房屋装修合同容易出现纠纷的情况
来源:互联网 时间: 2023-03-21 20:00:15 181 人看过

1、合同主体不明晰

合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节,很多公司只盖一个有公司名称的章,您必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对。您还应注意签订合同的装修公司名称,是否与合同最后盖章的公司名称一致。

如果不符,必须问明二者之间的关系,并在合同上注明。如此做的理由是一旦发生纠纷,一定要有装修公司比较完整的法人登记情况,以备将来投诉或起诉,省去查询的麻烦,而且能够找到确切的责任承担者。

2、监理概念模糊

合同中规定了可以实行工程监理,工程监理是指监理人受消费者即甲方的委托,对工程建设项目实施监督和管理的活动。监理人是指取得监理资格证书,具有法人资格的公司、监理事务所或单位。由此可以看出,作为工程监理人,其身份是独立于装修公司之外的。

有些家装市场承诺可为消费者提供免费监理,其对装修工程质量进行监督是否有效及其作用还有待商榷。

3、书面文件不全

经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸,均为合同的有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签订装修合同时,这些书面文件不齐全,给以后进行家装工程带来了隐患。

一、装修公司提供材料与合同不符怎么办

如果装修的工程质量与所签合同要求不符,那么装修公司需要在一定时间内无偿对其修理,必要的时候则需要进行返工处理。如果是因为装修。因装修公司单方面原因致使工程逾期的,装修公司须按照逾期的天数,给业主赔付相应的违约金(该金额在事先签订的合同中已有约定)。对于逾期若干天数时间(时间在合同中已有注明),但依旧未完工的,此时业主有权利终止该份装修合同,并要求装修公司赔偿相应损失。

二、如何才能做到避免遭遇装修合同陷阱呢

1、确定承包方式

这种承包方式一定要在合同中明确写清包与不包的内容;双方的权责清楚,避免内容遗漏,权责不明而引发纠纷。

2、预算项目的明确化

施工预算项目是否齐全;每个项目的材料是否写明材质、等级、品牌、计量方法;合同中应当明确竣工后的决算按实计算;消费者应当主动提出使用在行业协会登记备案的居室装饰装修示范合同;合同语句清晰、明确、无歧义。

合同附件的材料清单上详细写上材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、单位、数量、单价、合价;

