工期延期索赔成立的条件是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-15 12:18:04 292 人看过

一、工期延期索赔成立的条件是什么

进度索赔所必须满足的条件主要有以下几点:

首先,相较于合同规定,该事项必须已经给承包商带来了额外的工程项目成本开支或者直接的进度延误;

其次,根据合同条款,这种费用的增加或者进度的延误原因不应被认定为是承包方依据合同承担的行动责任或者风险责任;

最后,承包方需要按照合同规定的流程以及预定的时间提交索赔意向通知书与索赔报告。承包建筑工程的企业必须拥有依照法律法规获得的相应资质证书,并且只能在其持有的资质级别许可的业务范围之内进行项目承接。

《中华人民共和国建筑法》第二十六条

承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。

二、工期延期索赔应遵循哪些法律程序

关于工程索赔的相关程序如下所述:

首先是在索赔事件发生之日起的第28个自然日之内,应当向贵方(工程师)递交索赔意向通知书;

其次,在递交索赔意向通知书之后的第28个自然日内,应向贵方提交关于延长工期以及补偿经济损失的详细索赔报告以及相关的证明材料;

最后,贵方在收到我方(施工单位)提交的上述索赔报告以及相关资料之后,应在第28个自然日内予以回复,或者要求我方进一步补充索赔的理由与证据。

《民法典》第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。

建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

关于进度索赔事宜,需要满足以下几个条件:首先,必须是由于承包商完全无法抗拒的外部因素造成的额外费用支出或者进度延迟情况,而并非是因为施工过程中的失误或者由于承包商未能尽到应尽的义务所致;其次,这种不可预见的情况必须是非承包方根据合同条款应当承担的风险之外的其他风险;最后,承包方必须严格按照合同约定的程序,及时向发包方提交相关的索赔通知以及详细的报告材料。同时,作为建筑行业的从业者,必须持有相应的资质证书,并且只能在其资质许可的范围之内承揽工程项目。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月31日 13:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 工期顺延及索赔
    业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。2.因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。3.因业主要求设计变更,使F延误3天。4.因公网停电,使F延误1天,I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:1.工期顺延E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1
    2023-06-05
    104人看过
  • 延期性抗辩权的成立条件
    延期性抗辩权是指权利人在一定期间内、一定条件下可以提出的抗辩权,而非永久可以抗辩。民法典上的同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权以及民法典上的先诉抗辩权,均属于延期性抗辩权。具体成立条件如下:(一)同时履行抗辩权。当事人互负到期债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。(二)先履行抗辩权。当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方示履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定时,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。(三)不安抗辩权。不安抗辩权的行使分为两个阶段:第一阶段为中止履行。应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情况之一的,可以中止履行:经营状部分严重恶化;转移财产、抽逃资金,以逃避债务;丧失商业信用;有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。第二阶段为解
    2023-03-22
    298人看过
  • 承包人可索赔工期及费用的条件是什么?
    一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?《标准施工招标文件》第三条第七款第二项承包人可索赔工期及费用的条件:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。二、工期索赔的计算方法:1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计
    2023-05-02
    496人看过
  • 工期延误索赔规定
    如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数,则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后,这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。
    2023-02-23
    468人看过
  • 承包人延期工期的条件和要求是什么?
    承包人可以顺延工期的情形有:1、隐蔽工程隐蔽前,承包人应通知发包人检查,发包人未及时检查的,承包人可以顺延工期;2、发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以顺延工期;3、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,工程工期顺延;4、发包人在履行合同时变更设计,导致承包人停工、援建、返工、重建,或因发包人要求增加工程量;5、承包人因自然灾害、恶劣天气、流行承包人引起的纠纷,承包人短期内无法恢复履行合同的。因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据民法典规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔
    2023-07-03
    417人看过
  • 工期顺延的条件
    工程造价
    工期顺延的条件:1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2、发包人未按合同约定支付工程款的;3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4、设计变更,导致工程量增加的。一、施工合同的注意事项有哪些?工程施工合同注意事项是:1、审查合同主体,承包人审查发包人资质,发包人应注意审查承包人资质,建设相关手续是否齐全,是否具有分包资格,履约能力等;2、对合同工程范围条款的进行明确的约定,最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。3、应对工期约定要准确、完善,如果存在中间交工工程,对中间交通工程的开工、竣工日期,也应在合同中做出明确约定;4、确保工程质量,对于质量条款的约定应尽量做简单约定;5、明确工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、工程进度款的拨款和结算、工程验收等具体责任。二、建设工程停工损失纠纷的处理方法具体有哪些建设工程停工损失纠纷的处理方法:1、发包人未按约定
    2023-02-13
    339人看过
  • 什么是申请延期的条件
    民事诉讼费用
    (1)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(2)当事人临时提出回避申请的;(3)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(4)其他应当延期的情形。如果私人原因合理合法,可以纳入第(4)点作为延期开庭的理由,你需要做的就是写一份延期开庭申请书,递交到法院负责审理案件的民事庭法官,由他们决定是否延期开庭。决定权在法院。民事诉讼费用由谁承担:民事诉讼费用由原告预交,最终由败诉方承担。1)民事案件分为财产案件和非财产案件,财产案件是按诉讼请求的金额或价额按比例收取诉讼费的;2)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1、不超过1万元的,每件交纳50元;2、超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3、超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4、超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5、超过50万元至100万元
