申报工程延期的条件是什么-法师兄

申报工程延期的条件是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-27 09:23:52 273 人看过

申报工程延期的条件：发包人没有及时检查隐蔽工程，承包人可以顺延工程日期；以及发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期；其他。

一、承包人个人在建设工程中的合同义务

承包人在建设工程中施工合同的主要义务是：

（1）承包人应当按照合同约定的日期进行施工；

（2）承包人应当接受发包人的监督；

（3）承包人应当确保建设工程质量达到发包人的要求；

（4）承包人应当就其导致的损失承担相应的赔偿责任。

二、工程合同发包违约有哪些责任

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

三、发包人和承包人的区别是什么

在建筑工程领域，发包人指的是具有工程发包主体资格的当事人或者是取得该当事人资格的继承人。而承包人指的是符合发包人条件并为发包人所接受的当事人。发包人负责为承包人提供一定的工程条件，并且在项目中主要承担检查、验收的责任，而承包人则按照合同承担责任，接受发包单位的监督，保证工程符合越合同的约定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继承人相关文章

建筑工程施工许可证
建筑工程施工许可证延期需要什么条件

建筑工程施工许可证延期需要以下条件：1、已办理用地批准手续；2、已取得建设工程规划许可证；3、施工场地已具备条件，施工企业已确定；4、技术资料满足施工需要，施工图设计文件已审查合格，建设资金已落实；5、有保证工程质量和安全的具体措施；6、应委托监理的，已委托监理；7、其他规定条件。建筑工程施工许可证申请条件有哪些一、《建筑工程施工许可申请表》一式三份。获取方式：当地建委网上办事大厅填写下载。注意事项：按申请表中内容要求签字并加盖申请人公章。二、建设工程规划许可证正本、附件、附图的原件及复印件。获取方式：规划管理部门；注意事项：复印件需加盖申请人公章。三、用地批准手续（国有土地使用证或有关批准文件）原件和复印件（原件核验后退回）。获取方式：土地管理部门；注意事项：复印件需加盖申请人公章。四、建筑工程施工图设计文件审查合格书原件。获取方式：规划部门认定的施工图审查机构；注意事项：应加盖施工图审

2023-08-02

77人看过
法律综合知识
延期开庭的申请程序是什么

一、延期开庭的申请程序是什么跟法院申请开庭延期需要书写申请书，具体如下：1．首先是写明申请人的个人信息：姓名，性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等或者法人写明名称、所在地址、法定代表人的姓名和职务。2．请求事项：事实和理由，简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期申请。二、延期开庭后再开庭怎么通知法院推迟原定的开庭时间，主审法官或书记员原告告知当事人原因（另一方当事人申请延期；或法官有其他事情；或与法院重大活动有冲突），并重新安排开庭时间，送达开庭传票。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百条当事人申请延长举证期限的，应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。申请理由成立的，人民法院应当准许，适当延长举证期限，并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。三、延期开庭后还可以撤诉吗还可以撤诉。在案件宣判前，原告都可提出撤诉，但开庭后，是否准予撤诉法院会

2024-01-02

128人看过
法律综合知识
申报工伤需要什么条件

一、申报工伤的条件申报工伤的条件如下：1．职工在用人单位工作时因为工作原因受伤；2．在单位工作时，因履行工作职责受到暴力等意外伤害；3．或者在单位的上下班前后，因预备性或收尾性工作而受伤的等。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、申报工伤的流程1．工伤报告程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳动行政部门提出工

2023-05-09

285人看过
医疗机构
工伤延期申报后果

一、单位拖延申报工伤有什么后果？由于用人单位故意拖延申报工伤时间，导致职工超过工伤认定申请时效，无法认定工伤。法院在查清事实的基础上，依据相关法规，判决用人单位赔偿职工应享受的工伤待遇。工伤保险请求权和民事赔偿请求权是两个不同的请求权，任何法律法规没有从实体上否定工伤职工的民事赔偿请求权。最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款的规定应当解释为是一种程序性的规定，即当出现工伤事故时，受害职工应当先按《工伤保险条例》规定的程序进行处理，按《工伤保险条例》无法获得赔偿时，才能按民事侵权进行处理。妥善处理未经工伤认定的工伤保险赔偿纠纷。因用人单位的原因，导致劳动者超过工伤认定申请时效无法认定工伤的，劳动者或者其近亲属向人民法院起诉要求用人单位赔偿的，人民法院应予受理。人民法院经审理后，能够认定劳动者符合工伤构成要件的，应当判令用人单位按照《工伤保险条例》规定的

