分包工程的发起人是指哪些人？-法师兄

分包工程的发起人是指哪些人？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 15:51:36 394 人看过

建设工程发包人具体是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

分包工程发包人是否需要承担连带责任

1、依据我国相关法律的规定，总承包人将部分工程分包给承包人的，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

2、《中华人民共和国建筑法》

第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继承人相关文章

继续履行
发包人违约责任方式指的是哪些

发包人违约责任方式指：1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。发包人违约责任的承担方式承担发包人如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计

2023-08-14

54人看过
债权人
发包人赖账分包人是否可直接向发包人主张工程款

分包人可以直接向发包人主张其拖欠承包人的工程款。首先、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“施工司法解释”)第二十六条规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。根据上述法律规定，虽然分包人与发包人之间并未建立合同关系，但由于分包人与承包人之间签订了关于本工程的分包合同，而且实际完成了应由承包人完成的工程，故发包人符合施工司法解释规定的实际施工人的条件，分包人有权向发包人主张承包人对其拖欠的工程款。因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。根据上述法律规定，关于本工程，基于发包人与承包人之间存在的合同关系，承包人对分包人享有

2023-06-15

164人看过
管制
人防工程分项包括哪些

一、结构工程土石方，爆破掘进，盾构沉井，地下连续墙，打(压)桩，灌注桩，模板，钢筋，混凝土，喷射混凝土，构件安装，钢结构，砌砖，砌石等。二、防水工程防水混凝土，水泥砂浆防水层，涂料防水层，卷材防水层，金属防水层，油膏嵌缝防水，止水带防水等。三、孔口防护工程防护门，防护(密闭)门，密闭门门框墙制作，防护门、防护(密闭)门、密闭门安装，防爆波活门、防爆超压排气活门安装，进出工程管线的防护密闭等。四、建筑装修工程一般抹灰，装饰抹灰，油漆，刷浆(喷浆)，裱糊，饰面，罩面板及钢铝合金骨架安装，整体地面，板块地面，木质板地面，门窗安装等。五、给排水工程给水管道安装，给水管附件及卫生器具，给水配件安装，给水附属设备安装，排水管道安装，卫生器具安装，洗消器具安装，立式污水泵安装等。六、采暖通风与空调工程采暖管道安装，散热器及太阳能热水器安装，采暖附属设备安装，金属风管制作，有机玻璃钢风管制作，通风部件制作

2023-02-21

380人看过
工程承包
为什么要限制发包人直接分包工程或指定分包单位？

在施工实践中，发包人肆意肢解、直接分包工程，或者由发包人指定分包单位，也是造成不规范分包、分包失去统一管理的主要原因。承发包双方在签订和履行合同的法律地位是平等的，要求承包人不能擅自分包工程，那么发包人也同样应当尊重承包人，同样不能随意直接分包工程。一个工程的施工承包，应当是一个同步协调的整体，失去作为工程承包人的统一协调，统一部署，任何一个分包单位都难以完成所分包的工程。因此，发包人的指定分包、直接分包应予以限制，在同等情况下，承包人对需要分包的工程有优先承包权。同时，发包人直接分包工程，指定分包单位而造成的延误工期、质量瑕疵，对于承包人来说，应由发包人自己承担责任。

2023-06-09

451人看过

工程款纠纷
发包人分包人施工人工程款纠纷怎么解决

发包人分包人施工人工程款纠纷可以通过诉讼或者是通过协商的方式来进行解决，实际施工人以转包人违法分包，人为被告起诉的人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。一、建设工程施工合同纠纷的注意事项是什么？实际施工人可以发包人为被告主张权利，发包人在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。在实际施工人起诉发包人要求结算工程款的诉讼中应注意：(1)原告必须是实际施工人，其范围如前所述。不属实际施工人范畴的其他主体均不得适用法律规定向发包人主张权利。(2)人民法院在诉讼过程中可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，实际施工人亦可以直接以发包人、承包人(其上家)为共同被告主张权利。(3)发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。如果发包人与承包人(其上家)已完成工程价款结算，实际

2023-02-06

407人看过
法律综合知识
工程发包方式，工程发包条件是指什么

关于工程发包方式有招标发包和直接发包两种方式。其中招标发包则需要按照法定程序和方式进行招标，以及需要提供载有招标工程的招标文件。工程发包条件是指发包程序需要准备相应的材料以及应当遵循法定的程序进行。其中材料包括筹建许可证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证等。一、关于工程发包方式关于工程发包方式如下：1．招标发包，即建设单位通过招标确定承包单位的发包方式；2．直接发包，即发包方直接与承包方签订承包合同的发包方式。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第二十条建筑工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。二、工程发包条件是指什么工程发包条件，通常指的是发包必须按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告办理。即必须具有筹建许可证、建设工程规划许可证、建

2022-07-08

296人看过
法律综合知识
谁可以充当分包工程发包人？

一、谁可以充当分包工程发包人？分包多种发包人一般指的是建设单位或者工程的总承包方，只有建设单位或者工程总承包方具有将工程分包的权利。依据《中华人民共和国建筑法》第二十九条：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。二、工程分包与劳务分包的区别是什么？1、工程分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程；工程劳务分包人是取得工程中的劳务，提供劳动力；2、工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包