    2023-08-05
    419人看过
  • 承包人施工索赔成立条件
    一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有:1.与合同相比较,已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定,不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施
    2023-01-09
    124人看过
  • 施工工期索赔的时限,施工工期索赔的计算方法是什么
    施工工期索赔的时限一般是28天,对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔,施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36.2条规定:"索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法:1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2.按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3.没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4.停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天
    2022-06-26
    114人看过
  • 延误索赔的成因是什么?
    延误索赔的依据是:1、工期延误索赔可按合同约定执行。合同未约定的,可以按照实际损失赔偿;2、根据《中华人民共和国民法典》的规定,当事人可以约定一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加;约定的违约金过高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。延误病情医院是否存在过错的认定依据是什么?在审判实践中,法官可以具体结合以下原则,运用“医疗水准”这一判断标准来认定医方的过错:1、“医学判断”法则。所谓“医学判断”法则,是指只要医疗专业者遵循专业标准的要求作决定,不能仅因事后判认其所作的决定错误而对其课以责任。医方在对患者施行诊疗时,若其已尽到符合其专业要求的注意、学识及技术标准,即便治疗结果不理
    2023-07-04
    462人看过
  • 工程延误工期索赔标准
    工期索赔的概述工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。工期索赔的计算方法1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单
    2023-06-15
    278人看过
  • 工程工期延误索赔办法
    1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。3、发包人或者工程师签认的签证。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定。8、工程有关的图片片和录象,备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。10、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工
    2023-07-03
    211人看过
  • 怎样才能使工期索赔成立?
    工期索赔成立的条件:1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。工期索赔的计算方法(一)按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。(二)按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。(三)没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。(四)停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约
    2023-07-11
    416人看过
  • 甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔
    一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下:1.甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。4.甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5.一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6.专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是:可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的,当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单
    2023-09-17
    79人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 水利工程索赔成立的必要条件
      湖北在线咨询 2024-11-28
      工程索赔成立的条件包括:首先,与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失;其次,造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;最后,承包人需按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。 根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定,承包建筑工程的单位应持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业
    • 建筑工程工期索赔的依据是什么,索赔需要满足什么条件
      福建在线咨询 2023-08-27
      1、合同约定或双方认可的施工总进度规划。 2、合同双方认可的详细进度计划。 3、合同双方认可的对工期的修改文件。 4、施工日志、气象资料。 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的。
    • 测绘延期的索赔标准是什么
      北京在线咨询 2022-05-30
      如果工期延误的原因是由于承包商的失误,则承包商必须设法自费赶上工期,或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程,或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用;如果工期延长的原因并非承包商所致,则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔,并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。
    • 什么是工期索赔?
      江苏在线咨询 2023-01-07
      工期索赔是承包人向业主或者分包人向城百人要求延长工期;是由于费承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺眼合同工期索赔。无论什么索赔都是依照合同或者合同的补充协议来定,所以主要看合同的违约条款是如何规定的。产生工程索赔有以下几种常见原因:因建设方的原因,造成了窝工或者工期延误;或者设计的变更导致工程量的增加;施工方需保留有足够的证据,证明建设方的行为已经违反了合同约定,需按合同约定赔偿损失。
    • 承包商索赔成立的必备条件
      上海在线咨询 2023-07-02
      索赔是指承包人(施工单位)在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求要求发包人(建设单位)给与补偿损失的一种权利要求。索赔是双方未能协商一致的结果,是单方主张权利的要求。