2023-03-22

236人看过

法律综合知识
行政处罚听证延期申请条件是什么？

一、行政处罚听证延期申请条件是什么？行政处罚听证延期申请条件是参加听证会的人数没有达到所规定的数目，还有就是存在一些特殊情况需要提出回避的申请。由申请人向行政机关申请，经批准后可以延期。在相关的执法机构向企业或者一些单位下发关于行政处罚的听证通知后，在一般的情况之下，收到通知之后，要按照通知上面的所规定的日期来进行听证会的举行，但是难免会出现一些特殊的情况不能按照通知上面所规定的日期进行听证会的举行，对于这种特殊的情况，可以向有关部门提交延期听证申请书来进行听证会的延期举行，在延期听证申请书上面要写清楚相关的具体理由。根据相关的法律规定，听证机构或者是主持听证会的相关人员在收到延期听证申请书之后，有权利决定是否可以延迟听证会的举行，但是延迟只能是有一次机会。听证机构或者是主持听证会的相关人员决定延迟听证会的举行的一般原因有以下四项：（1）参加听证会的人数没有达到所规定的数目。（2）因为一些

2024-02-02

347人看过
法律综合知识
增值税延期申报处罚是什么？

一、增值税延期申报处罚是什么？增值税没有按时缴纳并不会产生罚金，而是行政罚款。1、增值税申报逾期，必须进行补申报。同时根据《税收征收管理法》第六十二条的规定处以罚款。如果有应交纳税款，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。2、具体补报步骤：（1）需要带着资产负债表、利润表或损益表、手工填写税务报表（增值税申报表）去当地国税大厅申报，申报期限一般是每月前十五日，不过可能会扣一些罚款。（2）有相关规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。二、不交增值税的行为应如何处理？因税务机构的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机构在3年内可以要求纳税人、扣

2024-01-14

287人看过
法律综合知识
延长工时的必要条件是什么

对于生产经营需要以外原因所引起的延长工时，根据《劳动法》和《国务院关于职工共所时间的规定》及其《实施办法》的规定：第一、发生自然灾害、事故或者因其他原因，使人民的安全健康和国家资财遭到严重威胁，需要紧急处理的；第二、生产设备、交通运输线路、公共设施发生发生故障，影响生产和公众利益，必须即时抢修的；第三、必须利用法定节日或公休日的停产期间进行设备检修、保养的；第四、事业单位为完成国家紧急任务或完成上级安排的其他紧急任务，以及商业、供销企业在旺季完成收购、运输、加工农副产品紧急任务；第五、为完成国防紧急任务，或者完成上级在国家计划外安排的其他紧急生产任务的饿；法律、法规规定的其他特殊情形。【延长工时如何补偿】劳动法第四十四条规定，有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：第一、安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；第二、休

2023-11-26

375人看过
不可抗力
延期缴纳税款的适用条件和程序是什么

延期缴纳税款的适用条件是什么纳税人、扣缴义务人应该按照法律、行政法规规定的纳税期限缴纳税款。纳税期限是指纳税义务、扣缴义务发生后，纳税人、扣缴义务人向国家缴纳或者解缴税款的期限。征管法规定有特殊困难的纳税人可以申请延期缴纳税款，根据《税收征管法》第三十一条第二款的规定：纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月。税收征管法实施细则对税收征管法所称“特殊困难”和审批权限解释为：1.因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的;2.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。计划单列市国家税务局、地方税务局有权审批纳税人延期缴纳税款。延期缴纳税款的程序是什么纳税人需要延期缴纳税款的，应当在缴纳税款期限届满前提出申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余