2024-01-13

434人看过
工程监理
什么是发包人？开发包人的责任有哪些？

发包人的法定责任是：下达指令；提供设计资料、图纸、施工场地、道路等施工条件；履行各种批准手续、做出认可、答复请示；以及按合同规定及时支付工程款，及时验收竣工工程等。一、我国商品房屋交付标准是怎样的商品房屋交付标准是：(1)完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件;(2)工程质量符合国家安全规定的标准，如符合房屋土建工程验收标准、安装工程验收标准等;(3)符合工程建筑设计和工程建设合同约定的内容;有完整的并经有关部门审核的工程建设技术数据及档案图纸材料;(4)有建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告;(5)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格或优良等;(6)有工程施工单位签署的工程质量保修书;(7)已办理工程竣工交付使用的有关手续。二、发包人代表的行为导致了索赔有哪些发包人代表的行为引起的索赔主要包括：1、发包人代表委派的具体管理人员没有

2023-04-11

282人看过

法律综合知识
分包工程工人死亡责任划分有哪些

一、分包工程工人死亡责任划分有哪些在建设工程实施过程中出现人员伤亡事件时，应视不同情况承担相应的法律后果及责任：1、在工人因作业行为而造成的工亡事故中，依照相关法律规定，应当由工伤保险基金负责支付工亡赔偿款项；但是如果用人单位并没有为工人缴纳工伤保险费用的话，则需由该单位全额承担工亡赔偿项目。2、另外一种情况便是劳务关系中的雇佣人员因提供劳动服务发生意外死亡，此时如果接受劳务方存在过失或过错，则应按照过失程度承担相应的人身损害赔偿责任。3、除了上述两种情形外，还有其它相关情形需要进一步讨论分析。《中华人民共和国社会保险法》第四十一条职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的，社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。二、分包工

2024-08-03

234人看过
法律综合知识
劳务分包的形式有哪些，劳务分包可以起诉发包人吗

一、劳务分包的形式有哪些劳务分包的形式有自带劳务承包，零散的劳务分包，建制的劳务分包三种。1.自带劳务承包，指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长，芳务人员原则上由工长招募，人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理，工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。2.零散的劳务分包，指企业临时用工，往往是为了一个工程项目而临时招用工人。在该形式中，承包人的法偉地位不应等同于分包人，而是根据受劳务作业方有无用工资格分别界定为劳动关系或劳务关系，即劳动者或劳务地位。3.建制的劳务分包，指以企业的形态从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务作业在该形式中，毋须多言，该劳务承包实质属于工程分包性质，承包人地位等同于分包人地位。二、劳务分包可以起诉发包人吗劳务分包可以起诉发包人。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：1.原

2022-06-13

326人看过
不可抗力
哪些停工费用要求发包人分担

我国现行法律没有规定如何分担不可抗力造成的损失。因此，一般应按合同处理。合同没有约定的，应当按照公平原则处理。《建设工程合同》示范文本（ＧＦ－2017－0201）第17、3、第二条规定：不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按照下列原则承担：（一）永久工程、已经运往施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人伤亡和财产损失，由发包人承担；（二）承包人施工设备的损坏，由承包人承担；（三）发包人和承包人承担各自的人员伤亡和财产损失；（四）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已造成或者将造成工期延误的，应当顺延工期，由此造成承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（五）因不可抗力造成或者将造成工期延误的，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（六）承包人在停工期间按照发包人的要求照

2023-08-09

424人看过
业主
工程承发包方式是指

一、工程发包的方式1、发包人将全部给一个施工单位，或发包给由多个施工单位组成的施工联合体，作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。总承包单位在承包工程后，主要依靠自己的施工力量完成施工任务。其可以视工程的需要，并经过发包人同意后，再委托其他施工单位作为分包单位配合施工。2、工程总承包管理方式发包人将全部给一个施工单位，或多个施工单位组成的施工联合体，或施工合作体，作为单位，在该单位的管理下，发包人另向其他施工单位发包。一般情况下，单位不参与具体工程的施工，具体的工程项目需要再进行分包的发包工作，把具体的施工任务发包给来完成。如果，总承包管理单位也想承包部分工程，可以向其发包部分工程，但其必须通过竞标取得。3、平行发包（分别发包）方式发包人根据建设工程的特点等因素，将建设工程项目进行分解（设立为不同的标段），将施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施

2023-03-25

383人看过

工程发包
路面工程发包协议发包人是谁

一、什么是发包？发包是指建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。二、什么是发包人？是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位（《建筑法》）或业主、项目法人。第一，关于工程发包主体资格。《建筑法》对工程施工发包主体资格未作限定。因此，发包人可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、企业法人和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户以及其他具有民事行为能力的自然人，或者不具备法人资格的其他组织。第二，关于支付工程价款能力。发包人支付工程价款是法律规定的义务，发包人应具备支付工程价款的能力。第三，关于合法继承人，是指与发包人合并、分立的单位，包括兼并发包人的单位以及购买发包人合同和接受发包人出让的单位

2023-03-01

380人看过
工程发包
工程发包人违约应负哪些责任?

1.按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2.与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经

2023-03-09

188人看过