承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔-法师兄

承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

来源：互联网时间： 2023-04-04 11:31:58 456 人看过

建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

一、工期顺延如何认定

在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：

（一）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（二）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（四）设计变更和工程量增加；

（五）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（六）不可抗力；

（七）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。

二、工程延期承包人应该做什么

（一）合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认；

（二）或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的；

（三）发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工程分包
甲方延期付款是否能推迟工期

法律咨询：如果甲方推卸延期付款的责任该怎么办？作为一家建筑企业，我们在2014年的4个月里，6789个月没有收到任何来自甲方的项目资金。近日，甲方在回函中称“银行拨付的工程款需经建设方、甲方、财政三方审核。因为三方预算是2014年9月9日出来的，678年3月的建设期不能推迟。”（因为我们的城建是学校的项目，所以我们有财政局的参与）。现在我想问一下你们的律师，我们需要怎样延长工期，有什么法律依据。非常感谢。律师回答说：按照合同履行义务。如果合同规定提前支付工程款，你有理由推迟工期。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》的相关规定。当建筑工程安全国家标准不能满足保证建筑安全的要求时，应及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的，由认证机构颁

2023-05-07

334人看过
业主
签完工程由于甲方原因不施工怎么办

合同签定双方应在公证、平等、互利的基础上进行。作为装修人首先应准备好《房屋产权证或居住证明》和《身份证》；其次装修公司应提供装修企业《营业执照证书*副本》和《装修企业资质等级证书*副本》并应加盖企业公章及抄件人签字（每年二季度以前国家工商行政管理部门和国家建设主管部门分别对其企业营业执照、装修企业资质登记证书进行审核。合格者，审核部门在副本上加盖年检章）；因为这样可以保证房屋装修的合法性和合同的真实性。一、确定合同的份数：正本一式两份，合同签定的当事人双方各持一份。副本一般三份，装修市场一份，装修施工队一份，物业公司（房屋管理部门）一份；如以委托家装监理应再增加一份供监理公司参照监督管理家装施工用。二、合同专用条款的签定：合同文本第一页装修人首先应将发包方内容全部填写齐全；其次，承包方装修公司在填写时必需将企业营业执照号、注册地址、法定代表人、施工队负责人及联系电话填写清楚齐全。从而保证合

2023-02-24

467人看过
违约金
工程延迟开工多久可以提出索赔

一、工程延迟开工多久可以提出索赔1、在发包人原因造成工程延迟开工，只要造成施工单位损失的，施工单位就可以要求赔偿，对延期的时间没有作出规定。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履

2023-04-19

489人看过
工程承包
导致国际工程承包项目索赔原因有哪些

(2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先，土建工程施工与地质条件密切相关，比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大，在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流，严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次，由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够，没有正确反映真实的地质状况和施工条件，数据误差较大。再者，工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等，都可能引起施工费用增加，按国际惯例，答应给承包商予以补偿。变更的时间标准，是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。(3)业主

2023-06-12

205人看过

工程承包
工程承包方违约如何索赔

工程承包方违约的，如果双方事先有约定违约金额或违约金的计算方式的，当事人可以按合同约定进行索赔。如果合同中没有相关约定的，当事人可以要求承包方赔偿实际造成的损失。一、租房合同违约金问题1、在房屋租赁关系上，要求解除的一方，应该提取1个月通知对方，否则就属于违约（合同另有约定除外）。2、租房合同中对违约金有约定（租房违约金的数额是由当事人双方通过事先约定而确定的）、则按约定的违约金比例支付。3、约定的违约金过高或过低可以请求变更，约定的违约金超过实际损失30％的可认为约定过高，可要求降低。4、房屋租赁合同中对违约金没有约定，应按对方违约对你造成的实际损失来计算并退回押金和多余的房费。6、租房违约金的处理：双方按照租赁合同的约定处理，赔偿约定的金额，如果协商不成，可到法院提起诉讼。二、违约金上限的规定是什么？违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金

