施工索赔费用由什么组成-法师兄

施工索赔费用由什么组成

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-13 08:45:36 259 人看过

(1)人工费

对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；

法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费

对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费

对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费；由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

(4)分包费用

分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

(5)工地管理费

工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对部分工人窝工损失索赔时，因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。

(6)利息

索赔费用中的利息部分包括；拖期付款利息；由于工程变更的工程延误增加投资的利息；索赔款的利息；错误扣款的利息。这些利息的具体利率，有这样几种规定；按当时的银行贷款利率；按当时的银行透支利率；按合同双方协议的利率。

(7)总部管理费

主要指工程延误期间所增加的管理费。

(8)利润

由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔，承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致，即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率，作为该项索赔的利润。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多银行贷款相关文章

房地产开发
施工组织设计——工程索赔的钥匙

某房地产开发商（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某一住宅小区的工程总承包合同（桩基另行发包），承包合同为固定价格合同，双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式，除设计变更外，在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天，延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为，非乙方原因导致工期延长的105天里，增加的费用应由甲方承担，索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后，经过研究后认为：合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担，但仅限于合同工期内，超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少，甲方有关人员算了一笔帐：1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的，包括桩基工程与设计变更，共计85天，应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计，15天是装修阶段由设计变更引起的，所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设

2023-06-10

262人看过
工程造价
什么是建筑安装工程费，由什么组成？

建筑安装工程费是指为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用。建筑安装工程费用项目按费用构成要素组成划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。为指导工程造价专业人员计算建筑安装工程造价，将建筑安装工程费用按工程造价形成顺序划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。人工费：是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。材料费：是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。施工机具使用费：是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。企业管理费：是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。利润：是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。规费：是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。税金：增值税。分部分项工程费：

2023-05-07

463人看过
合同无效
施工索赔成功的关键

施工索赔包括以下关键环节：1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会失去索赔利益的实现。3、实现施工索赔的关键是承包商提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方面主张权利要求，经对方签字确认后成为工程签证。如果双方未能达成协议，诉讼是施工索赔的最终救济手段。施工索赔的依据应包括什么施工索赔的依据如下：1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；2、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片；4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；5、国家有关法律法令政策性文件；6、发包人或者工程师签认的签证；7、工程

2023-07-02

498人看过
工程施工
窝工损失是否属于违约责任,工程索赔费用的组成

一、窝工损失是否属于违约责任窝工如果是因发包人不提供施的相关条件，造成承包人无法施工产生的，窝工损失属于违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔费用的组成(1)人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。(2)设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计

2023-04-18

362人看过

办公用房
什么是物业费,物业费都由什么组成

买了房子的人都要交物业费，那么什么是物业费，物业费由哪些项目组成?物业费都管哪些事儿呢?我们一起来看一下：物业费的概念：物业管理公司依据物业管理服务合同为物业使用人或所有人提供物业管理服务，物业管理使用人或所有人依据物业管理服务合同应当付出的费用的叫物业管理费。物业费的组成：1.管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费：指人员的费用，包括基本工资，按规定提取的福利费、加班费和服装费，不包括管理、服务人员的奖金(奖金是根据经济效益从盈利中提取的)。人员费用的测算根据所管物业的档次、类型和总建筑面积先确定各级各类人员的编制数，然后再确定各自的基本工资标准，计算出基本工资总额，再按工资总额计算各项福利提取的数额，汇总为每月该项费用的总金额，最后再分摊到每月每平方米建筑面积上。2.公共设施、设备日常运行维修及保养费包括：(1)公共建筑(如过道、门厅、楼梯及道路环境)内的各种土建零修费;(2)给排水

2023-05-05

207人看过
银行贷款
项目索赔成本的组成部分是什么

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分，包括：人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本；法定人工成本增加和人员闲置成本、工资增加成本因非施工单位的工程延误责任造成的。（2）材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括：由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本；由于客观原因导致材料价格大幅上涨；因非施工单位责任工程延误，材料价格上涨，材料储存费用超期。（3）施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费；因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。（4）分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。（5）场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因

2023-05-07

143人看过
货币
施工索赔报告的内容是什么，如何索赔

建设工程索赔报告的内容是什么，如何索赔？建设工程索赔报告的具体内容根据索赔事件的性质和特点有所不同。但是，就报告的内容和文本结构而言，一份完整的索赔报告应包括四个部分：概述、依据、计算和证据。（1）本部分主要参考了相关政策法规、项目合同文件，明确了索赔权，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；处理索赔的过程；索赔的合同依据；所附证据。其次，根据该部分内容，本部分主要参考了相关政策法规，并对工程合同文件中的索赔权利进行了明确，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，该部分一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；已提交索赔意向书的情况；索赔的处理过程；索赔的合同依据；所附证据。（3）计算部分计算部分可以决定应获得多少索赔金额和工期索赔。它是通过具体的计算方法和计算过程来说明一个人应享有的经济补偿或延期的数额。

