工程款结算纠纷要怎样处理？-法师兄

工程款结算纠纷要怎样处理？

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 12:52:31 190 人看过

工程结算纠纷的处理，应遵循两个原则，一是“尊重合意”原则，一是“实事求是”原则。

在工程造价结算中，应当基于以上两个原则，解决不同的结算争议。结合司法解释和相关审判实践，一般的处理规则如下：

1、双方已结算认定造价后一方反悔的，不予支持。

2、双方如约定以第三方的审价结果为准的，一方对第三方审定的价格有异议的，不应当支持，除非证明第三方在审价过程中存在违法行为。双方如委托第三方审价但未就审价结果的效力作出约定的，可由双方对审价结果进行质证确定。

3、双方约定了结算标准和依据的，法院应当按照该标准和依据组织双方结算或委托造价鉴定。

4、双方未对结算问题作出约定的，事后又未达成关于结算的补充协议的，可由法院委托进行司法鉴定。

5、对于发包方故意拖延，不在约定的期限内结算的，根据《司法解释》的规定，可以以承包方的送审价为准，并且，欠款自法定的时间开始计算利息。

《民法典》合同解决争议条款的效力

合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

笔录
工程款结算纠纷的应对策略

因工程款结算发生纠纷的，可以这样解决：1、协商，当事人可以与对方进行协商解决；2、调解，可以寻找相关组织进行调解，通过调解的方式解决工程款结算纠纷；3、仲裁，存在仲裁协议的，可以去仲裁机构进行仲裁，由仲裁机构对纠纷作出裁决；4、起诉，当事人可以去人民法院递交起诉状，请求人民法院进行立案审理。如何预防多结算工程款1、预防工程款多结算的情形可以注意：审核竣工结算编制依据；2、审查各项费用的计取，审查附属工程，防止各种计算误差；3、审核施工企业资质，对挂靠、无资质等级及无取费证书的施工企业，应降低综合单价或审计确定综合单价及造价。4、法律依据：《建设工程价款结算暂行办法》第三条本办法所称建设工程价款结算（以下简称“工程价款结算”），是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。第四条国务院财政部门、各级地方政府财政部门和国务院建设行政主管

2023-07-02

494人看过
债权转让
工程款未结算属于什么纠纷

工程款未结算属于工程款纠纷。工程价款结算应该按照合同约定进行办理。合同未作约定或者约定不明的，应该依照国家有关法律、法规和规章制度以及国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定协商处理。工程款未结算可以转让吗工程款未结算可以转让，由于法律法规不禁止建设工程合同项下的债权转让，只要建设工程施工合同没有约定不得转让，债权人将债权转让给第三人并通知债务人的，债权转让合法有效。因此，未结算的项目资金是一种债权，可以依法转让。要注意项目资金债权的具体金额尚未确定，不影响项目资金债权的有效存在。《建设工程价款结算暂行办法》第十一条工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：（一）国家有关法律、法规和规章制度；（二）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法

2023-07-21

158人看过
工程结算纠纷
工程结算纠纷是民事纠纷吗

一、工程结算纠纷是民事纠纷吗1、建设工程民事纠纷民事纠纷的特点：(1)民事纠纷主体之间的法律地位平等；(2)民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；(3)民事纠纷的可处分性。这主要是针对有关财产关系的民事纠纷，而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性。在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议，是建设工程领域最常见的民事纠纷。2、建设工程行政纠纷行政机关的行政行为具有以下特征：(1)行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。(4)

2023-06-07

413人看过
法律综合知识
成都工程结算款纠纷律师怎么收费

成都工程结算款纠纷律师的收费是：一般收取案件涉案金额1％－10％的费用，具体根据案件性质、复杂程度、工作所需耗费时间等因素协商收取。实行风险代理收费的，最高收费金额不得高于与委托人约定的财产利益的30％。《中华人民共和国律师法》第二十五条律师承办业务，由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，按照国家规定统一收取费用并如实入账。律师事务所和律师应当依法纳税。

