变更在工程项目中客观存在
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-31 08:21:34 268 人看过

国际工程承包施工的实践经验证明,每项工程的建设成本从开工之日起便处于不断变化之中,随着工程量及工期的变化,工程成本大多数都在不断增加,直到建成之日,才能形成定值。有一定规模的土建工程的承包施工,其最终工程成本几乎都不是它们中标合同额中的工程成本。绝大多数情况下会导致最终合同金额增加,只有极个别的项目结算成本小于其中标合同价。这是因为,在所有的土建工程施工中,难免会出现工程量变更、设计修改、新增(减)工程,以及地基变化等问题,因此导致工程成本相应地发生变化。表1为南亚某国部分工程的中标价格和最终完成的费用对比表。

从表中可以看出,国际承包工程不管其规模大小,最终完工后的费用不同程度地大于其中标时的标价,一般增加20%左右。其增加的幅度与项目合同的规模没有直接的联系,而是与项目的原设计工作的详细程度及其质量、项目现场条件的变化、不可预测因素以及业主的意愿等有关。

一、变更索赔的合同依据及计价方法

在国际工程的承包施工中,许多国家都参照国际上常用的一些标准合同条件,并结合自己国家的工程承包标准合同条件,作为编制每个工程项目合同文件的指南。《土木工程施工合同条件》1987年第4版(以下简称FIDIC合同条件),经过四十多年的修改再版,已为国际工程承包界公认,在国际土木建筑工程的承包施工中通用。在FIDIC合同条件中,其“摘要”列出了关于承包商可以引用的24条有关索赔的条件,明确地指出了工程变更索赔可以适用的6个条款。

国际工程项目的工程变更,既包括了合同范围以内的“附加工程”,又包括合同范围以外的“额外工程”。但对于“附加工程”,由于其属于合同范围以内的结算和支付问题,并不属于施工索赔的范畴。“额外工程”即合同工作范围以外的工程,就不能套用原投标文件的施工单价,而要重新议定单价,并按此单价支付额外工程的工程款,这属于施工索赔的范畴。

对于“额外工程”的工程变更,按照FIDIC合同条件,变更工程单价确定办法,从原则上讲,应由合同双方协商议定,但在双方不能达成一致时,则授权咨询工程师“确定一个他认为合理的单价或价格,并相应地通知承包商及抄送业主”。在一般情况下,此部分工程变更的单价确定有以下四种定价的方式:

1按原报价书中的单价计算工程款。

如果工程师认为投标单价适用于此项变更工程,其便可决定按投标价计算。但必须考虑以下因素:变更的工程性质及数量;变更工程对施工管理费的影响程度;发布变更的时间;变更工程的施工方法以及变更工程的位置及与原工程的差异程度等。

2参考投标单价确定新单价。

如果原单价与变更工程的性质、数量、地点、施工方法等差异甚大,而且不适用原单价时,则参考原单价数额确定一个合理的新单价。这时往往用数量插入法或按比例分配法确定新单价。

