工程延期的申报与审批程序
来源:互联网 时间: 2023-06-08 15:25:47 328 人看过

工程延期的申报与审批程序为:

1、工程延期与工程延误的区别

(1)工程延期

承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

(2)工程延误

损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

2、工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件

①监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

②合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的;

③离检查及不利的外界条件等;

④异常恶劣的气候条件;

⑤由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

⑥除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2)工程延期的审批程序

①当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

②承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

③监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

④当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

⑤监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

⑥临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

⑦待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

⑧监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

⑨如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

⑩监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

3、工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

(1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

(2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

(3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

(4)监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月04日 14:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 减税与免税审批程序
    为了便于纳税人申请办理地方税务局征收管理税种减税、免税事宜,凡在我市有关地税机关办税厅办理纳税事宜的单位和个人,要求按规定享受减税、免税,需按以下程序办理申请减税、免税审批手续。现就我市办理减税、免税审批程序通告如下:一、减税、免税审批程序依据1、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十三条规定纳税人可以依照法律、行政法规的规定书面申请减税、免税。减税、免税的申请须经法律、行政法规规定的减税、免税审查批准机关审批;地方各级人民政府、各级人民政府主管部门、单位和个人违反法律、行政法规规定,擅自作出的减税、免税决定无效,税务机关不得执行,并向上级税务机关报告。2、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四十三条规定法律、行政法规规定或者经法定的审批机关批准减税、免税的纳税人,应当持有关文件到主管税务机关办理减税、免税手续。减税、免税期满,应当自期满次日起恢复纳税。享受减税、免税优惠的纳税人,减
    2023-06-07
    53人看过
  • 外资企业股权变更审批程序(申报-审核-批准)
    审批依据《中华人民共和国外资企业法》提供材料一、如股权变更后,公司仍为外资企业,须提交以下材料:1、股权变更申请报告;2、批准证书正本、副本原件及营业执照复印件;3、如果设立董事会须提交董事会关于股权变更的决议原件(由原外商投资企业董事会所有董事签字,如系委托人签字须提交授权委托书原件);4、股权转让或变更协议;5、新章程;6、受让方法律证明(如系公司投资需提供商业登记证件,如系个人投资应提供身份证件);7、受让方银行资信证明(如系个人投资,应提供有关资产所有权凭证);8、股权转让后如果设立董事会须提交受让方董事会成员委派书;9、股权转让后如果设立董事会须提交新董事会成员名单。注:以上文件,要求使用A4纸张;除第5项一式7份外,其余一式2份二、如股权变更后,公司变为合资或合作企业,请参看中外合资或合作企业合同章程审批方法承诺时限15个工作日(特殊情况按法定时间办结)收费标准:不收费
    2023-06-09
    265人看过
  • 合同审批与签署程序
    代理合同纠纷
    1、部门负责起草职责范围内合同,参与合同谈判,组织会签;2、运作部负责审核合同的各项操作规范、运作模式、运价。3、财务部负责审核合同的付款、开票纳税等相关财务有关条款。4、总经办负责审核合同的真实性、合同风险等有关条款。5、总经理负责审核合同的商务条款,确认等签合同与审批合同的一致性及最后确认。广告合同签订的主要流程1、明确广告目标和基本要求。广告经理根据公司的广告策略、广告计划、结合市场竞争和其他众多影响因素,明确广告目标和基本的要求。2、选择合适的广告公司。广告经理负责选择合适的广告公司,并对各家公司的信用、实力等方面进行评估,并与基本符合要求的公司初步接触,以确定是否可以合作。3、商议广告合作事宜、拟定合同草案。在广告公司理解本公司的广告意图后,双方就广告策略、广告内容、实施方式、广告价格、违约责任等相关事宜进行商议谈判,在达成共识的基础上拟定合同草案。4、相关部门审核相关内容。广告
    2023-07-16
    444人看过
  • 延长羁押期限的审批手续和程序规定