3、施工工期需敲定

在装修合同中应该对施工工期做详细约定,以便按时收房。

相应的还应该明确违约责任。如果不能按期竣工,装修公司应该承担违约责任。有的地方做法是按一定的数额收取违约金,如每拖欠一天,收取一百元元不等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 19:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多房屋装修相关文章
  • 租房容易出现哪些纠纷?
    一、租房容易出现哪些纠纷(一)损害赔偿纠纷。房地产租赁关系中的损害赔偿纠纷同其他法律关系中的损害赔偿一样,主要是由侵权行为引起的,常见的有房屋损坏赔偿、人身或财物损害赔偿、侵犯房屋共有人合法权益赔偿等。从司法实践看,目前颇有争议的是租赁关系结束后,房客对房屋所作的装修如何赔偿。对此,法律法规并无明文规定,目前只有上海市高级人民法院内部对此有审判指导意见,大致内容是,凡是房东同意房客装修的,无论什么原因提前解除合同,房东都要向房客赔偿经评估后的装修费的残值部分,以此体现公平原则;但如果合同对此有约定的,按约定处理。认为,这一规定未必能体现公平原则,因为如果是因房客拖欠租金造成合同提前解除的,而房东又并不需要房客对房屋所作的那些装修,那么要房东赔偿房客的装修残值(该残值可能是80%或者90%)就有所不公,否则岂非保护了合同违约方而损害了守合同条约方的利益。(二)租金支付纠纷这是房地产租赁中最为
    2023-06-02
    164人看过
  • 房屋装修纠纷有哪些怎么解决房屋装修纠纷
    一、房屋装修纠纷有哪些1、琐粹的质量纠纷:家装质量出现问题,作为合同的甲方——业主提出异议,要求对方解决是一件很正常的事情。曾有这样一件事情,有一个家装工程在施工过程中业主新发现了质量问题,当时他为了不给施工方找麻烦,就放了对方一马,也没有向对方提出;可是他没有想到的是,对方把他的这种态度看成了软弱和外行,结果工程越干越差,到他忍无可忍的时候,局面已经无法收拾。2、工程项目确认的纠纷:有这样一些工程,由于合同双方在签订装修合同的时候对有的项目并没有讲明白,而现场交底时,又进行得马马虎虎,结果在施工过程中双方才发现,对项目内容的理解相距甚远。3、关于工程进度的纠纷:很多家装工程都不同程度地存在着拖进度的问题;其中有一个最为主要的原因是由于施工方在签订家装合同时并没有认真细致地对工程进行分析,做出合理的施工计划;还有一个原因就是,工程出现变更,但是工程进度并没有做出相应的调整。4、关增减项的纠
    2023-06-01
    203人看过
  • 何种装修合同易产生纠纷
    如果出现工期延误问题,消费者应根据具体情况分别对待:第一种情况是双方均不承担责任的:工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因,即工程量变化或设计变更,不可抗力,及甲方同意工期顺延的其他情况,在消费者即甲方确认的情况下,工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的:因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由乙方即消费者负担,工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任,即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的,应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工,工期不顺延,装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节,很多公司只盖一个有公司名称的章,您必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对
    2023-03-18
    429人看过
  • 合同纠纷会出现哪些情况
    合同纠纷的解决方式:协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决等方式。当纠纷发生时,当事人可以先行和解或调解,不能达成和解过调解的,可以根据仲裁协议或仲裁条款进行仲裁,如无法达成仲裁的,当事人可以提起民事诉讼解决。一、个人房屋租赁合同中的违约纠纷的处理方式(一)协商当事人自行协商解决合同纠纷,是指合同纠纷的当事人,在自愿互谅的基础上,按照国家有关法律、政策和合同的约定,通过摆事实、讲道理,以达成和解协议,自行解决合同纠纷的一种方式。合同双方当事人之间自行协商解决纠纷.应当遵守以下原则:一是平等自愿原则.不允许任何一方以行政命令手段,强迫对方进行协商,更不能以断绝供应、终止协作等手段相威胁,迫使对方达成只有对方尽义务,没有自己负责任的“霸王协议”.二是合法原则。即双方达成的和解协议,其内容要符合法律和政策规定,不能损害国家利益,社会公共利益和他人的利益。否则.当事人之间为解决纠纷达成的协议无效。
    2023-03-08
    256人看过
  • 什么叫装修纠纷,房屋装修合同纠纷如何处理,怎么办
    一、什么叫装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间,装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说,主要包含以下几个方面:(一)装修单位没有完全履行装修合同比如,装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”,质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按合同规定及时维修,但有些公司却左右推托,保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容,装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承
    2023-06-12
    249人看过
  • 不签装修合同房屋装修出现质量问题难维权
    近日,一位市民向市消委会反映,他家刚装修完一个月的房子出现质量问题,由装修公司代购的家具也出现质量问题,但是在维权过程中却遇到了棘手难题。据该市民介绍,由于是熟人介绍的装修公司,压根没有想到会在以后遇到麻烦,而且该装修公司在我市还小有名气,因此,出于对熟人的信任和对公司的信任,该市民没有与公司签订装修合同。在装修过程中,也很少到现场监工,没有对房屋进行验收就将装修尾款全部付与了装修公司。房屋装修完成一个月后,该市民到新房查看,发现家中有漏水等情况,而且由装修公司代购的家具也有一些出现了质量问题。与装修公司联系时,装修公司却不接该市民的电话,当初的介绍人打电话,该公司也拒不接听。市消委会相关负责人表示,尽管装修公司确实对市民造成了损失,但由于没有合同,因此消委会也无法进行协调。如果消费者遇到这种情况,一旦私下无法达成协议,消费者想要挽回损失只能通过诉讼途径,由专业机构鉴定给予证据,最终由法院
    2023-06-10
    144人看过
  • 房屋装修合同的内容房屋装修活动的违法行为
