发包人的行为引起的索赔包括哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-26 20:11:06 361 人看过

工程发包人引起的索赔有:发包人未能及时提供指令或指令错误;发包人未按合同时间提供图纸;发包人延期开工或暂停施工;发包人没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;发包人对工程质量的检验影响施工正常进行;发包人没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;发包人供应的材料设备不合格。

一、建设工程施工合同中,发包人的义务与责任

1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、工程反索赔的法律依据

发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。工程反索赔的依据如下:《合同条件》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。这就是说,发包人可以向承包人提出索赔。在此类索赔中,发包人往往处于主动地位,可从应付工程款中扣除,甚至可以留用承包人材料设备的方法作为抵押。此外,《建筑法》第五十八条规定:建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

三、建筑工地停工时间纠纷的处理办法是什么

1、《民法典》

第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

2、《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》相关规定:

(1)因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停(窝)工损失,包括停(窝)工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停(窝)工损失。

(2)发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务,致使承包人停(窝)工,以至难以完成工程项目建设的,承包人催告在合理期限内履行,发包人逾期仍不履行的,人民法院视违约情节,可以依据民法典第七百七十八条、第八百零三条规定裁判顺延工期,并有权要求赔偿停(窝)工损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月06日 00:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程反索赔相关文章
  • 分析发包人行为对索赔的责任问题
    发包人行为引起的索赔有:1、发包人提供的招标文件中有错误、遗漏或与实际情况不符,造成承包人中标后的经济损失;2、发包人未按合同规定交付施工现场;3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除,导致施工现场不具备或不完全具备施工条件;4、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外接至约定地点,无法保证施工期间的正常需要;5、发包人未按合同开通施工现场与城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通干道,不能保证施工期间道路畅通,不能满足施工运输的需要。根据相关法律规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工伤引起的残疾如何索赔劳动者遭遇工伤而导致残疾的,在工伤认定结论下来之后,可以申请劳动能力鉴定,之后向所在地的社保经办机构提交申请资料(一般有
    2023-07-07
    454人看过
  • 发生偷税行为的犯罪主体包括哪些人
    偷税罪的犯罪主体包括纳税人和扣缴义务人,一般会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第二百零一条第一、二款规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。一、逃税罪是什么罪会判多少年触犯逃税罪判几年要根据犯罪情节而定。根据《中华人民共和国刑法》规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有
    2023-03-30
    491人看过
  • 违法分包包括哪些行为
    违法分包的行为有:分包行为未经建设单位认可的;分包给不具备相应资质条件的单位的;分包建设工程主体结构的;分包单位将其承包的建设工程再分包的。一、建设工程分包合法吗建设工程分包不一定是合法的,要看是否符合法律规定的条件。分包是指承包人承包工程后,将其承包范围内的部分工程交由第三人完成的行为。建设单位直接分包,符合以下条件是合法的,否则违法:一、在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认可;二、总承包人发包给分包人的工程是总承包工程中工程主体结构以外的部分工程;三、分包人须具有相应资质条件;四、分包人不得将其承包的工程再分包。二、建筑工程转包与违法分包的区别建筑工程转包与违法分包的区别如下:转包是指建筑工程的承包人违反法律规定,将其承包的工程变更合同主体或虽不变更合同主体,但以包代管,不参加现场管理的行为;违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建设单位认可,或者将工程分包给没有资质的
    2023-06-27
    322人看过
  • 工程索赔承包人可以提供的证据包括哪些呢
    在工程施工中,工程师必须及时地(有的合同规定具体的时间,或“在合理的时间内”)行使权力,作出决定,下达通知,指令,表示认可等。承包人及时向他通报情况,并及时提出索赔要求。律师回答:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。·相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何
    2023-06-13
    146人看过
  • 引起行政赔偿的行为有哪些
    行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;3、以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;4、违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;5、违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的;6、违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的;7、违法征收、征用财产的;8、造成人身、财产损害的其他违法行为。一、公诉案件撤诉后可以要求赔偿吗公诉案件撤诉后如果有以下情形被告可以获得赔偿:1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;3、以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;4、违法使用武器、
    2023-03-26
    332人看过
  • 工程索赔的处理原则包括哪些
    1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,积累下来可能会影响其资金周转,从而影响工程进度。此外,索赔初期可能只是普通的信件来往的单项索赔,拖到后期综合索赔,将使索赔问题复杂化(如涉及利息、预期利润补偿、工程结算及责任的划分、质量的处理等),大大增加处理索赔的难度。3、必须注意资料的积累:积累一切可能涉及索赔论证的资料,技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录,并争取会议参加者签字,作为正式文档资料。同时应建立严密的工程日志,建立业务往来文件编号档案等制度,做到处理索赔时以事实和数据为依据。4、加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。监理工程师应对可能
