工程变更审批的原则
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-21 17:11:33 282 人看过

1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据,设计一经批准,不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后,才可组织施工;

2、工程变更必须坚持高度负责的精神与严格的科学态度,在确保工程质量标准的前提下,对于降低工程造价、节约用地、加快施工进度等方面有显著效益时,应考虑工程变更;

3、工程变更,事先应周密调查,备有图文资料,其要求与现设计相同,以满足施工需要,并填写变更设计报告单,详细申述变更设计理由(软基处理类应附土样分析、弯沉检测或承载力试验数据)、变更方案(附上简图及现场图片)、与原设计的技术经济比较(无单价的填写估算费用),按照本办法的审批权限,报请审批,未经批准的不得按变更设计施工;

4、工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。

一、工程变更的程序

工程变更的程序:

1、首先提交工程变更申请报告;

2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等;

3、承包商按工程变更通知令执行工程变更。

《公路工程设计变更管理办法》第十四条

项目法人在报审设计变更文件时,应当提交以下材料:

(一)设计变更说明;

(二)设计变更的勘察设计图纸及原设计相应图纸;

(三)工程量、投资变化对照清单和分项概、预算文件。

第十五条

设计变更文件的审批应当在20日内完成。无正当理由,超过审批时间未对设计变更文件的审查予以答复的,视为同意。

需要专家评审的,所需时间不计算在上述期限内。审批机关应当将所需时间书面告知申请人。

二、工程变更的内容

工程变更是监理工程师对合同工程或其任何部分的形式、数量或质量做出的变更。工程变更一般伴有费用变化,变更的范围也是非常广泛。工程变更的定义包括广义和狭义两种,广义的工程变更包含合同变更的全部内容,如设计方案和施工方案的变更,工程量清单数量的增减,工程质量和工期要求的变动,建设规模和建设标准的调整,政府行政法规的调整,合同条款的修改以及合同主体的变更等等;而狭义的工程变更只包括以工程变更令形式变更的内容,如建筑物尺寸的变动,桥梁基础型式的调整,施工条件的变化等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 18:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 劳动合同履行原则、变更原则和变更形式
    第二十九条【遵行原则】用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定,全面履行各自的义务。第三十条第一款【履行原则】用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。第三十一条【履行原则】用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。第三十五条【变更原则和形式】用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。【两法区别】劳动法对劳动合同的履行只规定了约定履行原则;对劳动合同的变更则规定平等自愿
    2023-06-05
    71人看过
  • 公民要求变更更名的审批程序
    派出所管区民警调查核实并形成文字材料,派出所所长审核,职工需持所在单位劳资、人事部门出具的人事档案证明,并带本人人事档案到分、县局户政科审批。学龄前儿童要求变更名字的由派出所所长审批。十八周岁以下的未成年人申请变更随父随母姓的由派出所管区民警调查核实并形成文字材料,派出所所长审核,持本人申请书、父母同意更改姓氏的证明、有关的法律文书到分、县局户政科审批。公民收养、认领的未成年儿童变更姓名,经派出所民警调查,所长审核,到分、县局户政科审批。
    2023-04-26
    364人看过
  • 监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
    1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下:对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延
    2023-06-21
    337人看过
  • 工程变更价款的处理应遵循以下原则
    (1)适用原价格中标价、审定的施工图预算或合同中已有适用于变更工程的价格,按中标价、审定的施工预算价或合同已有的价格计算,变更合同价款。通常有很多的工程变更项目能在原价格中找到,编制人员认真检查原价格,一一对应。(2)参照原价格中标价、审定的施工图预算或合同中没有与变更工程相同的价格,只有类似于变更工程情况的价格,应按中标价、定额价或合同中相类似项目,以此作为基础确定变更价格,变更合同价款。此种方法可以从两个方面考虑,其一是寻找相类似的项目,如现浇钢砼异型构件,可以参照其他异型构件,折合成以立方体为单位,根据难易程度,人工、模板、钢筋含量的变化,增加或减少系数返还成以件、只为单位的价格;其二是按计算规则,定额编制的一般规定,合同商定的人工、材料、机械价格,参照消耗量定额确定合同价款。(3)协商价格中标价、审定的施工图预算、定额分项、合同价中既没有可采用的,也没有类似的单位时,应由承包人编制
    2023-04-06
    238人看过
  • 公司股权变更的审批流程
    公司股权变更程序,具体如下:1、公司股东大会召开公司股东大会;2、转让与受让方进行实质性的协商和谈判;3、评估、验资;4、股权转让公司召开股东会,形成股东会决议;5、股权转让给股东以外的第三人的,股东向公司董事会提出申请,董事会提交股东会讨论表决,股东之间转让股权的,应当通知公司和其他股东,股东向第三方转让股权放弃优先购买权,并出具放弃优先购买权的承诺或证明;6、双方签订股权转让协议,对股权转让的数额、价格、程序、权利义务作出具体规定;7、召开新股东会议;8、收回原股东出资证明,发给新股东出资证明,变更登记公司股东名册,注销原股东名册,在股东名册中记录新股东相关信息,相应修改公司章程;9、向工商行政管理部门登记新修改的公司章程、股东和出资变更。《中华人民共和国公司法》规定,有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。公司股权变更流程答疑网友提问:公司股权变更有哪些流程?律师回答:
    2023-07-02
    446人看过
  • 情势变更原则和变更法条
    民法典第533条体现了情势变更原则。合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。情势变更原则的构成要件有哪些1、客观上,必须有情势变更的事实。这是适用情势变更原则的前提条件。所谓“情势”,是指合同成立时所依赖的客观情况;所谓“变更”,是指“合同赖以成立的环境或基础发生异常变动”。这里的“客观事实”,指一切可能导致合同基础动摇的客观情况,包括自然灾难、意外事故、战争爆发、国家经济政策及社会经济环境的巨变等。客观情势的变化时刻存在,但一般变化不会引起情势变更原则的适用,必须有重大的异常变动致使合同的法律基础丧失时才可适用。2、
    2023-07-23
    332人看过
  • 设计变更的签发原则
    设计变更无论是由哪方提出,均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位协商,经过确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并由监理工程师办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点:1、确属原设计不能保证工程质量要求,设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。2、一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再做出决定。3、工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内,若确需变更但有可能超概算时,更要慎重。4、设计变更应简要说明变更产生的背景,包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。5、设计变更必须说明变更原因,如工艺改变、工艺要求、设备选型不当,设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。6、建设单位对设计图纸的合理修改
    2023-08-17
    187人看过
  • 变更监护人原则
    一、变更监护人原则1、变更监护人的程序:其次,需要有人提起变更孩子监护人的诉讼请求,这包括孩子生父母,长期抚养孩子的祖父母等等,必须是与孩子生活非常亲密的亲属或组织。最后,就是法院根据具体情形,从有利于孩子身心成长的原则出发,做出变更孩子监护人的判决。孩子监护权变更申请只能通过法院进行。现实生活中,孩子监护权是一个比较复杂的问题,而相关法律并没有是否明确的规定。所以,如果在离婚后想变更孩子监护权,除了现有监护人存在客观无法履行监护义务的之外,一定要做好搜集现有监护人对孩子成长不利证据的工作,这是获得孩子监护权变更诉讼的关键。2、未成年人的监护人对未成年人设立监护人。未成年人的监护人的设立又可以分为以下几种情况:(1)未成年人的父母是他们的监护人。(2)未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由有监护能力的祖父母、外祖父母、兄、姐,或者与未成年人关系密切的、愿意承担监护责任,又经未成年人的
    2023-05-01
    299人看过
  • 变更销售合同的原则
    一、变更销售合同的原则《中华人民共和国民法典》第五百四十三条规定:“当事人协商一致,可以变更合同。”《中华人民共和国民法典》第五百四十四条规定:“当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。”根据上述法律规定可知,合同变更只有一种形式,那就是协议,可以书面也可以口头。合同变更协议书范文:甲、乙双方于____年___月___日订立____合同。双方就该合同有关事宜(或特定事宜)经共同协商,达成合同变更协议条款如下:原合同“_____”变更为“______”。因此,变更销售合同的原则便是:在不违反法律强制性规定的前提下,充分尊重双方当事人的意思自治,且在变更协议中明确变更的事项。二、合同有效的条件《中华人民共和国民法典》第五百零二条规定:“依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手
    2023-05-06
    297人看过
  • 夜间施工许可证审批原则
    坚持城市建设与环境保护相并重的原则,既支持城市建设的发展又切实维护市民合法权益,充分考虑开发建设所产生的噪声对周围生活环境的影响,按照《中华人民共和国环境噪声污染防治》,部分地方的规定依法实施审批。一、环保局管辖的范围是什么?凡涉及废气、废物、污水、环境污染、环境保护等与环境污染、保护有关的都属于环保局管理范畴。贯彻执行国家环境保护的方针政策法律法规,拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,组织对全市重大经济技术政策发展规划。拟订环境保护规划和生态保护规划,组织编制环境功能区划,参与制定经济和社会发展规划产业发展规划以及资源节约和综合利用规划,参与审核全市城市总体规划。负责拟订各方面污染防治的规范性文件并监督管理,组织制订并实施污染排放总量计划,组织协调全市跨地区的重点区域、流域的水污染防治工作。负责法定管辖权的环境保护审批和行政许可工作,负责国家级、省级和地方环境保护基建投资
    2023-06-28
    243人看过
  • 监事变更的审核和批准流程
    监事变更需要以下手续:1、召开股东会;2、形成会议决议;3、向原公司登记机关备案并提交相关的材料,包括《公司登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人证明》、身份证复印件和委托期限等。一、监事人承担的责任如下:1、监事人承担检查公司财务;2、监督董事、高管履职;3、维护公司利益;4、提议召开股东会议等责任。二、监事变更需要提交以下材料:1、法定代表人签署的《公司备案申请书》;2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》;3、《公司登记附表、董事、监事、经理信息》;4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序,提交监事的发生变动的文件;5、新任监事身份证件复印件;6、公司营业执照副本复印件。总而言之,在对公司监事进行变更的时候,也是要按照相关法律中规定的程序进行,而公司内部变更了监事的,其实也需要同时带工商管理部门进行变更登记,这个过程中就会涉及到变更材料的提供。当然,按照法律中的要求,公