    延长羁押期限的审批手续和程序规定有哪些?侦查羁押期限,是指犯罪嫌疑人在侦查中被逮捕以后到侦查终结的期限。根据刑事诉讼法和公安机关《办理刑事案件程序规定》,侦查中的羁押期限可以分为一般羁押期限、特殊羁押期限和重新计算的羁押期限三种。一般期限《刑事诉讼法》第154条规定:对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留的,拘留的期限不包括在侦查羁押期限之内。一般情况下,侦查机关应当在法律规定的侦查羁押期限内侦查终结案件。特殊期限特殊羁押期限,意指侦查羁押期限的延长,但必须符合法定条件并履行相应的审批手续和程序。主要情况有:1.根据《刑事诉讼法》第154条的规定,案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长1个月。2.根据《刑事诉讼法》第155条的规定,因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表
    2023-05-06
    460人看过
  • 负责审批工程延期的是哪个部门?
    工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件。工程延期的审批程序是怎样的?工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,两者是不同的概念。工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。工程延期的审批原则:监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时
    2023-07-11
    190人看过
  • 工程延期与工程延误一样吗
    一、工程延期与工程延误一样吗工程延期与工程延误不一样,建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期,由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期,业主需要承担因工期延长而增加的费用;对于工程延误,承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。二、工程延期违约金过高怎么办工程延期违约金过高的情况下,可以向司法机关起诉来解决。如果超出法律规定的违约金上限,则是不合法的。违约金是适用约定违约金,即当事人约定的违约数额赔偿,但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的三、工程延期的原因1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.工程师未
    2023-04-25
    472人看过
  • 监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
    1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下:对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延
    2023-06-21
    337人看过
  • 申报工程延期的条件是什么
    申报工程延期的条件:发包人没有及时检查隐蔽工程,承包人可以顺延工程日期;以及发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期;其他。一、承包人个人在建设工程中的合同义务承包人在建设工程中施工合同的主要义务是:(1)承包人应当按照合同约定的日期进行施工;(2)承包人应当接受发包人的监督;(3)承包人应当确保建设工程质量达到发包人的要求;(4)承包人应当就其导致的损失承担相应的赔偿责任。二、工程合同发包违约有哪些责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。三、发包人和承包人的区别是什么在建筑工程领域,发包人指
    2023-06-27
    273人看过
  • 天津延长房屋拆迁审批程序
    (1)法律依据《城市房屋拆迁管理条例》第一条、第九条、第三十六条;《天津市城市房屋拆迁管理条例》第二条、第十条、第四十九条;为规范房屋拆迁延期审批工作,提高行政效率,根据《天津市房屋拆迁管理条例》,制定本办法。在本县行政区域内的国有土地上进行房屋拆迁,拆迁人未在《房屋拆迁许可证》规定的拆迁期限内完成拆迁,需要延长拆迁期限的,应当:,拆迁期限届满前15日内,向被拆迁房屋所在地县房屋拆迁管理办公室提交《房屋拆迁许可证》(以下简称《县房屋拆迁许可证》),由拆迁办公室申请延期房屋拆迁期限,填写《天津市房屋拆迁期限延长申请表》。延长房屋拆迁期限的申请超过规定期限的,县拆迁办不予受理。对申请不服的,应当出具《拒绝受理房屋拆迁延期申请通知书》,并加盖机关专用章。申请人在规定期限内提出房屋拆迁延期申请的,县拆迁办应当当场受理,向申请人出具《房屋拆迁延期申请受理通知书》,并加盖申请人专用章受理机关;申请材料
    2023-05-02
    362人看过
  • 简易程序可以申请延期审理吗
    不可以。最高人民法院《关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)若干问题的意见》第170条规定:“适用简易程序审理的案件,审理期限不得延长。在审理过程中,发现案情复杂,需要转为普通程序审理的,可以转为普通程序,由合议庭审理,并及时通知双方当事人。审理期限从立案的次日起计算。”此外,有下列情形之一的,可以延期审理:1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;2、当事人临时提出回避申请的;3、需要通知新的证人到庭,调取新证据,重新鉴定、勘验、或者需要补充调查;4、其他应当延期的情形
    2023-06-13
    241人看过
  • 模板工程施工方案审批程序和流程
    模板工程施工方案的审批手续具体如下:1、施工单位审核及审批。群体工程、单位(体)工程施工组织设计必须由项目经理审核,总承包单位技术负责人审批。牵涉到质量、安全的专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案必须由项目经理审核,总承包单位技术负责人或其授权人审批。以上级单位名义承接的工程其施工组织设计及专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案应由上级单位技术负责人或其授权人审批;2、施工技术方案的补充及变更。施工过程中专项施工技术方案出现重大变更,施工单位须重新编制专项施工技术方案或编制补充方案报监理工程师审核、审批。危险性较大的分部分项工程出现重大变更,施工单位须重新编制危险性较大分部分项工程安全专项施工方案或补充方案,并重新组织专家论证,并将专家论证通过的专项方案报送监理工程师审核、审批。严格的审批手续与有效的审批程序有什么区别呢?一:词语性质不同:审批是一个名
