路基工程施工需要多久,建筑工程逾期怎么处理
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-23 05:15:28 257 人看过

一、路基工程施工需要多久

进行路基工程施工时,需要多少时间,要依据签订的工程建设合同而定,承包人要按合同约定的时间完成工程建设。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

二、建筑工程逾期怎么处理

承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。

违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。

建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。

承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。

承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

2、受发包人的监督。

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

3、保建设工程质量达到合同约定的标准。

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

4、包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。

通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,进行路基工程施工时,要签订工程施工合同,施工合同要载明建设工期、竣工时间等内容,所以路基工程施工需要多久,依据承包合同而定。

《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同  第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月14日 16:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 建筑工程钢筋工程施工国标
    建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001;钢筋焊接及验收规程JGJ18-2002;钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010;混凝土结构工程施工规范GB50666-2011;冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2011;混凝土结构工程施工质量验收规范GB500204-2002一、建筑工程钢筋工程施工规范钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按规定进行抽样检验。本条为强制性条文,应严格执行。由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对各种钢筋的进场检查数量作出统一规定。实际检查时,若有关标准中对进场检验数量作了具体规定,应遵照执行;若有关标准
    2023-03-22
    248人看过
  • 建筑工程承包合同与建筑工程施工合同
    建筑工程施工承包合同内容包括:(1)工程名称、地点、范围和内容。(2)工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期。(3)工程质量保修期及保修条件。(4)工程造价。(5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式。(6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式。(7)材料的供应及材料进场期限。(8)工程变更。(9)违约、索赔和争议。(10)当事人约定的其他事项。一、建设工程发包合同样本是哪些建设工程合同样本为:1、项目概况:项目名称、地点、范围和内容、计划批准单位和文号等;2、工期:总工期、开工日期、竣工日期等;3、工程合同总价;4、材料、设备供应:所需建筑材料、构件、设备等材料的供应方式、材料、设备供应范围的划分和检验;5、工程质量及检验验收:工程保修期为1年;6、施工设计变更;7、双方负责事项:发包人负责事项,承包人负责事项等;8、工程价款的支付和结算:支付
    2023-03-11
    87人看过
  • 建筑工地瓦工施工流程
    一、建筑工地瓦工施工流程首先,泥工进场按设计图纸砌墙、敲墙。新砌的墙如果有条件让水电工按设计图先把要走的管线敷设到位,特殊部位的做法可以跟泥工沟通好。省得下一步再在刚砌好的墙面上开槽。泥工把现场按设计图纸施工及大致整理好以后水电工进场,让泥工按水电工的要求开好布水电管线的沟槽,然后泥工就可以暂时退场了。水电工开始铺设水电管线,如果有增压泵之类的要提前安装的设备这个时候最好要装好,试好效果。管线铺设到位前木工要进场了,结合设计图纸让水电工把管线全部铺设到位,特别是吊顶、吊柜处的电源等。如果要购买需安装的家具,例如橱柜等,需要有关的公司派人过来定好水电管线末端的位置。管线最后铺设到位要记得拍照,把走向位置全部记录下来,此时水电工可以退场。木工和泥工就可以进场了,泥工负责填水电沟槽、铺地砖墙砖、安装窗台大理石挡水等等。木工负责做门、窗套、吊顶、家具、如果地面需要架空地板或者实木地板还要负责打龙骨
    2023-06-04
    220人看过
  • 办理建设工程施工许可证需要提供什么材料,办理建设工程施工许可证要多久
    办理建筑工程施工许可证需要提供的材料有建筑施工许可申请表,建筑工程用地许可证,建筑工程规划许可证等。办理建设工程施工许可证需要15日。起算时间应从申请之日开始起算。一、办理建设工程施工许可证需要提供什么材料办理建设工程施工许可证需要提供以下材料:1.建筑施工许可申请表;2.建设工程用地许可证;3.建设工程规划许可证及建设工程规划用地许可证;4.拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件;5.中标通知书及建筑工程施工合同;6.施工图设计文件审批;7.建设工程消防设计审核意见;8.建设工程安全监督登记及安全生产许可证;9.银行资金到位证明或保函;10.计划文件;11.施工组织设计;12.其他相关材料。二、办理建设工程施工许可证要多久办理建设工程施工许可证需要15日。法律依据:《建筑工程施工许可证管理办法》第五条第(三)项:发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后,对于
