业主工程款支付保函-法师兄

业主工程款支付保函

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 11:31:19 104 人看过

本保函编号：_________________

受益人：_____________________

鉴于被保证人____________________(以下简称被保证人)与贵公司签订的建设工程施工合同，并且根据昆山市建设局(2004)279号文件规定，我行(公司)已经接受被保证人的申请，愿意向贵方提供如下保证：

一、本保函担保的金额为主合同约定的工程款的10%，即_________元(大写____________________________________)

二、本保函不可撤销，担保方式为连带保证责任。

三、本保函项下建设工程施工合同中包括的具体工程内容为：____________________________________________________________________________________________________________________________

四、本保函的期限为：自本保函签发之日起至年月日。(该日期为建设工程施工合同中约定的除保修金以外的最后一期付款日期后3个月)

五、在本保函保证期限内，如果出现被保证人未按照《建设工程施工合同》约定支付工程款情形的，受益人需要向本行(公司)提供能够证明被保证人违约的确实可靠的证据，经核实后我行(公司)在担保范围内向受益人支付工程款。

六、未经本行(公司)同意，本保函不得转让。

七、本保函适用中华人民共和国法律，因本保函发生的争议由保函出具人所在地法院进行管辖。

八、本保函到期后，应退回担保单位注销。

附：保函出具人的营业执照复印件

保函出具人(盖公章)：

法定代表人(或授权代理人)签字：

年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

预付款
工程预付款保函应该怎么用？

在大额交易中，买方或业主在合约签订后的一定时间内预先需向供货方支付一定比例的款项作为执行合同的启动资金，由于该款项是对供货方在履约之前所作的预付，买方为了避免日后由于供货方拒绝履行义务或者无法履行义务，却不退款而无端遭到损失，通常要求供货方在买方预付之前的若干日内通过其银行开出预付保函，有银行作出承诺，一旦申请人未能履约或者是无法全部履约（不管这种行为是有意的或者是无意造成的），担保行将在收到买方提出的索赔后，向其返还这笔与预付金额等值的款项，或者相当于合约尚未履行部分相当比例的预付金额，使买方能够顺利的收回所预付的款项。工程预付款保函以及金额工程预付款保函：又称还款担保，是指向工程业主（受益人）保证，如申请人未能履约或未能全部按合同规定使用工程预付款时，业主这时提供相关证据，可向银行提起索赔，银行有见索即付的义务。是指向工程业主（受益人）保证，如申请人未能履约或未能全部按合同规定使用预付

2023-08-06

69人看过
预付款
预付款保函办理流程

1、保函申请a、申请人填写开立保函申请书或开立保函合同;b、申请人提交保证金或其他反担保;c、申请人提交合同相关的基础材料;d、申请人提交银行要求的其他相关开立保函所必需的材料。2、保函审核及开出a、银行对客户资格、基础交易、相关材料进行审查;b、银行对客户的保证金或授信额度等抵押情况进行落实;c、银行审核保函的书面申请及保函格式;d、保函开出。一、投标保证金交纳的形式1、现金对于数额较小的投标保证金而言，采用现金方式提交是一个不错的选择。但对于数额较大（如万元以上）采用现金方式提交就不太合适了。因为现金不易携带，不方便递交，在开标会上清点大量的现金不仅浪费时间，操作手段也比较原始，既不符合我国的财务制度，也不符合现代的交易支付习惯2、银行汇票银行汇票是汇票的一种，是一种汇款凭证，由银行开出，交由汇款人转交给异地收款人，异地收款人再凭银行汇票在当地银行兑取汇款。对于用作投标保证金的银行汇票

2023-03-15

178人看过
工程造价
工程进度款怎么支付,工程进度款支付给谁

为了保证工程施工的正常进行，发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是

2023-06-15

313人看过
工程造价
预付工程款支付时限

竣工验收合格后，一般是：在28天内，施工单位要提交工程结算书给甲方审核，甲方在收到结算书后，应在28天内审核完毕。结算书经双方确认签字后，才可以支付尾款。具体要求可参看：ＧＢ50500－2008《建设工程量清单计价规范》。根据规范的第三章工程价款结算第十一条工程价款结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：（一）国家有关法律、法规和规章制度；（二）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；（三）建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经发、承包人认可的其他有效文件；（四）其他可依据的材料。一、工程款优先受偿权怎么获取1、最高人民法院《关于建筑工程款优先受偿权问题的批复（法释［2002］16号）》第四条规定：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同

