、罚金的类型: 从犯罪性质上看,我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪:1、经济犯罪;2、财产犯罪; 3、其他故意犯罪。 三、罚金的适用方式: 根据我国刑法规定,罚金有以下四种适用方式: 1、单科式。刑法规定的单科罚金主要适用于单位
    • 国家对犯罪判处罚金有哪些情形
      河北在线咨询 2023-06-11
      从犯罪性质上看,我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪: 1、经济犯罪 刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用。 2、财产犯罪 刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,共有14个条文,其中9个法条规定了罚金,占条文总数的50%以上。 3、其他故意犯罪 刑法分则第六章规定的妨害社会管理秩序罪,共有90余个法条,其中约50%的法条规定了罚金。此外在我国