二、工程变更索赔在国际工程项目经营管理中的地位和作用

在竞争激烈的国际工程承包市场中,承包企业不可能以高额的利润率通过竞标的方式中标。相反,往往是通过微利甚至以低于市场的实际价格来取得项目的经营承包权。在此前提下,承包企业只有通过对项目实施有效的经营管理,特别是通过做好项目的索赔管理,才能实现项目的最终赢利目的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月12日 10:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  •  项目经理在工程项目管理中承担哪些职责?
    遵守法规和制度、加强财务管理和处理利益关系、严格执行合同条款、确保施工有效控制、积极推广新技术、确保工程质量和工期、实现安全文明生产、提高经济效益。1.遵守国家和工程所在地政府颁布的法律、法规和政策,并执行公司的各项管理制度。2.严格财务制度,加强财经管理,正确处理国家、企业与个人的利益关系。3.遵守项目承包合同中项目经理负责履行的各项条款。4.确保工程项目施工的有效控制,遵循有关技术规范和标准,积极推广应用新技术,确保工程质量和工期,实现安全、文明生产,努力提高经济效益。遵守法律法规和公司制度(维度1遵守法律法规和公司制度是任何企业都必须遵守的基本规范。对于一家企业来说,法律和制度是基石,是保证企业正常运营、维护公平竞争、保护员工权益、维护社会稳定和促进经济发展的重要保障。因此,企业必须严格遵守法律法规和公司制度,确保自身合法合规运营。在实际运营中,企业需要时刻关注法律法规的变化和政策的
    2023-10-16
    403人看过
  • 事实客观存在的损害现象
    行为人的行为造成了损害的事实,是指不法侵权行为人的行为直接造成了他人财产的减少、灭失、毁损以及经济利益和精神利益的丧失与减少。(一)精神上的巨大创伤现在,亲戚、朋友都用异样的眼光看着B,他在单位同事和街坊邻居面前都抬不起头来。A的侵权违法行为,1、侵犯了B的配偶权、名誉权2、侵犯了B的人格权、亲子权3、侵犯了B的男性生育权、姓名权。毫无疑问,A的侵权违法行为,给B在精神上、名誉上和人格上造成了巨大的损失和严重的损害。(二)财产上的巨额损失1、关于抚养费的损失(1)离婚《离婚协议书》中约定的抚养费3.5万元;(2)离婚前后共七年支出的实际抚养费用。2、关于房产的损失在婚姻关系存续期间(即1988年10月31日至1999年5月7日间),曾购买一套房产(即**经典A座505号房产,实际面积51.49平方米),这套房产总价款达30余万元(当时购买时每平方米六千多),离婚时,A并未告知这套房产还在,
    2023-07-02
    336人看过
  • 审计方法上客观存在风险
    审计风险既有客观性质又有人为因素注册会计师应知道、了解“审计风险”是从哪里来?并且懂得有效地控制、防范。多年实践告诉我们,“审计风险”既带有“客观存在”性质,也有“人为因素”。客观风险是执行会计准则、制度的偏差而导致的。会计准则引入了“公允价值”的概念,公允价值涉及十多个具体会计准则。谓之有风险,主要是指公允价值的取得是否真正的客观、公允,如果有偏差或不实就隐藏了“审计风险”。实践告诉我们,公允价值计量往往对企业的资产、负债、成本、利润影响很大,甚至有极少数企业利用不公允的“公允价值计量”编造利润、隐瞒成本,也有的偷逃国家税收,骗取国有资产等,来自这一块的审计风险需要特别地关注。审计手段本身客观地存在了“审计风险”。独立审计没有政府审计那么多的“强制”手段,它只能通过抽样调查、测试、函证等手段获得相关证据,并结合专业判断得到有关支撑。审计方法上客观存在风险独立审计的法定业务是对企业财务会计
    2023-04-30
    244人看过
  • 工程项目变更可以索赔吗
    一、关于项目变更1、取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;5、为完成工程需要追加的额外工作。二、关于索赔的相关事项1、承包人索赔的提出根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利:(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;(3)索赔事件具有连续影响的,承包
    2023-03-28
    156人看过
  • 项目合同工程变更的原因
    项目合同工程变更一般主要有以下几个方面的原因:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、削减项目预算等。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。一、工程变更的种类工程变更的种类有:1.立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的果断措施。2.用完变更:大部分的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后再使用新料。3.某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须
    2023-03-20
    149人看过
  • 一人有限责任公司是客观存在
    从1920年美国率先承认一人公司开始,许多国家或地区纷纷修改公司法或相关法律,承认一人公司设立的合法性。目前,英国、法国、德国、意大利、瑞士、希腊、瑞典、日本、韩国等国家和中国台湾地区已经放开对一人有限责任公司的限制,日本、西班牙、荷兰等国家和中国台湾地区还同时承认一人股份有限责任公司。根据中国原公司法和三部外商投资企业的法律规定,目前是允许设立国有独资和外商独资的有限责任公司的,且不排除衍生的一人公司。例如,(1)1993年12月29日颁布的《中华人民共和国公司法》第64条规定:"国有独资公司是指国家授权投资的机构或者国家授权的部门单独投资设立的有限责任公司。"这是中国立法明确承认的第一类一人公司,即国有独资公司。(2)《中华人民共和国外资企业法》规定,由一个外国公司法人或外商个人来中国投资并取得中国企业法人资格的外资企业是外商独资公司,这也是典型的一人公司。(3)原公司法规定股东持有的