    2022-07-10
    92人看过
  • 建筑工程施工合同常见纠纷起诉需要多久解决?
    1、建筑工程施工合同常见纠纷的审理需要多久时间,要依据审理合同纠纷案件的程序而定。2、如果是普通程序,要在六个月内审结。3、如果是简易程序,要在三个月内审结。4、如果是上诉案件,需要在第二审立案之日起三个月内审结。建筑工程施工合同纠纷的解决方式有哪些?1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式,而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。2、调解。凋解是指在第三人的主持下,通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷,可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠
    2023-08-03
    420人看过
  • 建筑工程施工单位是否需要资质
    建筑工程施工单位应当具备相应等级的资质,并在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。《中华人民共和国建筑法》第十三条:从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。建筑工程施工单位应当具备哪些条件有法人资格,和相关的资质证书;有与开展对外承包工程相适应的资金和专业技术人员;有与开展对外承包工程相适应的安全防范能力;最近2年内没有发生重大工程质量问题和较大事故以上的生产安全事故。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《中华人民共和国建筑法》第十三条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备
    2023-08-01
    325人看过
  • 建筑工程的施工步骤
    1、已有施工许可证;2、劳动部门的许可(班子配备、用工合同、保险等);3、环保部门颁发的环卫许可、燥音污染;4、安监部门的设备安全手续;5、请规划部门放线;6、下基础;如果是挖土方的情况是,挖到规定深度,须经质量监督部门验槽;7、砌筑基础;8、回填土方;9、浇筑地(圈)梁,留好室外管线穿越洞口;10、砌筑墙体,同时留好门窗洞口;11、浇筑门窗过梁、整体圈梁;12、浇筑首层楼板;13、同样方法墙体砌筑要求高度、(层数);14、屋面进行防水保温15、室内穿越管线;按装门窗、室外粉饰;16、室内粉饰;17、楼梯安装;18、安装厨、浴、器具;19、接通电源、相关线路;20、自检-会检--验收21、交付使用。一、建筑工程类别有哪些1、建筑物按照它的使用性质,通常可分为:第一,生产性建筑:工业建筑、农业建筑工业建筑:为生产服务的各类建筑,也可以叫厂房类建筑,如生产车间、辅助车间、动力用房、仓储建筑等。
    2023-04-05
    442人看过
  • 怎么处理建筑工程中途停工
    一、怎么处理建筑工程中途停工对于理建筑工程中途停工的,如果是由于发包方原因停工的,承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的,可以起诉解决。如果是由于承包方停工的,则发包方可要求承包方承担违约责任,赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的,可以起诉解决。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、建筑工程合同欠款纠纷怎么处理遇到建筑工程合同欠款纠纷的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。如果发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,或者可以请求人民法院将该工程依法拍卖,然后要求优先受偿。或者承包人可以向法院起诉要求发包方支付拖欠的工程款;如果法院判决了发包方还不支付
    2024-01-28
    197人看过
  • 建筑工程施工啥意思
    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。工程施工下设人工费、材料费、机械费、其他直接费等四个明细。其中人工费核算一线工人工资、津贴、伙食、补助,但不包括保险,一线工人保险在间接费里核算;材料费核算构成工程实体的材料耗用,其中包括快拆组件租费、脚手架子管租费等外租材料以及分包部分的核算,如护坡、降水、防水等。一、建筑工程施工的特点1、生产的流动性施工机构(包括人员和机具设备)随建筑物或构筑物坐落位置的变化而整个地转移生产地点。2、生产的单件性每个建筑物或构筑物的结构、构造、造型都不一样,所需的工种与技术、材料品种规格与要求、施工方法、机械设备、劳力组织、生产要素等也都不一样。3、是生产周期长较大的工程施工长达若干年,所需人员和工种众多,材料和设备种类繁杂,交叉作业相互影响大,彼此协调配合工作要求高。4、是露
    2023-03-23
    438人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理
    一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保
    2023-04-18
    310人看过
  • 《建筑工程冬期施工规范》总则:
    (一)为了在建筑工程冬期施工中认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程。(二)本规程适用于工业与民用房屋和一般构筑物的冬期施工。(三)本规程冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5时解除冬期施工。(四)凡进行冬期施工的工程项目,应复核施工图纸;对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。(五)进行冬期施工的工程,除遵守本规程外,尚应遵守国家现行有关标准、规范的规定。土方工程注意事项有哪些?冬期施工应注意问题是什么?大面积的土石方开挖工程现场应该注意的关键点有1、开挖边界。超过了边界线的开挖估计不会计算工程量2、爆破安全管理;3、开挖边坡的排水,尤其是工作面顶端的排水设施,不做好可能到导致工作面塌方,造成安全事故4、施工机械的合理配置,不能出现窝
