买方责任导致加工人无法按期完工还能否要求支付费用-法师兄

买方责任导致加工人无法按期完工还能否要求支付费用

来源：互联网时间： 2023-06-15 10:22:25 100 人看过

买方责任导致无法完工要按合同约定支付相应费用。我国《民法典》第七百七十八条规定，承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。

合同签订后，双方当事人应当遵循诚实信用原则按照约定全面履行自己的义务。作为定作人，应履行协助义务，以利于承揽工作顺利进行安装。

《民法典》

第七百七十六条【定作人要求不合理时双方当事人的义务】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

第七百七十七条【定作人变更工作要求的法律后果】定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

继续履行
因施工方原因导致工作延误，是否需要支付赔偿费用？

实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。施工失误造成损失应该赔偿吗施工失误造成损失一般都是要赔偿的。因为施工方与承包方签订了合同，造成损害属于违约行为，造成损失需要承担违约责任。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百八十四条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所

2023-08-13

422人看过
律师事务所
能否要求男友支付费用

漯河张女士来电咨询：我和王某为大学同学，恋爱两年后毕业并于2008年同居。由于未采用避孕措施，我怀孕，但是在王某的软磨硬泡之下，做了人工流产手术。术后恢复得一直不好，王某对待我的态度也变得忽冷忽热。2009年，我再次怀孕，我认为两人已经恋爱多年应该结婚了，但是王某劝说我，由于两人没有房子经济基础也不稳固，还是应当缓一缓，在王某的劝说下我再次走上了手术台，但是住院期间，王某不但不闻不问，还借故出差躲避我的电话。请问，我能否要求王某承担人流手术的医药费并支付我精神损害赔偿?河南大乘律师事务所张国强解答：你的部分诉讼请求会获得法院支持，根据公平责任原则，男方需承担必要的医药费。但是精神损害赔偿不会得到支持。因为对自己行为负责是民法的基本要求，你二人的性行为是自愿发生的，并不存在侵权损害所必需的故意或过失，而精神损害赔偿的基础必需是发生了侵权行为并造成了损害后果，本案中并没有侵权行为的存在，故要求

2023-06-06

466人看过
工资
要求农民工按时支付工资

农民工讨要工资可以通过和用人单位协商解决，当事人在自愿的基础上进行协商，达成协议。如果某一方不愿意协商或者达不成协议的，双方可申请调解，对调解达成的协议自觉履行。调解不成的可以依法申请仲裁。当事人也可以直接申请仲裁。没合同要讨要工资有什么方法用人单位欠薪是违法的，根据劳动法的规定，用人单位不能克扣或者是无故拖欠劳动者工资。若用人单位拖欠工资，劳动者可以通过以下方式讨薪：1、劳动者可以到当地人力资源和社会保障局提出投诉；2、可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金；3、用人单位有写下欠条的，可以直接起诉到法院，要求支付欠条里的工资数额。《劳动争议调解仲裁法》第五条：发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织

2023-07-20

432人看过
工资
公司未按合同解除，员工能否要求支付工资？

这段内容讲述了如果用人单位需要违法解除劳动合同，就需要对劳动者支付经济补偿标准的两倍作为赔偿金。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的按一年计算满六个月的向劳动者支付半个月工资的经济补偿。如果用人单位需要违法解除劳动合同，就需要对劳动者支付经济补偿标准的两倍作为赔偿金。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的按一年计算满六个月的向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者如何计算经济补偿？根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条，劳动者在劳动合同解除或者终止后，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿；月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均月工资。劳

2023-09-07

392人看过

工资
要求按合同规定支付试用期工资

在试用期间,如果用人单位不发放工资,当事人可以向当地劳动行政部门投诉或举报,也可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。如果调解不成,当事人可以一方向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院提起诉讼。在试用期的工资方面,不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。如果在试用期间用人单位不发放工资,当事人可以向当地劳动行政部门投诉或举报,由劳动行政部门依法处理。当事人也可以选择向本单位劳动争议调解委员会申请调解。如果调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；2、对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。劳动争议调解

2023-09-10

77人看过
工资
诉讼期间的工资能否要求支付

用人单位作出的与劳动者解除劳动合同的处理决定，被劳动仲裁委或人民法院依法撤销后，如劳动者主张用人单位给付上述处理决定作出后至仲裁或诉讼期间的工资，应按以下原则把握：（1）用人单位作出的处理决定仅因程序方面存在瑕疵而被依法撤销的，用人单位应按最低工资标准向劳动者支付上述期间的工资；（2）用人单位作出的处理决定因在实体方面存在问题而被依法撤销的，用人单位应按劳动者正常劳动时的工资标准向劳动者支付上述期间的工资。

2023-06-10

138人看过
不可抗力
疫情能否导致工期无责顺延

疫情能导致工期无责顺延。根据法律规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，疫情属于不可抗力。一、疫情防控期合同可以终止不予生效吗疫情防控期合同提前终止是否算违约责任，要看疫情防控是否为不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据相关法律规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、影响不可抗力的因素不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情

2023-04-10

454人看过
业主
拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗

拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用。按照国家法律规定，有以下几种原因而造成的工程停工，施工方有权向业主提出停工索赔。一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。二、因为业主资金原因而造成的工程停工，即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。在施工中经常遇到的是前三种情况。此时，若工程终止后不能再继续进行，施工单位将撤离施工现场，施工方有权就以下费用向业主索赔：第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容：1、工人撤场费，包括工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣返回乡)。计算方法：工程停工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。2、施工现场的周转材料转移费，包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法：工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。3、施工机械转移费，包括施工方

