索赔类型:发包人代表行为引发的争议
来源:互联网 时间: 2023-12-04 14:40:59 396 人看过

发包人代表行为引发的索赔包括:未能及时提供指令或指令错误、未按合同时间提供图纸、延期开工或暂停施工、未能完全履行告知义务导致地址条件发生变化、对工程质量的检验影响施工正常进行、没有按照合同时间支付工程预付款和进度款、供应的材料设备不合格等。

以下是发包人代表行为所引起的索赔的改写:

1.未能及时提供指令或指令错误:由于发包人代表未能及时提供清晰、具体和准确的指令,导致施工工作无法按时顺利进行,从而引发了索赔。

2.未按合同时间提供图纸:发包人未能在合同规定的时间内提供施工所需的图纸,使得施工团队无法准确了解工程范围和具体要求,从而影响了施工进度和质量,引发了索赔。

3.延期开工或暂停施工:由于发包人代表未能按照合同规定按时开工或暂停施工,导致施工进度受到了延误和影响,引发了索赔。

4.未能完全履行告知义务导致地址条件发生变化:发包人代表在施工前未能完全履行告知义务,导致施工地点和条件发生了变化,从而影响了施工进度和质量,引发了索赔。

5.对工程质量的检验影响施工正常进行:发包人代表的施工行为或决策对工程质量的检验产生了影响,导致施工质量无法达到预期要求,引发了索赔。

6.没有按照合同时间支付工程预付款和进度款:发包人代表未能按照合同规定按时支付工程预付款和进度款,导致施工团队无法按时进行施工和采购材料设备,引发了索赔。

7.供应的材料设备不合格:发包人代表提供的施工材料或设备不符合合同要求,导致施工质量无法达到预期要求,引发了索赔。

发包人代表行为引发的索赔类型

发包人代表行为引发的索赔类型主要包括违约责任、侵权责任和合同责任。

首先,违约责任是指发包人代表在履行合同过程中,违反合同约定的行为,导致合同无法履行或者造成损失,从而承担的法律责任。例如,如果发包人的代表在招标过程中,违反了公平、公正、公开的原则,导致中标结果不公,那么发包人代表就应当承担违约责任

其次,侵权责任是指发包人代表在代表发包人进行商业活动过程中,侵犯他人合法权益,导致他人受到损失,从而承担的法律责任。例如,如果发包人代表在代表发包人进行商业活动时,侵犯了第三人的知识产权,那么发包人代表就应当承担侵权责任

最后,合同责任是指发包人代表在履行合同过程中,违反合同约定的行为,导致合同无法履行或者造成损失,从而承担的法律责任。例如,如果发包人代表在履行合同过程中,违反了合同约定的义务,导致合同无法履行或者造成损失,那么发包人代表就应当承担合同责任。

综上所述,发包人代表行为引发的索赔类型包括违约责任、侵权责任和合同责任。

发包人代表行为所引起的索赔类型包括违约责任、侵权责任和合同责任。其中,违约责任是指发包人代表在履行合同过程中,违反合同约定的行为,导致合同无法履行或者造成损失,从而承担的法律责任;侵权责任是指发包人代表在代表发包人进行商业活动过程中,侵犯他人合法权益,导致他人受到损失,从而承担的法律责任;合同责任是指发包人代表在履行合同过程中,违反合同约定的行为,导致合同无法履行或者造成损失,从而承担的法律责任。