2024-05-09

331人看过

工程结算纠纷
怎么解决工程结算纠纷呢

一、怎么解决工程结算纠纷呢1、工程价款结算应该按照合同约定进行办理。合同未作约定或者约定不明的，应该依照相关规定与文件协商处理。2、当事人对合同造价有争议无法协商解决的，可以通过向人民法院提起诉讼或者申请仲裁。3、《建设工程价款结算暂行办法》第十一条工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：（1）国家有关法律、法规和规章制度；（2）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；（3）建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经发、承包人认可的其他有效文件；（4）其他可依据的材料。二、工程结算书和预算书的区别是什么工程结算和工程决算的区别主要在于工作的对象不同1、工程竣工结算是由施工单位做的，是施工单位得到工程款项的重要依据。施工单位应在工程竣工验收合格后的一定工作日内，向建设单

2023-06-07

286人看过
法律综合知识
要怎样处理施工单位的工程索赔纠纷

一、要怎样处理施工单位的工程索赔纠纷处理施工单位的工程索赔纠纷：1、要及时发现索赔机会；2、签商好合同协议；3、对口头变更指令要得到确认；4、及时发出索赔通知书；5、索赔事件论证要充足；6、索赔计算方法和款额要适当。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程施工工人受伤怎样处理1、工程施工工人受伤应当这样处理：及时医疗，申请工伤鉴定，确认伤残等级后是确认赔偿的基础。参照《工伤保险条例》第十八条。2、主要理赔范围包括享受工伤医疗待遇，一次性伤残补助金，住院伙食补助费，辅助器具，医疗期内原工资福利待遇不变，生活护理费等。3、参照《工伤保险条例》第三十三条，第三十四条，第三十五条，第三十六条，三十七条，第三十八条第三十九条，第四十条具体规定进行赔偿。4、如果协商不成，带好相关资料到劳

2024-01-25

343人看过
民事权利
工程款未结算的时效诉讼纠纷

未结算的工程款诉讼时效：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是3年。诉讼时效期间一般会从权利人知道或需要知道权利受到损害及义务人那天开始算。法律另有规定的，按其规定。但是从权利受到损害那天起超过20年的，人民法院不会再进行保护。有特殊情况的，人民法院可以按权利人的申请决定延长。工程款结算的诉讼时效怎么起算工程款结算的诉讼时效起算点的情况如下：1、结算请求权的诉讼时效应自该权利被侵害时起算，具体表现为发包人怠于履行结算义务的违约行为成立之时。当事人约定自工程竣工验收合格之日起结算工程价款的，工程竣工验收之后；发包人怠于履行该结算义务时，承包人可向法院起诉请求履行，其诉讼请求的时效期间起算点为工程竣工验收合格之日。2、当事人约定工程竣工验收合格后，由承包人向发包人提交结算文件，发包人在接到结算文件的合约定期限内予以审核并作出答复的；发包人应当在该期限内确确表示同意或不同意该结算结果，表示不同意

2023-07-02

468人看过
法律综合知识
农村私人房屋工程结算纠纷如何处理

依照相关法律条文的规范要求，针对涉及到农村地区建设房屋项目的施工合同纠纷事务的破解途径如下：首先，当事人双方可尝试通过友好协商来达成和解；在协商无法达成共识的情况下，申请人方有权提出申请，由相关权威部门介入并展开调解工作；如果调解未能取得预期效果，存在仲裁条款的合同双方可以选择提交仲裁机构进行裁决；若不具备仲裁条件，则可以依法向当地法院提起诉讼程序。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见

2024-05-14

278人看过

工程结算纠纷
工程结算纠纷的处理应遵循两个原则

一是“尊重合意”原则，一是“实事求是”原则。在工程造价结算中，应当基于以上两个原则，解决不同的结算争议。结合司法解释和相关审判实践，一般的处理规则如下：1、双方已结算认定造价后一方反悔的，不予支持。2、双方如约定以第三方的审价结果为准的，一方对第三方审定的价格有异议的，不应当支持，除非证明第三方在审价过程中存在违法行为。双方如委托第三方审价但未就审价结果的效力作出约定的，可由双方对审价结果进行质证确定。3、双方约定了结算标准和依据的，法院应当按照该标准和依据组织双方结算或委托造价鉴定。4、双方未对结算问题作出约定的，事后又未达成关于结算的补充协议的，可由法院委托进行司法鉴定。5、对于发包方故意拖延，不在约定的期限内结算的，根据《司法解释》的规定，可以以承包方的送审价为准，并且，欠款自法定的时间开始计算利息。一、施工合同中造价纠纷如何约定建议在设定承发包合同的时候对工程造价过程加强控制，分进