    2023-06-15
    231人看过
  • 贩卖毒品的行为包括哪些
    下列行为应属于贩卖毒品的行为:1.将毒品买入后又转手卖出,从中牟利的;2.将家中祖传下来的毒品卖出牟利的;3.制造毒品后销售的;4.以毒品为流通手段交换商品和其他货物的;5.以毒品支付劳务费或者偿还债务的;6.赊销毒品的;7.介绍毒贩,从中牟利的;8.依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的单位和人员,违反国家规定,以牟利为目的,向吸食、注射毒品的人员提供国家管制的麻醉药品、精神药品的。一、非法提供精神药品罪的判刑标准是什么?《中华人民共和国刑法》第三百五十五条【非法提供麻醉药品、精神药品罪】依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员,违反国家规定,向吸食、注射毒品的人提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。向走私、贩卖毒品的犯罪分子或者以牟利
    2023-03-09
    298人看过
  • 可以作为承包商材料费的工程索赔主要包括了哪些
    a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费;b、在可调价格合同中,由于客观原因材料价格大幅上涨的;c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标
    2023-06-13
    333人看过
  • 保险索赔程序包括哪些?
    保险索赔的程序具体有:1、向保险公司报案;2、保险人及保险公司工作人员共同确认损失。损失包车辆维修费、车辆内附物品的损毁等;3、当事人申请保险公司理赔;4、保险公司向申请人支付最终确定的赔付金额。如何办理保险索赔程序一.提出索赔申请。保险索赔可分为以下两种情况:1.属于出口货物遭受损失,对方(进口方)向保险单所载明的国外理赔代理人提出索赔申请。中国人民保险公司在世界各主要港口和城市,均设有委托国外检验代理人和理赔代理人两种机构,前者负责检验货物损失。收货人取得检验报告后,附同其它单证,自行向出单公司索赔,后者可在授权的一定金额内,直接处理赔案,就地给付赔款。进口方在向我国外理赔代理人提出索赔时,要同时提供下列单证:(1)保险单或保险凭证正本;(2)运输契约;(3)发票;(4)装箱单;(5)向承运人等第三者责任方请求补偿的函电或其它单证,以及证明被保险人已经履行应办的追偿手续等文件;(6)由
    2023-07-26
    495人看过
  • 发包人和领导的发包人可以反向索赔吗
    发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,二是发包人向承包人提出索赔。窄义的发包人反索赔,只指发包人向承包人提出索赔。一、发包人违约如何处置发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。二、工程尾款拖欠怎样起诉承包人以发
    2023-02-22
    204人看过
  • 股份发行的条件包括哪些?
    股份发行是指股份有限公司依法对外发行股份(股票)的行为。股份发行的条件包括以下:1.一般设立发行的条件2.改组发行的条件3.定向募集发行的条件4.增资发行的条件(1)前一次发行的股份已经募足,并间隔1年以上;(2)公司在最近3年内连续盈利,并可以向股东支付股利(公司以当年利润分派新股,不受此限);(3)公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载;(4)公司预期利润可达到同期银行存款利率。5.配股发行的条件6.境内上市外资股的发行条件7.境外上市外资股的发行条件8.境内上市内资股的发行程序(1)股票发行仍应按照中国证监会颁布的《公司公开发行股票申请文件标准格式》制作申请文件,经省级人民政府或国务院有关部门同意后,由主承销商推荐并向中国证监会申报。(2)中国证监会受理申请文件后,对发行人申请文件的合格性进行初审,并在30日内将初审意见函告发行人及主承销商。(3)中国证监会对主承销商提交的补充完善后
    2023-06-09
    372人看过
  • 发包人的反索赔有什么
    发包人的反索赔有预防施工索赔和发包人向承包人提出索赔。狭义的发包人反索赔仅指发包人向承包人提出索赔。除非有特殊说明,否则一般指狭义的发包人反索赔。发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指发包人因承包人不履行或者不完全履行约定义务或者因承包人行为给发包人造成损失而向承包人提出索赔,以维护自身利益。在工程建设过程中,不健康的施工索赔会给发包人的利益造成重大损失。一、建筑合同延期违约金规定是什么建筑合同延期违约金规定是双方当事人可以关于违约金的协商来进行确定。工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额,施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收
    2023-06-24
    457人看过
  • 行人妨害交通安全的行为包括哪些
    对行人妨害交通安全的行为设置了禁止性的规定,主要有:一是,行人不得跨越、倚坐道路隔离设施。道路中的隔离墩、隔离栅栏、隔离绿化带、高速公路两旁的隔离墙等隔离设施主要是为了交通安全而设置的。主要目的就是为了确保交通安全,特别是为了保护行人的人身安全。这就要求,行人不得从这些隔离设施上跨过或者穿越而通过道路,不得倚靠或者坐在这些隔离设施上休息或者从事其他的活动。二是,行人不得扒车、强行拦车。行人不得扒在车辆侧帮或者强行拦截车辆。在一些交通不便的地区,由于车辆等交通工具较少,在车辆乘坐满员的情况下,一些人还扒在车辆外边的两侧,搭车而行。还有些人不顾来往快速行驶的车辆站在道路中间,强行拦截过往的车辆要求搭车,这都是容易造成交通事故的危险动作。三是,行人不得实施妨碍道路交通安全的其他行为。这主要指除了上述列举的行为外,行人在道路上不得实施,诸如擅自在道路上设置路障,在道路上追跑嬉戏妨碍车辆通行等其他妨
    2023-02-10
    205人看过
  • 挪用公款的行为包括哪些
    挪用公款的行为有以下这些:(1)挪用公款进行非法活动的。所谓进行非法活动,即挪用公款归个人使用,进行国家法律、法规明令禁止的违法犯罪活动,包括犯罪活动和一般违法活动。(2)挪用公款数额较大,进行营利活动的。营利活动,是指国家法律、法规允许的牟利活动,例如挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债、炒股、开商店、办工厂等。这种挪用公款行为构成犯罪,要求挪用数额较大,但不受挪用时间和是否归还的限制。(3)挪用公款数额较大、超过3个月未还的。这种挪用公款行为是指挪用公款用于非法活动、营利活动以外的用途,如建私人住宅、还债、支付医药费、购置家具等。一、挪用公款罪既遂一般怎么判刑挪用公款罪既遂一般的判刑为:挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移
    2023-03-26
    141人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规,因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准,或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务,承包人应承担违约责任,赔偿因违约给发包... 更多>

