工程超期该怎么处罚-法师兄

工程超期该怎么处罚

来源：互联网时间： 2023-06-16 16:23:54 481 人看过

一、工程超期该怎么处罚

承包人未按建设合同约定的期限完成施工的，构成合同违约，合同有约定时，按约定赔偿。没有约定的，实际实际造成损失赔偿。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、什么是建筑工程

建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中房屋建筑指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。

三、工期顺延如何认定

在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

机动车
货车超载1人怎么处罚的,汽车超载该如何处罚

一、货车超载1人怎么处罚的分两种超载：1、客车超载扣分标准：驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数20%以上的一次扣12分；驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的，或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的一次扣6分。客车超载罚款标准：公路客运车辆载客超过额定乘员的，处二百元以上五百元以下罚款；超过额定乘员百分之二十(20%)或者违反规定载货的，处五百元以上二千元以下罚款。2、货车超载扣分标准：驾驶货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的一次扣6分。驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的一次扣3分。分两种超载：1、客车超载扣分标准：驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数20%以上的一次扣12分；驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的，或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的一次扣6分。客

2023-02-06

448人看过
主债
施工单位超工期处罚限额

一、工期逾期处罚上限工程延期罚款一般就是违约金，一般不得超过30％。二、施工方逾期可以主张损失吗建设工程因逾期完成施工造成损失的，建设单位可以要求施工单位承担违约责任，赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。三、工程建设违约的情况有哪些（一）超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。（二）不按合同规定拨付工程款，按银行

2023-03-14

265人看过
工程结算
工程结算超预算该怎么办

当事人在建设工程施工合同专用条款或另行签订的协议中明确约定发包人应在收到承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复，且逾期未答复则视为认可竣工结算文件的，承包人依据《建工司法解释》第二十条的规定请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。没有明确约定逾期未答复则视为认可竣工结算文件的，承包人请求按照竣工结算文件确定工程价款的，不予支持。一、工程结算超预算的原因1、设计变更的原因：设计变更导致实际工程量大于清单工程量，工程量超过合同约定的浮动范围，依据合同的约定，可以办理签证追加超出部分的工程量价款，会造成工程结算价款的增加。2、招标工程量清单漏项的原因：如果在招标工程量清单中有漏项的部分，也会导致在施工过程中，要补充遗漏的清单项目，势必造成工程价款的增加。3、材料价格的上涨原因：如果施工当期的主材价款涨价超过了合同约定的浮动范围，依据合同，在中间支付价款要调整材料的单价，也会造成结算价款

2023-02-22

356人看过
不可抗力
员工申诉期超期怎么处理

一、员工申诉期超期怎么处理向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。下列的诉讼时效期间为一年：1、身体受到伤害要求赔偿的；2、出售质量不合格的商品未声明的；3、延付或者拒付租金的；4、寄存财物被丢失或者损毁的。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。二、劳动诉讼程序有哪些步骤一审程序:1、原告起诉2、法院受理后将起诉书副本送达被告3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公

2023-06-07

342人看过

拘役
一天内超速两次，应该怎么处罚？

驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速未达20％的，记3分。超过规定时速10％以下，罚款50元，记3分；超过规定时速10％以上不足50％的，罚款200元，记3分；超过规定时速50％以上不足70％的，罚款500元，记6分；超过规定时速70％以上不足100％的，罚款1000元，记6分，可以并处吊销；超过规定时速100％的，罚款2000元，记6分，可以并处吊销；机动车超过限速标准不足20％的，给予警告过限速20％以上不足50％的，处100元罚款（高速公路上罚200元）。超速危险驾驶怎么处罚超速危险驾驶一般情况下应当是按照一个月以上6个月以下判处拘役。《刑法修正案（八）》第二十二条规定，在《刑法》第一百三十三条后增加一条，作为第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役

2023-07-05

392人看过
三胎
员工超生第三胎怎么处罚

一、员工超生第三胎怎么处罚村干部超生第三胎，依法应交纳社会抚养费。除交纳社会抚养费外，担任村干部的，应由乡镇人民政府或者民政机关给予停职或者其它纪律处分处理。法律链接：《人口与计划生育法》第四十一条不符合本法第十八条规定生育子女的公民，应当依法缴纳社会抚养费。未在规定的期限内足额缴纳应当缴纳的社会抚养费的，自欠缴之日起，按照国家有关规定加收滞纳金；仍不缴纳的，由作出征收决定的计划生育行政部门依法向人民法院申请强制执行。第四十二条按照本法第四十一条规定缴纳社会抚养费的人员，是国家工作人员的，还应当依法给予行政处分；其他人员还应当由其所在单位或者组织给予纪律处分。二、超生流产有产假吗根据《中华人民共和国劳动合同法》第七条：超生能休产假。《劳动合同法》第七条：女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4

2023-06-06

225人看过
工程造价
工程预算超出5％如何处罚

对未经批准擅自扩大建设规模，造成建设工程项目超概算、超预算的建设单位，适用下列处理规定：（一）实行谁批准、谁负责的原则，财政概不负担；（二）因超概算、超预算早晨拖欠工程款、拖欠农民工工资的，严肃追究有关领导和直接责任人的责任；（三）在年终考评时评为末等奖。注意：仅供参考。没有统一性，都是各地制定的，都不一样的哦。一、工程造价预算书怎么写鉴于作业预算的这两个补充方面，有两种制定预算的基本方法：（1）定期预算：在这一预算中，为下一财政年度制订一个随时期推移而改动最少的计划。一般来说，每年度的预期总费用是按月、按要素成本的活动优势分摊在全年中的。这样月工资作为预期成本的1／12简单分摊在各个月份上，而销售的季节性波动，要求多一点关注营销和生产成本以及在波动的过程中成本的变化。（2）连续（滚动）预算：在这一预算中，准备一个试验性的年度计划，其中第一个季度按月份详细准备，二、三季度的计划准备相对较为