    2023-08-17
    391人看过
  • 在项目施工管理过程中,项目经理的职责是什么
    法律咨询:项目经理在承担项目施工管理的过程中履行什么职责?律师答复:贯彻执行国家和地方政府的有关法律、法规和政策,落实企业各项管理制度;严格财务制度,加强财务管理,正确处理国家、企业和个人的利益;执行项目经理负责履行的项目合同条款;有效控制项目施工,执行相关技术规范和标准,积极推广新技术的应用,确保工程质量和工期,实现安全生产文明生产,努力提高经济效益”(引自建设部《施工企业项目经理资格管理办法》建建建[1995]1号)。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》有关规定第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的原则,建立健全安全生产责任制和群防群治体系。第三十七条建筑工程的设计应当符合国家规定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业编制施工组织设计,应当根据建筑工程的特点,制定相应的安全技术措施;专业性强的工程,编制专项安全施工组织设计,采取安全技
    2023-05-07
    368人看过
  • 项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么
    一、工程变更和索赔的前提条件有哪些?变更成立的前提条件:1、原合同内容必须发生了变化,这种变化包括合同项目数量的增减、项目工程量的增减、项目质量标准的提高或降低、项目工期的变化、工程的形式、基线、标高、位置、尺寸的变化等等。但是这种变化必须不能影响工程本身的使用性能和安全,否则,变更不能实施。2、变更必须由监理单位(或业主单位)下达指示后才能实施,施工单位无权擅自变更。索赔成立的前提条件:1、必须有变更,同时变更对己方造成了损失或影响。2、索赔的依据必须充分,不能违反合同条款和法律法规。3、索赔工作必须及时,在规定的期限内提交索赔申请。二、变更与索赔相互间有什么相互关系?从概念的分析可以看出,变更是索赔的基础条件,首先必须有变更,索赔才能有依据和基础。但是并不是所有的变更都能取得索赔,在索赔的过程中必须取得充分的依据来证明变更是在合同规定中允许索赔的变更。同时,索赔对业主和施工单位是平等的
    2023-04-03
    392人看过
  • 在建工程项目转让的程序
    一、在建工程项目转让的程序(一)综合现行有关法律法规的规定,通过资产转让方式转让在建工程,应履行以下程序:1、对双方已确定的各项转让内容进行逐一清点、核查,或由专业评估机构对目标资产进行评估后确定转让价格,并在此基础上签订书面转让合同;2、在相应行政机关办理相关过户登记。因项目公司主要资产转让减少注册资本的,还须通知债权人并在报纸上公告,项目公司在履行完毕相应债权债务关系后办理相应的注销手续;3、转受让双方应当自土地使用权变更登记手续办理完毕之日起30日内,持房地产开发项目转让合同到房地产开发主管部门备案手续;二、如何办理在建工程转让(一)在建工程转让应满足以下条件:1、按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;2、按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建设用地条件;三、工程款纠纷风
    2023-06-07
    75人看过
  •  过失犯罪是否具有客观存在性
    过失犯罪的主客观之间存在不一致性,在客观方面,已经发生了法定的危害社会的结果,但主观上并不期望这种结果的发生。过失犯罪可以分为过于自信的过失和疏忽大意的过失。但无论哪种过失,都不可能存在主客观一致的情况。过失犯罪的主客观之间存在不一致性,在客观方面,已经发生了法定的危害社会的结果,但主观上并不期望这种结果的发生。过失犯罪可以分为两种类型,一种是过于自信的过失,另一种是疏忽大意的过失。但无论哪种过失,都不可能存在主客观一致的情况。 犯罪人是否可能存在过失?犯罪人是否可能存在过失,一直以来都是法律界争论的热点话题。虽然大多数法律体系都明确将过失定义为故意犯罪的一种形式,但也有少数法律体系认为过失是一种独立的犯罪形态。在大陆法系中,大多数国家的法律规定过失是一种独立的犯罪形态,即犯罪人必须具有故意犯罪的意图才能构成犯罪,而过失则是作为故意犯罪的一种情节轻重的因素。这种观点认为,过失犯罪与故意犯罪
    2023-08-27
    212人看过
  • 以编造不存在的工程项目合同诈骗获刑
    最近,安徽省颍上县人民法院以被告人赵某以编造不存在的工程项目,犯合同诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币八万元。2006年3月,张某(已判刑)在上海市经营煤球生意时认识了颍上县人刘某。2007年1月份的一天,被告人赵某伙同张某来到颍上县刘某家,谎称可联系承包哈尔滨至新疆哈密铁路在内蒙古额济纳旗的部分基建工程,取得受害人刘某的信任,于是三人达成口头协议,由张某、刘某分别出资各购买一台杠五型打桩机,由赵某负责工程承包,工程结束后三个人平均分配收益。同年2月26日,张某、赵某又以到外地购买打桩机为由,将受害人刘某骗至河北省清苑县,张某、赵某事前安排一名叫夏某的中年妇女充当清苑县某机械厂业务经理,与受害人刘某商谈打桩机价格,价格谈好后,夏某将其账号交给了赵某、刘某,并让刘某将一台打桩机的货款27.5万元存入该账号,这样就可以看货了。刘某说其随身只携带14万元钱,张某谎称可以为刘某暂付6万元,次