    #工程反索赔
    相关咨询
    • 发包人向承包人索赔时应包括哪些要素
      北京在线咨询 2023-07-08
      《合同条件》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 1、工程质量反索赔。 2、工期延误反索赔。 3、工程保修反索赔。 4、解除合同反索赔。 5、对指定分包人的付款反索赔。 6、其他事项反索赔。根据《建设工程施工合同》,承包人存在因不履行合同或不完全履行
    • 征地引起的行政复议包括哪些
      湖北在线咨询 2022-07-02
      行政复议是指当事人对行政审判有异议然后向行政复议机关提出申请,它并不是无限期的,所以行政复议申请期限就是是一个十分重要的问题了,它关系到公民、法人和其他组织能否充分地行使其行政复议申请权,保护自己的合法权益。那么征地引起行政复议可延长多久呢?《行政复议法》第九条第二款规定,因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。对于上述规定,有人将其理解为行政复议申请期限的
    • 引发动植物检疫徇私舞弊罪的行为包括哪些
      河北在线咨询 2023-09-26
      动植物检疫徇私舞弊罪的惩罚: 1、犯动植物检疫徇私舞弊罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役; 2、因其在动植物检疫工作中,徇私舞弊造成严重后果的,应处五年以上十年以下有期徒刑。
    • 发包人向承包人索赔的情形有哪些
      上海在线咨询 2023-07-05
      《合同条件》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 1、工程质量反索赔。 2、工期延误反索赔。 3、工程保修反索赔。 4、解除合同反索赔。 5、对指定分包人的付款反索赔。 6、其他事项反索赔。根据《建设工程施工合同》,承包人存在因不履行合同或不完全履行
    • 引起医疗事故造成犯罪的行为包括哪些情形
      陕西在线咨询 2022-07-03
      医疗事故造成犯罪的行为的认定: 1、本罪的主体是特殊主体,只能是医务人员。这里的“医务人员”,主要是指在医疗机构中从事对病人救治、护理等工作的医生和护士。 2、行为人严重不负责任。 3、造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的后果。根据《刑法》第三百三十五条,医务人员由于严重不负责任,造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的,处三年以下有期徒刑或者拘役。