《建筑法》第十五条

建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月14日 19:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多书面合同相关文章
  • “借腹生子”--代理母亲行为在日本引发争议
    近日,日本长野县一名妇产科医生成功地创造了日本第一位“代理母亲”。他通过现代医学界的“借腹生子”,使一位摘除子宫妇女的妹妹,代替姐姐完成10月怀胎,产下一健康婴儿。这一事件在日本引发了一场争议。据报道,这位名叫根津八的医生先将“代理母亲”的姐姐与姐夫的卵子和精子取出进行体外授精,然后将授精卵植入妹妹的子宫,由妹妹替姐姐完成了生育过程。这位医生说,他是去年受两姐妹的委托,开始实施这项计划的,而且这项计划也得到了两位丈夫的同意。迄今为止,日本虽然尚未出台禁止“代理母亲”行为的法律,但去年12月,日本厚生科学审议会出台了一份禁止“代理母亲”行为的报告,并决定在3年内立法。报告称,“代理母亲”行为有诸多不利因素。首先是不能保证生命安全。报告认为妇女在长达10个月的妊娠期间,有可能发生各种威胁生命安全的事情。倘若在怀他人胎儿之际,发生不测,处理时会极其复杂。其次是“代理母亲”有违伦理常规,有可能使妇
    2023-04-25
    66人看过
  • 发包人行为与索赔的关联研究
    发包人的行为造成的索赔有:1、发包人未按合同规定交付施工现场;2、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、绿苗补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除等工作,导致施工现场不具备或不完全具备施工条件;3、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外部连接到约定地点或虽然连接到约定地点,但不保证施工期间的正常需要;4、发包人未按合同规定开通施工现场和城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通道路,不能满足施工运输的需要,也不能保证施工期间道路的畅通。因租户引起的火灾责任如何索赔1、关键要看租房合同里有没有写明房屋设备维修由谁负责,如果没有写明,房东就有维修保养的义务。电线老化引起火灾,是因为没有保养好,房东有责任。而如果火灾现场已经不存在,无法定损,想让房东赔偿很难举证2、房客的损失应该由专门的公司来定损,房客也要提供必要的证据。如何能认定损失,可以通过法律途径要求赔偿。《中华
    2023-07-03
    357人看过
  • 小三怀孕事件引发争议:索赔赔偿是否构成勒索?
    在这种情况下,受害一方当然可以索要赔偿,但赔偿数额应以实际损失为限。我国法律并不禁止索要分手费,但禁止以威胁的方式索要巨额分手费。前述案例中,小三杨某以骚扰已婚男刘某家庭生活、网上发布刘某出轨信息为由威胁刘某给钱,实质上是以侵犯刘某隐私权为借口索要巨额钱款被强奸了可以索要赔偿吗被强奸了是可以索要赔偿的。受害人可以主张医疗费、误工费、护理费等费用。由于强奸罪是刑事犯罪,如要主张赔偿,应当向法院提起刑事附带民事诉讼。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百九十二条对附带民事诉讼作出判决,应当根据犯罪行为造成的物质损失,结合案件具体情况,确定被告人应当赔偿的数额。犯罪行为造成被害人人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用,以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的,还应当赔偿残疾生活辅助器具费等费用;造成被害人死亡的,还应当赔偿丧葬费等费用。驾驶机动
    2023-07-18
    200人看过
  • 租车引发争议
    消费者
    消费者蒋先生通过12315反映:一个月前其在城南某汽车租赁公司租赁了一辆江淮瑞风汽车,租车费是每天300元,准备带一家人去黄山旅游,但在安徽段高速抛锚,后到安徽当地维修店维修,维修店判定是水箱老化所致,租车公司要求让消费者承担所有维修费,消费者觉得不合理,要求工商部门帮助协商。接到投诉后,越城区消保委工作人员赶忙与消费者和租车公司联系。租车公司也积极配合处理这一投诉。据消费者反映,其是租车第一天先去了杭州,第二天去黄山,在去黄山的路上出现了车辆故障,发生故障时,其也与租车公司联系过,因出现故障,就在当地修理,因候车时间较长,故其临时改变原定的行程,把车放在当地修理厂,由租车公司派人来开回去。消费者只同意支付一天300元的租车费用,和把汽车油箱加至租车前的水平。而租车公司则认为,消费者还应该承担租车公司派员工去将车开回来,其间发生的员工出差补贴、汽油费和员工从绍兴去安徽某修理厂的汽车车票费及
    2023-06-07
    288人看过
  • 强制拆迁引发的赔偿争议
    1、房屋价值的损失房屋价值应当以实际面积为标准确定。《国有土地上房屋征收与补偿条例》未明确规定房屋价值的确定应当以房屋实际面积为准还是以产权登记证书所记载的面积为准.2、应当赔偿被埋物品及房屋装修的损失面对房屋被强拆,被征收人无法冷静的保存证据以证明其遭受的损失。对此,《中华人民共和国行政诉讼法》第三十八条第三款规定,在行政赔偿、补偿案件中,原告应当对行政行为造成的损害提供证据。3、应当赔偿本人因房屋违法拆除不得不租房居住而造成的租金损失以及其他搬迁、临时安置补偿等损失。此类案件属于房屋征收过程中因违法拆除而引起的行政赔偿案件。因此,确定赔偿范围既要依据《国家赔偿法》也要依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》。而《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条规定,征收房屋的补偿除房屋价值外,还包括搬迁、临时安置、对被征收人的补助等等。遭遇非法暴力强拆怎么赔偿在依法治国的法治环境下,我们要对法律充满
    2023-07-05
    218人看过
  • 分析发包人行为对索赔的责任问题
    发包人行为引起的索赔有:1、发包人提供的招标文件中有错误、遗漏或与实际情况不符,造成承包人中标后的经济损失;2、发包人未按合同规定交付施工现场;3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除,导致施工现场不具备或不完全具备施工条件;4、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外接至约定地点,无法保证施工期间的正常需要;5、发包人未按合同开通施工现场与城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通干道,不能保证施工期间道路畅通,不能满足施工运输的需要。根据相关法律规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工伤引起的残疾如何索赔劳动者遭遇工伤而导致残疾的,在工伤认定结论下来之后,可以申请劳动能力鉴定,之后向所在地的社保经办机构提交申请资料(一般有
    2023-07-07
    454人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    书面合同是以文字表述形式按一定格式记载当事人之间的协议的合同。书面合同一般适用于计划的、规范性的、标的数量比较大、内容比较复杂的、法人之间订立的难于即时结清的合同。书面形式的合同有: 1、合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内... 更多>