    2023-08-17
    467人看过
  • 施工质量验收规范:建筑基础工程
    对于砂砾石地基、灰土地基、粉煤灰地基、土工合成材料地基、强夯地基、注浆地基和顶压基础,竣工后的结果必须满足设计要求。高压旋喷桩复合地基、水泥土搅拌桩复合地基、振冲桩复合地基、砂桩地基、灰土挤密桩复合地基和夯实水泥土桩复合地基,承载力的数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3个。有单桩强度检验要求时,其数量应为总数的0.5%-1%,但不得少于3根。《建筑工程施工质量验收统一标准》第二条规定,各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。施工质量验收规范有哪些?1、按照发布等级可以分为:国家标准、地方标准、行业标准、企业标准;按照遵守严格程度可以分为:推荐性标准、强制性标准(相应的标准条文也可以分为:一般性条文、强制性条文)2、一般标准的严格程度是:国标是最基本的,地方标准要严格一些,企业标准是最严格的。标准执行的原则是谁严格执行谁。3、国家标准目前主要有(按照分部工程的划分
    2023-06-30
    187人看过
  • 建筑工程施工员证过期半年怎么办
    施工员证过期怎么办?施工员证过期了,需要重新办理,只能重新考取证书。根据国家建筑企业持证上岗要求,提高建筑行业从业人员专业管理水平的宗旨,常年为建筑行业举办专业管理岗位人员培训班;聘请具有建筑行业实践教学经验的教师授课,确保教学质量。通过培训考试的,由中国建设教育协会颁发岗位证书。以中国建设教育协会为命题,培训结束时由我机构独立主持考试,批卷,上报成绩。考试合格后2周内,由中国建设教育协会颁发《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训证书》。暂住证过期了怎么办理2016年实行居住证办理,公民暂住证到期是无法办理续证的,需要带上相关资料申请办理居住证。居住证到期,一般要求在有效期满前1个月内办理续证。居住地住址证明包括房屋租赁合同、房屋产权证明文件、购房合同或者房屋出租人、用人单位、就读学校出具的住宿证明等;就业证明包括工商营业执照、劳动合同、用人单位出具的劳动关系证明或者其他能够证明有合
    2023-08-07
    296人看过
  • 建筑工程无证施工如何处罚
    一、建筑工程无证施工如何处罚根据《中华人民共和国建筑法》第七条的规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;若建设单位未向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证就开工建设,即是属无证施工违法建设行为。二、无证施工有哪些影响和危害主要表现为:扰乱了建筑市场秩序,建筑工程质量、结构和施工安全得不到有效保障;违反法律规范实施的建筑行为,其重大的影响是降低了建筑从业群体对勤劳工作、守法诚信等价值观念的认同,严重破坏法律法规的公平、公正性;一些违法从事建筑活动的单位和个人在建筑活动中,意图绕开监管部门的监督,有的采用未经检验、检测的材料用于建筑工程,甚至于将建筑工程违法发包给不具备相应资质的单位或个人承建,导致严重的质量安全隐患,一旦发生事故,将对人民群众的生命和财产造成极大损害。三、办理建筑工程施工许可证需
    2023-06-07
    79人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑工程施工完成后需要多久进行竣工
      甘肃在线咨询 2021-11-17
      工程竣工后,没有具体规定竣工验收需要多长时间。但建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等相关单位进行竣工验收。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应具备以下条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构件和
    • 建筑工程内建筑物需要办理建筑施工许可吗?
      辽宁在线咨询 2022-11-27
      构筑物应当办理建筑工程施工许可证。 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工都应当申领施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。 如果构筑物的工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的,可以不申请办理施工许可证,但仍需留意省级人民政府
    • 建筑工程逾期未完成施工如何进行处理
      安徽在线咨询 2022-11-21
      建设工程施工逾期竣工,根据双方签订的施工合同约定的条款,主张违约方(建筑公司或承包方)承担违约责任,赔偿损失。协商不成,到法院起诉,申请查封违约方的财产,承担违约责任。 《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《民法典》第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工
    • 建筑工程和建筑工程施工有什么区别
      海南在线咨询 2024-08-29
      1、二者关系不同:建设工程是一个大项,建筑工程是其中之一。包含与被包含的关系。 2、二者概念不同:建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。 3、实际工程中施工例子不同:桥梁、水利枢纽、铁路、港口工程以及不是与房屋建筑相配套的地下隧道等工程均不属于建筑工程范畴。 建筑工程仅指工业与民用建筑物的新建、扩建、改建。如住宅、商场、剧院、工厂车
    • 建筑施工流程和工程都需要什么材料
      陕西在线咨询 2022-05-20
      房屋他项权证的办理需要房地产开发商和购房者共同提交资料: 1、房地产抵押权设立登记申请表原件; 2、房产档案馆查档证明原件; 3、登报声明《房屋他项权证》遗失作废的公告; 4、房屋所有权证复印件(校对原件); 5、抵押权人及抵押人共同出具的情况说明; 6、抵押人为个人,提交身份证复印件(校验原件),如为共有房产(包括夫妻共有房产),还须提交其他共有人的身份证复印件(校验原件);抵押人为单位的,提供