    2023-06-30
    200人看过
  • 工资分配原则的演变过程
    工资分配应遵守的基本原则:1、按劳分配原则。按劳分配是指按照劳动者提供的劳动数量和劳动质量支付相应的工资。2、同工同酬原则。同工同酬是指提供的劳动数量和劳动质量相同,领取相等的报酬。3、工资水平适应经济发展原则。遗产的分配遵循什么原则根据法律规定,遗产分割遵循的原则有:1、均分原则,即同一顺序继承人继承遗产的份额一般均等。2、照顾原则,即对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人、对被继承人尽了主要扶养义务或与被继承人共同生活的继承人适当多分遗产。3、特殊原则,即对继承人以外的依靠被继承人扶养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人,或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人分配适当的遗产。《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在
    2023-07-16
    148人看过
  • 变更抚养的原则和实践
    如果想要改变孩子的抚养权,需要符合改变孩子抚养权的法律理由。对于不满两岁的孩子,原则是由母亲直接抚养,但是如果父母双方同意由父亲直接抚养的除外。如果是父亲要求直接抚养的,应该要提供证据证明母亲患有长期疾病或者其他严重疾病,子女不适合与母亲同住,或者母亲有条件抚养子女,但是没有履行抚养的义务。未成年子女如果年满两周岁,父母双方要求抚养的,必须提供证据证明自己享有直接抚养的优先权。变更抚养费的情形有哪些1、抚养费的增加最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》中有规定:子女要求增加抚育费有下列情形之一,父或母有给付能力的,应予支持。(1)原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的;(2)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额的;(3)有其他正当理由应当增加的。虽具备上述条件,但还需“父或母有给付能力”。2、抚养费的减少条件是:第一,供养人的供给能力降低和经济收
    2023-07-01
    329人看过
  • 禁止不利变更原则
    禁止不利变更原则是指行政复议机关在申请人的行政复议请求范围内,不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。禁止不利变更原则的适用情形如下:1、受处罚的相对人申请行政复议时,复议机关不得将原处罚决定变更为对该申请人更为不利的决定,包括不能加长拘留期限或提高罚款数额,不能将处罚种类由一种变更为几种或由较轻的变更为较重的处罚种类;2、对于同案中共同违法而被行政处罚的相对人中,只有部分被处罚人申请行政复议的,行政复议机关应当对原行政机关所作的具体行政行为进行全面审查,一并处理;3、对于原处罚决定为数个违法行为的合并处理,复议机关在审理时,确需变更原处罚决定的,也应当贯彻适用不利变更禁止原则;4、对于事实清楚,证据确凿、充分,但原处理机关的行政处罚决定畸轻的案件,一般应维持原行政处罚决定,不能直接变更加重对复议申请人的处罚,也不得以事实不清或证据不足为由撤销原处罚决定,重新作出加重的处罚决定;5、对于原
    2023-08-12
    193人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 变更抚养权的审批流程
      湖南在线咨询 2021-10-22
      协议变更:不转移儿童户口,双方签订变更监护权协议即可。如果需要转移儿童户籍,除协议(某地需要公证机关公证协议)外,还需要准备的资料:父母双方的身份证、户籍簿、离婚证明书、离婚协议书、判决书或调停书、儿童出生证明书的原件、复印件按要求提供儿童照片(一般为大一寸白色照片)户籍转移手续如下:第一步:向转移地派出所申请第二步:转移地派出所同意转移第三步的户籍所在地派出所出所提交转移申请第四步:户籍所在地派
    • 工程变更估价有什么原则?
      宁夏在线咨询 2023-02-24
      (一)工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则; (二)工程变更引起施工方案改变,造成措施项目变化的估价原则; (三)工程变更项目,中标综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则; (四)工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则; (五)因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则。
    • 设计资质变更审批流程
      天津在线咨询 2022-08-16
      设计资质法人变更流程你可以先到建委咨询窗口领表、咨询,然后回公司做网上变更材料,生成打印表,然后到建委领号受理,再然后就是材料齐备,符合程序,打印资质证书。 忙。
    • 变更工程价款应参考的原则是什么?
      北京在线咨询 2022-11-03
      计算变更工程应采用的费率或价格,可分为三种情况: 1、变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价,应以该费率计算变更工程费用; 2、工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格; 3、变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的费率或价格。
    • 关于商标变更地址的审批流程
      青海在线咨询 2021-12-11
      不能在网上改变。申请商标注册人名称、地址或者其他注册事项变更的方式有两种:1。.委托在商标局备案的商标代理机构办理。.申请人直接到商标局商标注册大厅。.变更的书格式有四种:变更商标申请人/注册人名称/地址申请、删除商品/服务项目申请、变更商标代理人申请、变更商标申请/注册事项申请。