    #书面合同
    相关咨询
    • 发包人代表的行为造成的赔偿责任
      宁夏在线咨询 2021-12-25
      发包人代表的行为引起的索赔:原材料、设备、场地、资金、技术资料未按约定的时间和要求提供;中途停工、延期施工;变更计划,提供的信息不准确。
    • 引发侵权行为的分类
      山西在线咨询 2022-05-04
      侵权行为的分类:1、根据侵权行为的构成要件不同,分为一般侵权行为和特殊侵权行为。(一般侵权是行为人基于过错直接致人损害,因而使用民法上的一般责任条款的行为。特殊侵权是指行为人虽无过错,但他人的损害确系与行为人有关的行为、事件或特别原因所致。例:因特定主体(如国家机关及其工作人员)致人损害的行为) 2、根据侵害对象的不同,分为侵害财产权行为和侵害人身权行为。 3、根据致害人的人数不同,分为单独侵权行
    • 村委会有权出现因土地承包发生纠纷而出现的哪些类型的行为的争议?
      黑龙江在线咨询 2022-01-18
      根据农村土地承包经营法四十八条的规定:“发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包,应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意,并报乡镇人民政府批准。”如果村委会已经履行了这个程序,而你所说的群众只是一小部分人,那么你们就应该服从村委会的决定。如果没有履行这个程序,村委会对外承包就是违法的。根据该法第五十一条的规定“因土地经营发生纠纷的,双
    • 什么行为引发的争议适用哪些行政诉讼规定
      香港在线咨询 2023-09-26
      以下行为引发的争议属于行政诉讼的受案范围: 一、行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚引发的争议。 二、因限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行引发的争议。 三、因申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复,或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服引发的争议。 四、因行政机关作出的关于确认土地、
    • 发包人代表指的是什么
      安徽在线咨询 2023-05-26
      发包人一般指的是具有工程发包人资格和支付工程价款能力的合法继承人。根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定,建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位来执行。发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人