    2023-04-25
    134人看过
  • 国际承包工程项目物资零库存管理存在哪些障碍
    1.物资使用计划。国际承包工程项目要实施即时供应,以实现物资零库存管理,物资使用计划的准确性是成功的关键,但由于国际承包工程项目设计变更和其他不可见因素的影响,使物资使用计划往往滞后甚至脱离施工现场的实际。因物资使用计划不完善而造成的供应问题层出不穷,这是一个国际承包工程项目的物资管理部门应首先解决的问题。2.物资供应市场。由于国际承包工程项目所在国的特殊性,造成了各国物资供应市场的特殊性,特别是对于非连续性或初次进入的市场,物资采购人员对市场缺乏充分的了解,对当地的物资和供应商供应风险认识不足,纵然有精确的物资计划,也很难达到项目零库存管理的目标,这是实现项目零库存管理的又一个障碍。3.项目物资采购部门的效率与能力。国际承包工程项目一般都设有专门的物资采购部门,但由于受各项目对采购工作的重视程度和采购人员的工作能力等因素的制约,物资采购部门的实际效率往往达不到项目的要求,这也就阻碍了项目
    2023-06-15
    403人看过
  • 范围管理程序在建筑工程项目中的应用
    建筑工程项目范围管理程序是:1、启动阶段:督促项目管理组织开始着手项目下一阶段的工作。2、范围规划报告:写出一份书面报告,作为未来项目决策基础。3、范围界定:把主要的项目工作细目分解成更小、更易管理操作的单元。4、范围核实:正式认可这个项目范围。5、范围变化控制:对项目范围的变化进行控制。限制程序:政策规定、交通条件、气候条件、工农关系、社会风俗习惯等。建筑工程项目信息管理的目的是什么建筑工程项目信息管理的目的是:1、建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。2、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地获取、存储(存档是存储的一项工作)、处理和交流。《建设工程质量管理条例》第三条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。第四条县级以上人民政府建设行政主管部门和
    2023-07-20
    225人看过
  • 激励机制在工程项目监理中的应用
    摘要针对建筑工程项目中业主与监理在合同履约阶段由于信息不对称而产生的道德风险问题,用信息经济学中的委托——代理理论研究业主对监理的激励机制,设计出业主对监理在合同履约阶段的最优激励点,为完善建筑工程项目激励监理制度进行积极的探索。关键字工程项目监理信息不对称道德风险激励机制1前言我国的建筑市场经历了集业主、承包商和监理于一体的计划经济模式,业主和承包商的二元模式,业主、监理、承包商的三元模式三个转变。监理的引进,使得我国建筑市场逐步形成了“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制”的管理体制。实践证明,工程监理制度对确保工程建设的质量,保证工程按期完工、提高工程建设的水平、充分发挥项目投资效益等方面发挥了重要的作用。但是在实际运行过程中由于信息不对称现象的存在,产生了不少问题,阻碍和制约了监理应有功能的发挥。从信息经济学委托——代理理论的观点来看,业主(委托人)和监理(代理人)之间由
    2023-06-10
    211人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 债务主观不存在和债务客观不存在
      山东在线咨询 2022-10-23
      债的是否存在首先是一个客观存在与否的问题,但由于债具有对人性或相对性。债的存在即有债的客观存在与债的主观存在两种判断。所谓债的客观存在是指因特定法律事实的发生导致特定债的产生,该债的存在是一种客观实存。所谓债的主观存在是指客观存在的债只有对特定的债权人和债务人而言才是存在的,而对债权人和债务人以外的人而言,则意味着不存在。债的客观存在是债的主观存在的前提,没有债的客观存在就无所谓债的主观存在。因此
    • 著录项目变更在哪缴费
      香港在线咨询 2023-02-17
      在专利局缴费。 专利著录项目变更的过程中,进行交费的话那么应该直接给专利局,如果自己觉得很麻烦的话,他们可以直接委托专门的专利代理机构去给自己办理相应的流程给专利局就可以了。 发明人、申请人或专利权人的变更,变更费为200元。
    • 工伤事故客观存在可否否定
      安徽在线咨询 2022-03-11
      工伤事故客观存在,不可否定。劳动者遭受事故伤害,已经认定了工伤,事故客观存在,不可否定。但是,用人单位对人社局工伤认定决定不服的,可以申请行政复议,或者提起行政诉讼申请撤销。《工伤保险条例》第五十五条有下列情形之一的,有关单位或者个人可以依法申请行政复议,也可以依法向人民法院提起行政诉讼:(一)申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定申请不予受理的决定不服的;(二)申请工伤认定的职
    • 项目法人变更流程
      浙江在线咨询 2022-08-19
      根据是《行政许可法》第五节变更与延续,第四十九条:“被许可人要求变更行政许可事项的,应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请;符合法定条件、标准的,行政机关应当依法办理变更手续。” 被许可人(行政机关)是可以主动要求变更行政许可事项的。即:法人变更事项,需向原审批机关提交申请,原审批机关依法办理变更手续。
    • 工人在项目加工中存在质量问题应由谁负责?
      湖南在线咨询 2022-10-25
      出现质量问题,可以按内部规章制度问责。出现人身事故,单位负责。