    一、房屋装修合同包括哪些内容装修合同应写明以下主要条款一、双方当事人的姓名、联系地址、电话此项条款中最好附上工程承揽人的身份证复印件、营业执照副本复印件或包工头的家乡单位出具的外出施工证明,经核实后作为附件,防备日后一旦发现严重的工程质量问题,能够找到承担责任者。二、装修工程的地点、面积和施工项目该条款应对照施工图力求详尽。施工过程中如果需要修改合同设计,必须签订书面修改协议。三、承揽方式通常承揽方式有包工包料、包工不包料或包工包辅料等方式。业主可以选择一种方式并约定是否允许转包、分包。四、费用及支付办法、期限和数额装修费的支付可采用一次性付清或分期按进度支付。多数居室装修工程都采用按工程进度分期支付装修费的办法,但你必须在合同中明确规定具体的支付时间和金额,并保留大约5%-10%的装修费至工程验收完毕后,你入住时间满两个月----一年后再支付。因为工程质量问题只有入住后才能发现,这样会使
    2023-04-05
    129人看过
  • 如何解决房屋租赁中容易出现的法律纠纷
    承租人提前归还租赁物如何租赁合同有约定期限,但很多出租人会遇到承租人要求提前归还租赁物的情况。仔细分析,提前退租可分为两类:一类是主动提前退租,即承租人财务状况良好,仅因经营原因,要求提前退租。二是被动提前退租,即承租人财务状况恶化,不得不提前退租。通常,出租人不知道如何处理提前退款。虽然合同中也规定了提前退租,但实际问题处理起来并不容易。首先,出租人应与承租人进行谈话,找出提前归还的真正原因,无论是主动归还还是被动归还。如果是主动提前归还租赁物,可以证明承租人有经济保障。这种退租没有必要草率处理,要求对方重新达成退租协议,约定退租时间,并要求承租人支付合理补偿。如果承租人是被动提前承租人,则证明承租人处于财务危机之中。在这种情况下,出租人应抓紧时间处理这种情况。因为种种迹象表明,如果这种情况不及时处理,出租人的损失会扩大,还会有法律诉讼。出租人应当按照原租赁合同的约定及时与出租人办理提前
    2023-05-08
    405人看过
  • 装修合同纠纷怎么办,如何应对装修纠纷
    可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。一、不签合同不给开工资怎么办如果没有签订劳务合同不支付工资,首先可以找公司协商解决,协商调解不成的,可以到当地劳动局内设机构劳动仲裁委员会申请劳动仲裁或向劳动监察机构进行投诉,由其责令用人单位进行改正。如果对仲裁结果不服,可以向依法向人民法院提起诉讼。二、私人装修房东拖欠工资怎么办1.最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队,他们会对用人单位进行监督检查,并责令其支付拖欠的工资。2、用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。3、直接到当地劳动行政部门申请劳动仲裁,通过劳动仲裁下达的裁决书,向其索赔,如果还不赔,可申请法院强制执行。4、如果劳动仲裁不予受理或者仲裁不公,还可以在15天内向法院提起民事诉讼,直接通过法院判决执行。5、按上述途径
    2023-02-06
    421人看过
  • 王某装修房屋产生纠纷
    消费者王某于2008年5月24日与某装饰公司签订了房屋装修合同。在装修过程中,消费者发现装修工程质量有问题,并且未按照签订合同约定的时间如期交工,还发现该公司无资质进行施工,遂要求终止合同,并赔偿12000元损失。该装饰公司不同意消费者的请求,消费者于2008年6月27日投诉到辖区消协分会,请求帮助。辖区消协分会工作人员接到投诉后,立即与该装修公司取得联系,了解情况。经过多次调解,双方达成协议,由该装修公司给予消费者全额退款,消费者对调解情况表示满意。
    2023-06-07
    343人看过
  • 装修合同中哪些事项容易被忽略而引发纠纷?
    民法典中规定,签订装修合同时需要注意以下事项:1、合同的主要内容一般包括装修物名称、数量、面积大小、质量、报酬和支付方式、时间,以及装修方式、材料、验收标准和方法等;2、承揽装修工作的一方应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作,但是合同双方有其他约定的除外;3、合同中应当双方违约责任及义务,而非一方责任。签订装修合同的注意事项装修合同签订时候要注意以下几个方面:1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和设计商榷此条款。2、付款方式:一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时
    2023-07-01
    69人看过
  • 装修合同纠纷解决方法:如何解决装修合同纠纷?
    装修合同纠纷解决途径如下:1、与装修公司协商解决,如双方能协商解决,尽量协商;2、业主要求消费者协会进行调解。消费者协会是一种可以作为中立第三方调解的民间社会机构;3、向有关行政部门申请;4、根据与装修公司达成的仲裁协议,提交仲裁机构进行仲裁。仲裁具有不开庭审理、一裁终决的效果,解决方案快;5、向人民法院提起诉讼但必须注意的是,一般情况下,如果提出仲裁,就不能再向法院提起诉讼。装修合同纠纷如何应诉合同纠纷应当这样写答辩状:1、被告是自然人的,应当写明其姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,被告是组织的,应当写明法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;2、被告要针对原告的起诉状进行答辩,然后进行认可或者反驳,对起诉状中应当认可的部分,可在答辩状中进行认可,对起诉状中应当反驳的部分,可以进行反驳。《中华人民共和国民法典》第五百三十三条合同
    2023-07-07
    436人看过
  • 工程施工中容易出现合同纠纷有哪些
    工程施工中容易出现合同纠纷,这些纠纷争议焦点主要突出表现在七个方面:1、施工合同的效力问题;2、合同无效是否应进行结算;3、备案合同和“补充协议”即黑白合同不一致,在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题;4、对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾期不结算是否视为认可送审价的问题;5、工程款结算采取何种标准的问题;6、诉讼中,造价司法鉴定(司法审价)的范围;7、关于工程质量、工期、农民工利益等问题。一、施工结束后如何确定工程款工程施工结束后,如果当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合
    2023-06-26
    396人看过
  • 房屋租赁合同纠纷之装修与违章建筑
    房屋租赁合同纠纷:装修与违章建筑责任(作者:张*胜,北京律师)2003年8月,北京市某国有企业将自有的位于朝阳区的房屋出租给某酒店管理公司。之后,酒店公司通过国有企业向北京市建筑设计院申报荷载证明后向北京市城市规划管理局申请加层,遭到拒绝。2003年10月,酒店公司经商定后对出租房屋进行了装修;2003年11月,酒店公司在出租房屋上增加3层并进行了装修之后,以国有企业的名义在此处继续经营。2005年,国有企业将酒店公司告上法庭,要求酒店公司支付拖欠租金300万元,并依约定解除合同;酒店公司反诉要求国有企业赔偿其装修费及加层建筑费用共计2000万元。法院经审理认为,酒店公司欠付租金构成违约,国有企业依约定有权解除合同,酒店公司应当向国有企业支付租金300万元;国有企业取得装修及加层建筑,对违章建筑具有过错,应当分担部分责任,因而判决国有企业对酒店公司装修投资予以补偿的同时,分担酒店因加层建筑
    2023-04-21
    181人看过
换一批
#购房指南
北京
律师推荐
    展开