2023-03-27

61人看过

业主
如何处理业主拒付工程款

无论施工合同是否有效，结算的前提是承包人施工的工程竣工验收合格。工程竣工验收不合格的，不符合承包人要求支付工程款的条件。发包人为拖延支付工程款或其他原因，不组织竣工验收，但支付工程款的前提是工程质量合格。在这种情况下，承包人只能起诉发包人支付工程款，并要求对工程质量进行鉴定。经鉴定的质量符合协议或国家规定的，发包人支付工程款；经鉴定的质量不符合协议或国家规定的，承包人修理后，方可获得工程款。当然，如果工程质量鉴定合格，发包人应承担迟延验收的违约责任，并应向承包人支付违约金或利息。2。发包人使用未经验收的工程，可以以质量问题为由拒绝支付工程款。发包人应按约定支付工程款。承包商是否应承担保修责任则有很大不同。我们认为，如果使用不会造成已建工程的质量问题，承包人仍应承担保修责任。保修期自发包人实际使用之日起计算。因发包人提前使用造成质量问题的，相关费用由发包人承担。实践中，由于种种原因，发包人下

2023-05-07

382人看过
预付款
预付款保函中预付款与保函金额的比例

在合同商定阶段,关于预付款条款,我们需要关注三个关键点:预付款金额、支付时间和方式以及扣回工程预付款的时间和比例。预付款通常约为合同总价的10%,支付时间和方式需在合同中明确规定,同时承包人需提供预付款保函。在工程进度款支付至25%到75%之间,预付款将按工程进度款比例扣回。在合同商定阶段，关于预付款条款，我们需要关注三个关键点：1.预付款的金额，通常约为合同总价的10%。2.预付款的支付时间和方式，例如在合同签署后的30天内支付预付款的50%，在承包人主要人员及主要机械到位后的30天内再支付50%。同时，在支付预付款时，承包人需提供预付款保函。3、扣回工程预付款的时间和比例，比如在工程进度款支付至25％到75％之间按工程进度款比例扣回。预付款扣回工程进度款规定根据我国《建筑法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，预付款是指承包单位在施工前，根据合同约定，由

2023-09-11

307人看过
业主
承包商是否会因向业主支付工程款而被判刑

11月9日，临沂——第一工程公司经理承揽土石方运输工程后，为多争取土石方运输工程，照顾工程质量，多次给业主送去5万元。11月6日，临沂市兰山区人民法院作出一审判决，以受贿罪判处陈某有期徒刑二年，缓刑三年。法院查明，42岁的陈某是苍山县人，曾任临沂市某工程运输公司经理。2005年3月，陈某在兰山区南方街一工地承包了部分土方运输工程。后来，为了多搞些土石方运输工程，得到用人单位负责人徐某（已被判刑）的关照，他于2005年5月先后8次给徐某汇款，共计5万元，徐某收受。检察机关接到群众举报后，于今年6月12日对陈某立案侦查，并于当日依法予以拘留。案发后，陈某主动交代了为获取更多土方运输工程而向徐某行贿5万元的事实，徐某还主动到检察机关承认了收受陈某承包土方工程5万元的事实。法院认为，陈某为多搞土石方运输工程，照顾工程质量，谋取不正当利益，多次向用人单位负责人送钱，其行为已构成受贿罪，而受贿人徐某的

2023-05-07

294人看过
保证
工程预付款可以支付农民工保证金吗

一、工程预付款可以支付农民工保证金吗工程预付款不可以支付农民工保证金，履约保证金同样是在工程合同签订后，工程尚未正式开始前，由承包方向发包方提供的。二、工程结算编制依据1、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释；2、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；3、施工方承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；4、招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容；5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要；6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告；7、建设工程工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等；8、工程预算书；9、影响工程造价的相关资料；10、安装工程定额基价；11、结算编制委托合同。三、工程结算的方式中国

2023-06-07

480人看过

预付款
支付和扣除工程预付款

预付工程款的，双方应当按照合同通用条款和价款结算办法的有关规定，在合同专用条款中约定，建设工程施工合同订立后，发包人应当按照约定，按照约定支付价款在正式开工前向承包商预付工程款。预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源，在我国又称预付款。根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在双方签订合同后1个月内或在符合施工条件的约定开工日期前7天内预付工程款。发包人未按时支付预付款的，承包人应在预付款期限届满后10日内通知发包人，承包人仍不按要求支付预付款的，发包人收到通知，承包人可以在通知发出后14日内停止施工，发包人应当自约定的到期日起向承包人支付到期应付款项的利息，并承担违约责任。承包工程的预付款按合同约定分配。预付款比例原则上不低于合同金额的10%，不超过合同金额的30%。重大项目按年度项目计划逐年预付。对按《建设工程量清单计价规范》计价的工程，合同中应分别规定实物消耗预付款