2023-04-02

415人看过
工程施工
怎样处理工程施工与工程结算帐务？

工程施工是建造承包商实际发生的合同成本和合同毛利，可按建造合同，分别“合同成本”、“间接费用”、“合同毛利”进行明细核算。工程结算根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额，可按建造合同进行明细核算。企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等其他直接费用，借记本科目合同成本，贷记“应付职工薪酬”、“原材料”等科目。发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、财产保险费、工程保修费、排污费等间接费用，借记本科目间接费用，贷记“累计折旧”、“银行存款”等科目。企业向业主办理工程价款结算，按应结算的金额，借记“应收账款”等科目，贷记本科目。建设工程结算审计应该要工程竣工报告、竣工图及竣工验收单；工程施工合同或施工协议书；施工图预算或招标投标工程的合同标价；设计交底及图纸会审记录资料。如果工程施工合同的

2023-03-01

162人看过
工程结算纠纷
工程结算纠纷是否与工程债务纠纷相同

工程结算纠纷和工程债务纠纷申请人的一家装修公司（以下简称甲方）与被申请人的一家单位（以下简称乙方）于1996年底签订了装修合同，甲方承包了乙方所属酒店的室内装修工程。在合同中约定了工程款的拨付、工程变更、验收、结算和保修。该项目预计造价25万元。合同签订后，甲方进入施工现场开始施工。1997年3月下旬，双方签订《装修工程竣工协议书》，明确工程已验收。施工期间，乙方向甲方拨款17万余元，工程竣工后，双方未办理工程决算。1997年5月初，乙方未接受装修工程，擅自使用甲方装修的酒店（即开业）。根据工程实际竣工情况，甲方已进行装修决算，决算工程造价为40余万元，但乙方不认可并拒绝支付欠款。根据合同中的仲裁条款和工程实际竣工情况，甲方根据工程单边决算向仲裁委员会申请仲裁，要求乙方立即支付工程款20万元以上，并承担延期付款的责任。被申请人乙方在书面答复中称：双方争议的根本原因是工程款未按约定提前支付，

2023-05-02

321人看过
合同无效
怎样处理转包工程经济纠纷？

一、工程转包合同效力的认定及处理原则《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，工程转包人和被转包人之间签订的建设工程施工合同无效，人民法院在认定施工合同无效时，可以同时依法收缴当事人已经取得的非法所得。二、承包人与发包人之间纠纷的处理1、承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目，从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成对施工合同的实质性违约，发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可以依法解除与承包人签订的施工合同。因承包人的非法转包工程行为，造成工期延误及出现工程质量问题的，发包人还可以向承包人提出赔偿要求。2、如果承包人是采取挂靠方式非法转包工程的，出借资质的被挂靠施工企业与建设单位所签订的施工合同无效。挂靠人与被挂靠人对建设单位因此而造成的损失承担连带赔偿责任。如果建

2023-04-17

192人看过

合伙人
工程款合伙人纠纷怎么解决，工程款合伙人纠纷的处理

要防范工程款纠纷应从以下几个方面入手：1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。2、审查建设手续。有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。例如，规划部门规划建五层，而发包方却想建到五层以上，这样，如果承包方按发包方意图建设，建设过程中很可能遭到规划部门勒令停工，承包方势必进入僵局。再如，规划部门规划

2023-02-23

115人看过
法律顾问
施工方如何防范工程款结算的纠纷

为防范和减少施工工程款结算纠纷，施工方需从制度上建立起健全有效的法律风险监控机制，建立企业法律顾问制度，配置项目法律顾问或项目法务经理。所配置的法律工作人员，项目经理，现场管理人员及相关人员各司其职、各负其责，分别做好合同评审工作及项目履约指导工作、项目管理工作、现场签证工作等。(一)重视合同审查和评审工作，避免盲目签订合同。施工方由于承接业务心切，往往在建设方的施工图纸尚未全部设计出来，盲目与建设方约定一个开、竣工日期便仓促开工。此类合同签订后往往为项目的后期结算埋下隐患。如前述总承包施工单位乙与分包施工单位丙之间的纷争，假设丙在签订分包施工合同初期，由有经验的法律工作人员对合同进行审查，明确约定是整个工程竣工验收合格还是分包工程竣工验收合格，则完全可避免竣工时间之争。(二)做好现场签证工作，对工程量变更、增减情况应及时书面记录，并妥善收集和保存相关资料，提交建设方和监理公司签收确认。正

2023-05-01

330人看过