2023-03-29

341人看过
消费者
超市有过期怎么处罚人员？

一、超市出现了过期的商品怎么处罚人员给员工划分责任区域。超市的每名员工划定一个负责的区域，如某ｘｘ，负责日用商品区域。首先要建议一套超市人员和商品的管理制度，明确奖励和惩罚办法。处罚员工要做到有理有据。调查过期的原因。调查清楚商品过期是员工未及时更换，还是进货时就是过期产品等原因，一定要调查清楚，避免冤枉员工。按照管理制度进行处罚。确定是员工自身原因，导致超市出现过期商品的，按管理制度进行处罚，比如采取扣罚工资、扣除奖金等处罚方法。情节比较严重，又屡教不改的，酌情考虑辞退。二、超市食品过期怎么处罚如果你被工商或质量监督局查到，则根据食品安全法，你将被处罚二千以上五万以下罚款。由有关主管部门按照各自职责分工，没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处二千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以

2023-06-07

208人看过

机动车
超载处罚标准是什么超载怎么处罚

一、超载处罚标准是什么超载扣分和处罚规定，分为以下两种情况：(一)客车超载1、客车超载扣分标准：驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数20%以上的一次扣12分；驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的，或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的一次扣6分。2、客车超载罚款标准：公路客运车辆载客超过额定乘员的，处二百元以上五百元以下罚款；超过额定乘员百分之二十(20%)或者违反规定载货的，处五百元以上二千元以下罚款。(二)货车超载1、货车超载扣分标准：驾驶货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的一次扣6分。驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的一次扣3分。2、货车超载罚款标准：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。发生汽车或客车超载的情况，由公安机关

2023-02-28

96人看过
管制
超市商品被偷，该怎样处罚？

偷超市45元的东西可能会处以五天以上十天以下的拘留，同时可以并处五百元以下的罚款。偷超市四十五元的东西数额是比较小的，还没有构成《刑法》中秘密盗窃公私财物的数额比较大的行为即盗窃罪，所以处罚是比较轻的。这种数额较小的情况应该按照治安管理处罚法进行处罚，会除以十日以下的拘留或者并处罚款五百元。超市偷东西怎么样才算安全是安全的，只要不再犯，是没有安全问题的，偷窃和盗窃的性质不同，盗窃更严重。盗窃罪是有数额起点的，全国各地标准从500到2000元。如果数额较大，涉嫌盗窃罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

2023-07-01

385人看过
保全
欠工程款超过五年该怎么办？

工程欠款超过5年的，虽然可能超过诉讼时效，但仍然可以起诉要求发包方支付工程款，因为法院是不会主动适用诉讼时效的。即使对方提出诉讼时效抗辩的，原告也可以查找证据证明存在诉讼时效中断的情形，这样诉讼时效就可以重新计算，就不会因为超过诉讼时效而被驳回起诉。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。工地拖欠工程款怎么办在工程建设当中，承包的一方和发包的一方会签订工程建设合同，在里面会写明双方的责任与义务，以及发包一方承诺的给工程款的日期及数额，还有发放方式等等。这些工程款一般来讲，数额都会比较大，这里面不仅包括着建设建筑

2023-08-04

463人看过
消防
消防车超载被罚，车辆超载应该怎么处理

1、机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。2、公路客运车辆载客超过额定乘员的，处200元以上500元以下的罚款；超过额定乘员20％或者违反规定载货的，处500元以上2000元以下的罚款。3、货运机动车超过核定载质量的，处200元以上500元以下罚款；超过核定载质量30％或者违反规定载客的，处500元以上2000元以下罚款。有前两款行为的，由公安机关交通管理部门扣留机动车至违法状态消除。运输单位的车辆有本条第一款、第二款规定的情形，经处罚不改的，对直接负责的主管人员处2000元以上5000元以下罚款。一、车辆超载的危害（1）车辆超限超载严重破坏了公路基础设施。由于超载超限车辆的荷载远远超过了公路和桥梁的设计载荷，致使路面损坏、桥梁断裂，使用年限大大缩短。（2）车辆超限超载，载质量增大而惯性加大，制动距离加长，危险性增大。如果严重超载，则会因轮胎负荷过重、变形过大而引起发爆

2023-02-19

179人看过

机动车
超速20％以下怎么处罚，超速20％以上怎么处罚

超速10%不到20%会被扣三分。根据《道路交通安全违法行为记分分值》三、机动车驾驶人有下列违法行为之一，一次记3分：(一)货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的；(二)驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的；(三)违反道路交通信号灯通行的；(四)机动车行驶超过规定时速未达50%的；(五)在高速公路上驾驶机动车行驶低于规定最低时速的；(六)驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的；(七)违反禁令标志、禁止标线指示的；(八)不按规定超车、让行的，或者逆向行驶的；(九)驾驶机动车违反规定牵引挂车的；(十)在道路上车辆发生故障、事故停车后，不按规定使用灯光和设置警告标志的；(十一)上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的。

2023-02-17

355人看过
消费者
超市发现过期食品应该接受什么处罚

超市发现过期食品应该接受处罚如下：1、消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失；2、接到消费者赔偿要求的生产经营者，应当实行首负责任制，先行赔付，不得推诿；3、属于生产者责任的，经营者赔偿后有权向生产者追偿；4、属于经营者责任的，生产者赔偿后有权向经营者追偿；5、生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；6、增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外；7、没收违法所得，违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处二千元以上五万元以下罚款。法律依据：《中华人民共和国食品安全法》第八十五条违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门按照各自职责分工，没收违

2023-08-12

393人看过