2023-05-07

179人看过
业主
业主工程款项未付，心忧无措

当事人向法院提起诉讼要求归还借款后,如果对方拒绝履行判决,胜诉方可以向法院申请强制执行。法院受理强制执行后,将依法查询债务人名下的财产、车辆、证券和存款,并采取或者通知有关单位协助限制出境,在征信系统中记录,通过媒体公布不履行义务的信息等法律措施。当事人可以通过向法院提起诉讼要求归还借款。一旦胜诉,法院将依法作出判决。如果对方拒绝履行判决,胜诉方可以向法院申请强制执行,也可以由法官指派执行人员执行。3、法院受理强制执行后，将依法查询债务人名下的财产、车辆、证券和存款；4、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以采取或者通知有关单位协助限制出境，在征信系统中记录，通过媒体公布不履行义务的信息等法律措施。法院强制执行业主借款根据我国《民法典》第六百八十条的规定，如果借款人未能按照约定的期限返还借款，出借人可以请求借款人按照约定的利率支付资金占用期间的利息。如果借款人未能按照约定的期限返

2023-11-21

448人看过
强制执行
支付工程款起诉状

一、支付工程款起诉状原告xx建设集团有限公司，住XX省XX县XX路X号。法定代理人XXX，系公司经理。委托代理人XXX，X，XX年X月X日生，X族，系XX建筑工程有限责任公司副经理。委托代理人XXX，X，XX年X月X日生，X族，系XX建筑工程有限责任公司项目副经理。被告XX学校,住址XX镇XX区XX号。法定代理人XX，系XX学校负责人。请求事项1.要求被告向原告退回工程履约保证金XX万元(￥XXXX元);自XX年X月X日每日以应支付款X%计算违约金。2.被告按月利率2%从2006年11月14日算支付至被告实际清偿之日的利息;3.由被告承担本案的诉讼费用。事实与理由被告因兴建XX校的综合楼，于XX年X月X日与原告就该综合楼的兴建签订了《建设工程施工合同》，并对工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容进行约定。后，原告依约定分二次向被告汇入工程履约保证金分别为人民币XX万元(￥XXX元

2023-04-26

181人看过
保证
工程款支付安全的保证措施

为了保障工程款的安全,建筑商可以采取以下措施:在签署建设工程合同时,尽量完善合同关于工程款的条款,确保双方对工程款的数额、支付时间、支付方式等有清晰的规定。另外,要求建设单位提供按期付款的履约担保,双方可以在合同中约定由发包方提供的相应财产作为担保,或者由第三方提供担保。这些措施可以降低建筑商无法收回工程款的風險,保障工程建设的顺利进行。建筑商保障工程款的方式：1.在签署建设工程合同时，尽量完善合同关于工程款的条款；2.要求建设单位提供按期付款的履约担保。双方可以在合同中约定由发包方提供的相应财产作为担保，或者由第三方提供担保。建筑商确保工程款的三个关键措施建筑商确保工程款的三个关键措施，可以从以下几个方面进行法律分析：1. 合同约定：首先，建筑商和业主在合同中应该明确约定工程款的支付方式和时间，以及工程款的数额。如果合同中没有约定或者约定不明确，可能会导致工程款的支付存在风险。2. 留置

2023-11-15

400人看过

业主
如何编写工程款支付申请表，如何制定工程款支付审批支付办法

如何编写工程款支付申请书，如何制定工程款审批支付办法，。到目前为止，我们已经完成了工程总金额的%，我们需要按照合同支付一万元作为工程结算。请批准。建设单位：开户银行：账号：建设单位项目负责人：监理意见：月日签字：日期：业主代表意见：签字：日期：主管领导意见：签字：日期：站长意见：签字：日期项目资金的批准和支付方式1。工程款支付依据：1。工程（项目）招标文本。工程（项目）施工合同。工程（项目）预算报告或审计结算报告。具体操作流程如下：1。应用程序。根据工程（项目）施工合同，在保证工程质量的前提下，工程进度达到支付条件时，建设单位应当如实填写《工程价款结算单》，提出支付申请。2。审核会签。（1）施工单位应将“工程价款结算单”提交现场监理人员和工程配套干部审核意见；（2）建设单位应当将监理人员和配套干部签署的《工程价款结算单》报项目主管领导审核意见。3。批准。主管工程（项目）的领导将审核签字的《

2023-05-07

296人看过
预付款
工程预付款、进度款和结算款支付流程

一、工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。二、工程进度款支付流程1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。）4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。5、财务部审核

2023-04-14

493人看过