2023-05-05

363人看过

个人所得税
申报个人所得税的流程及条件是什么？

1、确认个人所得税：我们需要知道的个人所得税有两种情况。一是自然人纳税人个人所得税自行申报，不能网上申报，只能去当地税点。第二，对于生产经营纳税人的个人所得税自行纳税申报，网上申报和地方税点都可以办理。二、自然人纳税流程，先将相关资料带到地税点，进行申报。接着地税工作人员会核对相应的信息，资料齐全，可立即办理，征税，然后盖章，返回资料。若资料不全或无法受理，将告知相应原因，然后回去更改后，带好资料再来申报办理。3、生产经营纳税人个人所得税申报：可以网上申报，也可以去地方税点。如果是网上申报，流程是这样的。先打开电脑或手机地税ａｐｐ，打开地税网网络，然后登录注册，如图：4。注册后，用账号和密码登录。登录后，点击人员信息采集，输入相关信息，填写完整，如图：5。导入表格内容：首先点击导入－模板下载，下载平台提供的标准人员信息导入模板。当单位人员信息较多时，可以使用批量导入功能。将人员信息填写到Ｅ

2023-03-16

456人看过
工伤保险待遇
职工工伤保险待遇申报条件是什么

职工工伤保险待遇申报条件主要是：1、存在劳动关系劳动者与用工单位签订的劳动合同能够直接证明存在劳动关系，现实生活中存在未签订劳动合同情况，以下情形可认定存在劳动关系：（1）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；（2）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；（3）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证：（1）工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录；（2）用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件；（3）劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录；（4）考勤记录；（5）其他劳动者的证言等。其中，（1）、（3）、（4）项的有关凭证由用人单位负举证责任。2、认定为工伤职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作

2023-02-25

474人看过
法律综合知识
民事诉讼申请延期开庭的具体条件是什么？

这段内容描述了延期审理的情形，包括当事人没有正当理由没有到庭，或者当事人临时提出回避申请，或者需要通知新的证人到庭、调取新的证据、重新鉴定或勘验，或者需要补充调查，或者有其他应当延期审理的情形。延期审理可以由法院院长决定，延期审理的期限最长不得超过两次。1.如果必须出庭的当事人或其他诉讼参与人没有正当理由没有到庭，或者当事人临时提出回避申请，或者需要通知新的证人到庭、调取新的证据、重新鉴定或勘验，或者需要补充调查，或者有其他应当延期审理的情形，都可以延期审理。民事诉讼延期开庭条件根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十六条的规定，人民法院可以延期开庭审理，但需要满足一定条件。其中，当事人申请或者同意延期开庭的情形包括：当事人认为需要延期开庭审理的；当事人无法出庭的；审判人员认为需要延期开庭审理的；其他需要延期开庭审理的情形。因此，在民事诉讼中，当事人可以根据具体情况向法院提出延期开庭的

2023-08-23

251人看过
驾驶证
文昌驾驶证延期审验申请条件是什么

我们知道驾驶证延期是指驾驶人因服兵役、出国出境等原因，无法在规定时间内办理驾驶证，，这时可以向机动车驾驶证核发地车辆管理所申请延期办理，那么文昌驾驶证延期审验申请需要哪些条件呢?文昌驾驶证延期审验申请需要哪些材料呢？一、文昌驾驶证延期审验申请条件是什么机动车驾驶人因服兵役、出国(境)等原因，无法在规定时间内办理驾驶证审验的，可以向机动车驾驶证核发地车辆管理所申请延期办理。二、文昌驾驶证延期审验申请需要哪些材料申请人身份证明原件三、文昌驾驶证延期审验办理流程1.受理2.审核3.审批4.办结四、文昌驾驶证延期审验办理依据《中华人民共和国道路交通安全法》(2003年10月28日主席令第8号，2011年4月22日予以修改)第十九条：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件;经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。持有境

2023-05-13

352人看过

合同条款
可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预

2023-08-17

448人看过
法律综合知识
延期交房申诉流程是什么

一、延期交房申诉流程是什么1．在当事人着手推进诉讼程序之前，首要的步骤是向法院呈送诉讼状。2．在诉讼过程中，＂谁主张谁举证＂作为基本准则，原告有义务为其主张提供有力的证据支撑，以回应质疑。3．若当事人能够完美地完成法定的程序步骤，并全数提交了所需的全部证据材料，那么立案庭一般会在七个工作日之内，对符合立案标准的案件进行立案处理；对于不符合立案标准的案件，则依据法律规定裁定不予受理。4．立案成功后，案件便会被纳入法院的审理议程之中，当事人需全力配合法院的各项工作部署，按时参加庭审并积极参与诉讼活动。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、延期交房退房流程是什么样的？据民法典第五百六十三条、出卖人迟延

2024-07-27

235人看过