2023-06-12

250人看过

工资
劳动者能否要求用人单位支付工资

用人单位不得以任何理由无故扣发劳动者工资。但是，在以下情形下，用人单位可以代扣劳动者工资：1. 用人单位代扣代缴的个人所得税；2. 用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用；3. 根据法院判决、裁定等要求代扣的抚养费、赡养费等费用。用人单位不得以任何理由无故扣发劳动者工资。但是，在以下情形下，用人单位可以代扣劳动者工资：1.用人单位代扣代缴的个人所得税；2.用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用；3.根据法院判决、裁定等要求代扣的抚养费、赡养费等费用。用人单位代扣劳动者工资需要遵循哪些规定？根据《中华人民共和国劳动法》第四十一条规定，用人单位代扣劳动者工资需要遵循以下规定：1. 每月代扣的工资不得超过劳动者本人月平均工资的百分之六十；2. 用人单位需要书面告知劳动者本人，并与劳动者协商一致；3. 劳动者本人应当在接到通知后七日内将工资存入指定的银行账户；4.

2023-08-28

168人看过
产品
定作人未按时支付加工款能否拒绝交付产品

能。此时承揽人对完成的工作成果享有留置权。《中华人民共和国民法典》第七百八十三条【定作人未履行付款义务时承揽人权利】定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但是当事人另有约定的除外。双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的禁止性规定，故为合法有效，双方当事人应当遵循诚实信用原则按照约定全面履行自己的义务。未按合同约定按时支付甲公司加工款等费用，按照上述法律规定，承揽人对加工完毕的工作成果享有留置权，但在行使留置权时应当尽到委善保管的义务。

2023-06-14

499人看过
工资
未按期支付工资的法律责任：应对策略

1、最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队，他们会依据《劳动保障监察条例》依法对用人单位进行监督检查，并责令其支付拖欠的工资。2、还可依据劳动合同法第三十条的规定，用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。3、最有效的是直接到当地劳动行政部门申请劳动仲裁（不收费，不用律师），通过劳动仲裁下达的裁决书，向单位索赔，如果还不赔，可申请法院强制执行。4、如果劳动仲裁不予受理或者仲裁不公，还可以在15天内向法院提起民事诉讼，直接通过法院判决执行。欠钱不还又没有欠条怎么办没有欠条还钱比较麻烦，但仍然可以收集证据起诉。可以搜集其他证据证明双方存在借贷关系：1、能够证明债权债务关系的人证。这里可以是知道当时借款事情的其他人来证明债权债务的关系。2、能够证明债权债务关系的转账记录。转账记录可以是微信转账记录或银行转账记录等可以证明债权债

2023-07-17

419人看过
加班
单位是否承担员工加班费的支付责任？

单位安排加班需要支付加班费。根据《中华人民共和国劳动法》规定，有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间的工资：1、安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；2、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；3、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。员工主动加班，用人单位是否需支付加班费根据《劳动法》规定，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后，可以延长工作时间。这表明，加班的前提是协商。单位不得强迫或变相强迫员工加班。另一方面，假如员工未履行加班审批手续而自己主动加班，也不应视为加班。但有一种情况例外，如果用人单位缺乏任何关于加班审批程序的规定，且以考勤卡作为加班费的计算依据，此时，员工延长工作时间从事本职工作，就可将考勤的统计记录作为认定加班的依据。在一些司法实践中，

2023-07-07

112人看过

工资
试用期如数支付工资能否免责？

嘉兴一电子公司的厂长，因被该公司单方解除劳动合同而提起诉讼，最后法院判定，该公司支付其去年11月20日至今年3月31日间的双倍工资和违法解除劳动合同的赔偿金共计4万余元。杭州人小李去年5月20日进入秀洲一电子公司担任厂长。在就任时，他与该公司通过电子邮件约定6个月的试用期，但未签订书面劳动合同。今年3月31日，双方补签了劳动合同，期限为去年5月20日至今年5月19日，并约定小李月工资为7500元。然而4月21日，该公司却无故向小李出具了《解除劳动合同通知》，要求其离开单位。小李遂向法院提起诉讼，要求公司支付逾期签订劳动合同的双倍工资、违法约定试用期的赔偿金和违法解除劳动合同的赔偿金共计12.2万余元。法院经审理认为，小李与该电子公司通过电子邮件方式约定了6个月试用期，其间虽未签订书面劳动协议，但该公司一直依照约定为小李提供履行厂长职务的工作条件和按月支付小李工资7500元，故其不存在恶意和

2023-04-22

277人看过
培训费用
企业能否要求员工支付培训经费？

根据用人单位要求提前解除劳动合同时，只能要求劳动者提供出资培训的赔偿范围。对培训费赔偿问题具体应按以下原则处理：1、如果企业确实对职工出资培训，并能提供相应的支付凭证，才可以要求职工赔偿培训费用，这是前提条件。2、一般而言，只有职工单方面提出与企业解除劳动关系时，企业才可以要求职工赔偿培训费，一般不得要求其赔偿已出资的培训费。根据用人单位要求提前解除劳动合同时，只能要求劳动者提供出资培训的赔偿范围。对培训费赔偿问题具体应按以下原则处理：1、如果企业确实对职工出资培训，并能提供相应的支付凭证，才可以要求职工赔偿培训费用，这是前提条件。2、一般而言，只有职工单方面提出与企业解除劳动关系时，企业才可以要求职工赔偿培训费，一般不得要求其赔偿已出资的培训费。素材：关于培训费赔偿问题的处理原则根据提供的素材，关于培训费赔偿问题的处理原则，我们可以进行如下法律分析：根

2023-09-10

391人看过