    2023-08-06
    363人看过
  • 特殊工时制审批程序
    一、行政许可事项:企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批二、行政许可依据:1、《劳动法》第三十九条:企业因生产特点不能实行本法第三十六、三十八条规定的,经劳动行政部门批准,可以实行其他工作和休息办法。2、劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工作制的审批办法》第七条:中央直属企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的,经国务院行业主管部门审核,报国务院劳动行政部门批准。地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法,由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定,报国务院劳动行政部门备案。三、行政许可条件:1、申办材料齐全、真实、规范、有效;2、具有独立的法人资格或得到法人单位的授权;3、有明确具体的审批依据;4、有完备的企业规章制度。四、行政许可程序:1、申请:申办单位填写《统一受理行政许可登记表》,并按《提交材料目录》提交申办材
    2023-04-22
    112人看过
  • 报批程序与强拆密切相关
    那么从裁决程序到强拆程序的过程还需要一些时日;首先拆迁人要准备好相关申请材料,呈报给建委或房管部门,经过房管部门初步形式审查后,通知双方进行调解谈话。当然这里谈话的结果通常起不到任何作用,但是却可以依据此调解谈话的记录,来下发裁决书,这样将被拆迁人陷入非常被动的境地。如果被拆迁人法律维权意识薄弱,就很可能错过有利的维权时机,延误了自有的复议或诉讼权利,这将产生不可挽回的法律后果。裁决生效后,通常会在形式上组织听证程序,走到最后的强拆境地。这无疑给被拆迁人在精神上造成极大的压力,同样给其在财产利益上造成极大的损失。自治条例和单行条例的报批程序根据本条规定,自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。这一规定,也是对宪法和民族区域自治法有关规定的重申
    2023-07-02
    84人看过
  • 工程造价鉴定申请的审批流程
    当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请,委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定事项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。鉴定过程中,一方当事人无正当理由在规定期限内拒绝提交鉴定材料或拒不配合,导致鉴定无法进行,经法院释明不利后果后其仍拒绝提交或拒不配合的,应承担举证不能的不利后果。建设工程造价鉴定的委托(一)委托主体、委托方式及内容委托主体各级司法机关、公民、法人和其它组织目前,各级人民法院、仲裁委员会作为委托主体的比较普遍。委托方式一般采用委托书,委托书采取书面形式。委托内容受委托单位名称、委托事项、鉴定要求(包括鉴定时限)、简要案情、鉴定材料。对送鉴材料的要求(1)诉讼状与答辩状等卷宗;(2)工程施工合同、补充合同;(3)招标发
    2023-07-06
    389人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 申报遗嘱审批的程序 
      广东在线咨询 2023-08-23
      1、遗属个人申报(8月15日至9月15日)。申报变更遗属补助标准的遗属需持: ①个人身份证(审查后交公安机关盖章确认的复印件一张)、 ②本人户口所在地派出所出具的本人户籍类别及年龄证明(必须为打印且加盖公安机关印章) ③属已故职工配偶的,持所在乡镇(或街道居委会)婚姻管理部门出具的未再婚证明 ④属在中学学习的学生,持所在学校出具的在校生证明 ⑤属2004年以前享受了遗属生活困难补助费且2004年提
    • 建设工程审批延期
      北京在线咨询 2022-03-22
      建设单位和有关部门应自核发选址意见书(函)、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证一年内,自核定规划条件和审定建设工程设计方案二年内办理其他相关建设审批手续。逾期未办理或者未经原审批部门同意延期的,期满后原批准、核定、审定文件失效。上述文件需要延期的,建设单位和个人应当在有效期届满三十日前向城乡规划主管部门提出申请,经批准可以延期一次,延期不超过一年。
    • 延期申报的条件和程序
      河北在线咨询 2023-08-19
      延期申报的条件:纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难,需要延期的。 延期申报的程序: 1.由纳税人、扣缴义务人在规定的期限内提出书面申请; 2.经税务机关核准; 3.预缴税款; 4.纳税人、扣缴义务人应当在核准的延期内办理税款结算。
    • 财务报销审批程序
      广西在线咨询 2023-09-28
      财务报销审批程序: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写清楚,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字
    • 拘传延长审批的基本程序
      云南在线咨询 2022-08-07
      有关拘传延长审批的程序,一般 1.填写《拘传证》,并报负责人审批。 办案人员根据办案情况,认为需要采用拘传措施的,应首先填写《拘传证》,然后报人民法院、人民检察院、公安机关的负责人审批。 2.拘传的执行。 拘传应当由两人以上的执行人员执行。拘传时,应当向被拘传人出示拘传证,对抗拒拘传的,可以使用戒具,强制到案。 3.拘传的次数与时间。 “传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需