    房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。 房屋装修注意事项: 1、涂料油漆要注意防爆。油漆、涂料是易燃物品,需要存放在阴凉通风的地方,储存容器要有良好的密封性,并且... 更多>

    #房屋装修
    相关咨询
    • 装修房子有什么容易发生合同纠纷的情况?
      河北在线咨询 2022-10-13
      具体可注意以下情况:1.合同主体不明晰:合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。2.监理概念模糊:工程监理是指监理人受消费者委托,对工程建设项目实施监督和管理的活动。3.书面文件不全:经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸等均为合同的有效构成要件。4.权利义务不清楚:合同中规定了为保证工程顺利进行,双方应做的工作。5.增减项未加入合同:目前在装修工程的实际履行中,增加工程项目的情况很多,
    • 土地纠纷最容易出现的几种情况?
      山东在线咨询 2021-09-05
      作为世界人口大国,土地的重要性不言而喻。土地革命后农民对土地掌握了主动权,在欣喜之余因土地产生的纠纷也频繁起来。现在无论是征地、买地、承包土地,都极易出现土地纠纷,而出现土地纠纷时,当事人却又时常不懂得怎样合理合法地维护自身的权益。土地纠纷,主要集中在征地赔偿、土地买卖及土地承包上,三者出现纠纷时的处理措施大同小异。
    • 装修合同出现无效情况怎么办
      山西在线咨询 2022-11-27
      装修合同的产权有争议、房屋存在违章或已公告拆迁、产权类型特殊、房屋已被查封或被作为抵押物等情形是无效的。 根据2021年实施的《民法典》第一百四十六条规定,行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。 以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。 第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
    • 家装纠纷,房子装修出现问题,装修不给修,
      西藏在线咨询 2022-10-21
      建议您就房屋装修后出现的具体问题详细咨询律师,如果属于装修公司的责任,那么您可以与对方进行协商,协商不成可以通过诉讼来维护您的合法权益。
    • 二手房买卖合同中容易出现纠纷的情况,二手房买卖合同的内容有哪些
      湖北在线咨询 2022-03-06
      1、明确了房屋房款交付等关键环节 合同示范文本对二手房交易中最容易出现纠纷的房屋、房款交付方式以及税费支付方式等环节作出了详细规定,能尽量避免纠纷的发生。例如卖房人不交税无法过户,例如加上“物业出现任何质量问题,则合同自然失效”等内容。 不要填写买方支付首期款的具体日期,一般填写为:在成功递件当日支付首期款,这样避免房东反悔不卖房,反而说买方违约不支付首期款。 2、合同上注明房龄 合同示范文本不但