2023-05-02

131人看过
中国人民银行
工程索赔报告的组成包含

一、工程索赔报告的组成包含工程索赔报告的组成包含总论、根据、计算和证据四个部分。1.总论本部分主要是参照相关政策法规，该工程项目的合同文件，阐明自己具有的索赔权利。2.根据部分索赔事件的发生情况;已递交索赔意向书的情况;索赔事件的处理过程;索赔要求的合同根据;所附的证据资料。3.计算部分计算部分能够决定应得到多少索赔款额和工期索赔，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。4.证据部分证据部分包含了该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。二、工程索赔的步骤工程索赔的步骤如下：1.索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；4.工程师在收到施工单

2023-04-25

228人看过

清算组
清算组织由谁组成，由什么决定

清算组织由谁组成，由人民法院决定。人民法院可以组织有关机关和人员成立清算组织。相关机关是指企业的主管机关、审计机关等，相关人员是指会计师等。一般来说，清算组成员是自然人，不是法人。法院应当自债务企业破产之日起15日内成立清算组，接管破产企业。清算组由法院从公司主管部门、政府相关部门和专业人员指定，也可聘请中国注册会计师和律师参加。清算组负责破产财产的保管、清理、估价、处理和分配。清算组应当负责并向人民法院报告，接受法院的监督。清算组织主要由哪些人员组成清算组织是指对申请注销登记的事业单位的资产、债权、债务等进行全面清理的一种临时性机构。根据《条例》规定，清算组织在审批机关的指导下成立。清算组织主要负责以下工作：（一）接管与维护确定拟注销单位的留守人员；接收拟注销单位的财产、帐册、文书、资料、印章等；保管好所接收的财物；处理拟注销单位职工有关事宜；以清算组织名义继续进行必要活动，包括履行拟注

2023-07-21

145人看过
房产税费
二手房交易税费由什么组成

二手房交易税费是指在二手房交易中，税务部门向买卖双方征收的各类税费。目前二手房交易税包括：营业税、个人所得税、印花税(已免征)、土地增值税、城市维护建设税、契税、教育费附加等等，分别由买卖双方进行承担。二手房交易税费一方面制约房地产过热，另一方面又增加了国家税收收入;但对于普通居民却是一种购房负担，但购房者仍然需要对这方面税费有所了解，尤其是五年以上的二手房更需要注意，因为其交易税费标准已经发生改变。二手房交易税费组成包括各类税收共有8种：营业税、个人所得税、土地增值税、印花税、城建税、教育附加税、地方附加税和契税。营业税、城建税、教育附加、地方教育附加税，合计税率为5.55%;如果交易的是普通住宅暂免征收土地增值税;印花税为房屋买卖成交价的0.15‰;个人所得税的计税依据为以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，税率为20%;普通住宅的契税为2%，高档商品房契税为

2023-03-17

339人看过
业主
工期索赔和费用索赔的区别

一、工期索赔和费用索赔的区别在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。二、工期索赔有哪些分类1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合

2023-04-12

488人看过
竞争
安全文明施工费的组成成分

依照我国关于建筑工程的安全防护以及文明施工的相关法律法规规定，安全文明施工的费用，主要包括以下几个方面的内容：第一费用是，环境保护费；第二费用是，文明施工费；第三费用是，安全施工费。第四费用是，临时设施费。安全文明施工费指的是按照国家现行的建筑施工安全、施工现场的环境以及与卫生标准相关的规定，购买和更新施工防护用具以及设施所需的费用。安装工程安全文明施工费取费基数是多少安装工程安全文明施工费取费基数为24．09％，费率是2．7％。当地定额中或在专门文件中进行规定，按直接费用的百分之多少收取。安全文明施工技措费综合算下来不得低于2．1％，否则按低价竞争给废标处理。安全施工费计算方法：安全施工费＝直接工程费＊安全施工费费率（％）文明施工费计算方法：文明施工费＝直接工程费＊文明施工费费率（％）文明施工费即文明施工措施费，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新

2023-06-30

323人看过

法律综合知识
建设施工合同中怎样计算索赔费用

1、分项法分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。2、总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，具体公式为：索赔金额一实际总费用一投标报价估算总费用。3、修正总费用法修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正内容如下：(l)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。(2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作受的损失。(3)与该项工作无关的费用不列入总费用

2023-06-15

374人看过
仲裁机构
由设计造成工程损失怎么索赔

由于设计原因造成工程损失的，设计方需要按照其责任比例进行赔偿，赔偿金额可以以实际损失或违约条款进行计算。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、设计造成工程损失的违约金过高怎么办根据民法典规定，设计造成工程损失的违约金过高时，可以向法院或仲裁机构申请适当减少。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的

2023-06-20

177人看过