2023-03-29

66人看过
继续履行
如何在工程延期交付时向发包方索赔？

工程延期交付发包方的索赔方式：发包人是可以要求承包人赔偿损失的。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此发包人可以要求承包人赔偿损失。被打如何索赔1、被打可以用以下两种方式索赔：协商与和解：双方可自行协商或在其他第三方的调解、斡旋下达成和解协议，解决纠纷；向法院起诉：被侵权人可以向侵权行为地、被告所在地等相关人民法院提起民事诉讼，要求停止侵权行为赔偿经济损失等。2、法律依据：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺

2023-07-06

216人看过
工程结算
工程结算合同甲方迟迟不给签字怎么办

工程结算签字后甲方想推翻应当审核工程结算是否符合法律规定的要求：1、工程的竣工结算，必须在该工程完工、经验收并提出竣工验收报告以后方能进行；2、办理竣工结算是否依据充分，基础资料齐全。一、应该怎么处理竣工日期纠纷关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同［示范文本］中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。二、工程类合同支付方式我国目前采用的工程结算方式主要有以下几种：第一种按月结算实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。第二种竣工后一次结算建设项目或单项工程的全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。第三种分段结算即当年开工，当年不能竣工的单

2023-06-21

367人看过
不可抗力
工程合同违约和工期延长怎么索赔

1.建设工程因甲方原因造成工程延期违约的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。2.如果甲方不赔偿的，乙方可以向法院起诉。3.法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、

2023-03-17

316人看过

强制执行
工程款迟迟未到账，应该怎样应对甲方？

甲方一直不付工程款的，债权人应该及时向法院起诉要求甲方支付工程款。以免超过诉讼时效，对债权人产生不利的影响。法律规定的诉讼时效为两年。如果对方在法院判决后仍不执行法院判决的，另一方可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。有能力而拒不执行的情况下，则涉嫌拒不执行判决、裁定罪。甲方没有按合同支付工程款怎么办甲方没有按合同支付工程款的话，那么乙方可以起诉来处理，并且要求支付违约金。具体而言，这属于典型的合同违约情形，法律对此也规定了一方当事人已经履行完合同约定的义务，另一方不履行付款义务的，一方当事人可以要求支付价款。因此乙方可以及时进行起诉，从而保障自身的债权，进行工程款的讨回。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包

2023-07-08

353人看过
违约金
建设工程一直推迟怎么索赔

1、建设工程一直推迟怎么索赔，要依据是哪一方造成工程推迟而定，如果是发包单位造成的，施工单位可以顺延工期，并且主张赔偿停工、窝工等损失。如果是施工单位推迟的，发包单位可按实际造成的损失索赔。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及

2023-02-22

348人看过
合同条款
工程索赔指承包人向发包人的索赔

工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补

2023-08-09

220人看过
不可抗力
承包人延期工程合同怎么算

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。一、关于工程索赔进行工程索赔的法定条件有：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、暴雨导致停工怎么处理赔偿事项暴雨导致停工处理赔偿事项如下：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；4、需要清理和修复的

2023-03-30

360人看过

不可抗力
承包商工程索赔的方法与对策

在建筑行业日益残酷竞争的今天，“低中标，高索赔”已成为建筑商打开市场的金钥匙。所谓工程索赔，是指在施工合同履行过程中，承包人因非自身因素或者发包人不履行合同或者未能正确履行合同，给承包人造成经济损失，承包人根据法律、合同的规定向发包人提出经济补偿。索赔事件的发生，可能是发包人的行为引起，也可能是第三人的行为引起，还可能是不可抗力造成的，但一定要有造成损失的后果才能提出索赔。承包人所受到的损失与发包人的行为，不一定存在法律上的因果关系。工程索赔也是在施工过程中，在发包人拒绝签证的情况下，建筑商在约定期限内向发包方提出索赔请求的一种权利。一、工程索赔的情形1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供“三通一平”的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线

2023-06-10

206人看过
合同条款
工程索赔产生的原因分析

工程索赔报告的内容包括：1、总论部分。是索赔报告的开始部分；2、合同引证以及索赔额计算部分；3、期延长论证；4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔过程中需要注意：1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。编写建设工程索赔报告的一般要求有哪些（1）索赔事件应该真实。索赔报告中所提出的干扰事件，必须有可靠的证据证明。对索赔事件的叙述，必须明确、肯定，不包含任何估计的猜测。（2）责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明施工单

2023-07-10

117人看过