审批工程延期的责任单位是谁?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-11 11:43:28 292 人看过

工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:

1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;

3、异常恶劣的气候条件。

工程延期的审批程序是怎样的?

工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,两者是不同的概念。工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

工程延期的审批原则:

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

工程延期的审批程序:

1、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

2、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

3、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

4、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 23:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 工程延期有哪些审批程序
    1、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。2、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等;D、异常恶劣的气候条件;E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监
    2023-06-18
    250人看过
  • 新乡市延期交房施工单位有责任吗
    关于在住宅楼宇销售交易过程中,房地产开发企业所承受的交房任务不应仅止于传统意义上的交钥匙阶段,更应当包括提供相关证明文件、签署房屋交接单等明确手续在内。在购房合约中,对于逾期交房及逾期办证两大部分分别明确了违约责任,但同时也设定了若房地产开发商承担了因逾期交房产生的相关责任之后,逾期办证的违约责任将不再予以追究。在这种情况下,此类约定应被视为赋予房地产开发商豁免按时办理房产证书义务的无效格式条款。因此,从法律层面来看,即便存在上述约定,房地产开发企业仍需按照购销合同中的具体约定,继续承担逾期交房与逾期办理房产证书两项业务的所有违约责任。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;(二)商品房买卖合同的
    2024-08-04
    272人看过
  • 辅助性工作工伤认定的责任单位是谁?
    一、辅助性工作工伤认定的责任单位是谁?1、在工伤认定程序中,劳务派遣单位作为申请工伤认定的责任主体,用工单位则协助工伤认定的调查核实工作。2、在职业病诊断、鉴定程序中,用工单位则处于主导地位,负责处理职业病诊断、鉴定相关事宜,并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料,在此过程中,作为用人单位的劳务派遣单位则应当提供被派遣劳动者职业病诊断、鉴定所需的其他材料。二、辅助性工作岗位与合同工之间有什么区别?劳务派遣又称人力派遣、人才租赁、劳动派遣、劳动力租赁、雇员租赁,是指由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同,把劳动者派向其他用工单位,再由其用工单位向派遣机构支付一笔服务费用的一种用工形式。劳动力给付的事实发生于派遣劳工与要派企业(实际用工单位)之间,要派企业向劳务派遣机构支付服务费,劳务派遣机构向劳动者支付劳动报酬。合同工:企业、事业单位
    2024-01-29
    76人看过
  • 批准逮捕和起诉刑事案件的责任单位是谁?
    刑事案件应当经县级以上公安机关负责人批准,制作提请批准逮捕书,人民检察院起诉。连同案卷材料、证据,一并移送同级人民检察院审查批准。逮捕犯罪嫌疑人、被告人的批准权或者决定权属于人民检察院和人民法院。对于公安机关移送要求审查批准逮捕的案件,人民检察院有批准权。起诉前的鉴定费用由谁承担起诉前的鉴定费用应当由负有举证义务的一方承担而不是应当由被告承担。也就是说谁对待证明事实负有证明义务,谁就承担有关鉴定费、评估费。具体的做法有:1、初次鉴定费用由公安机关承担;2、犯罪嫌疑人、被害人或被害人的法定代理人、近亲属、诉讼代理人提出重新鉴定申请,经检察长批准,由人民检察院承担;3、犯罪嫌疑人的辩护人或者近亲属以犯罪嫌疑人有患精神病可能而申请对犯罪嫌疑人进行鉴定的,鉴定费用由请求方承担。《刑事诉讼法》第十九条规定,刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司
    2023-07-18
    228人看过
  • 罪犯剩余刑期执行的责任单位是谁?
    被判有期徒刑罪犯剩余刑期在交付执行刑罚前三个月以下的,由拘留所执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,执行的依据判决和裁定,在发生法律效力后执行。以下判决和裁定是具有法律效力的判决和裁定,未在法定期限内上诉、抗诉的判决和裁定,最终判决和裁定,最高人民法院批准的死刑判决和高级人民法院批准的死刑缓期执行两年的判决。根据有关法律法规,公安机关应当依法将被判处有期徒刑的罪犯送监狱执行刑罚。被判有期徒刑罪犯的假释要求是什么被判有期徒刑罪犯的假释要求是执行原判刑期二分之一以上。假释,是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后,因其遵守监规,接受教育和改造,患有严重疾病,确有悔改表现,不致再危害社会,而附条件地将其予以提前释放的制度。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十九条判决和裁定在发生法律效力后执行。下列判决和裁定是发生法律效力的判决和裁定:(一)已过法定期限没有上诉、抗诉的判
    2023-07-03
    121人看过
  • 装修工期延误的责任是由谁承担
    一、装修工期延误的责任是由谁承担装修公司延误工期,应当由装修公司承担责任。承担违约责任的方式有承担违约金、赔偿损失以及解除合同等。若是双方可以达成合意的,可以签订补充协议。法律依据;《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、装修合同应包含哪些条款装修合同应包含以下条款:1.合同双方的基本信息;2.房屋地点、面积;3.装修风格、具体内容;4.装修款的金额、支付方式与期限;5.竣工期限、验收标准;6.违约责任;7.纠纷解决办法。根据《民法典》第四百七十条的规定,合同的
    2023-10-17
    442人看过
  • 劳务派遣工资的发放责任单位是谁?
    劳务派遣工资的发放是是用工企业按月派遣员工出勤情况,确定派遣员工应发工资总额、社保经费、加班费、个人所得税、住房公积金等,每月按照合同约定的时间,把钱打到派遣公司财务帐上,然后由劳务派遣公司代发全部派遣员工的工资。劳务派遣工资劳务派遣者一般享有与用工单位的劳动者同工同酬的工资待遇。用工单位无同岗位其他劳动者,派遣单位就可参照用工单位所在地相同或相近岗位劳动者的劳动报酬来向其支付工资。劳务派遣又称人才派遣、人才租赁、劳动派遣、劳动力租赁、雇员租赁等等,是指由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同,然后把劳动者输送到其它用工单位的行为。一般由用工单位向派遣机构支付一笔服务费用,然后由劳务派遣公司发放工资。这样的用工模式不但能大大降低用工成本,还能低成本地满足公司短暂性的用工需要。根据《工资支付暂行规定》第七条,工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付
    2023-07-24
    429人看过
  •  缴纳职工大病保险的责任单位是谁?
    职工大病救助保险由用人单位承担,个人依法享受社会保险待遇并有权监督单位缴费情况。同时,用人单位和个人需依法缴纳社会保险费,并享有查询缴费记录、个人权益记录以及要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等权利。职工大病救助保险由用人单位承担。依据相关法律法规,中华人民共和国境内的用人单位和个人需依法缴纳社会保险费,享有查询缴费记录、个人权益记录以及要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等权利。个人依法享受社会保险待遇,有权监督本单位为其缴费情况。职工应当参加基本养老保险,由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。用人单位和个人需依法缴纳哪些社会保险费?根据《中华人民共和国劳动法》和《社会保险费征缴暂行条例》的规定,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,并缴纳社会保险费。社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。个人缴纳社会保险费的义务对于无业人员或自由职业者来说,可以自己缴
    2023-10-11
    313人看过
  • 填写工程竣工验收意见书的责任单位或个人是谁?
    竣工验收是国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收,并且出具有关法律文书。填写工程是否符合设计要求、是否符合规范规定、工程质量是否符合验收规范的规定、是否满足安全使用的要求。竣工验收指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门,对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验,取得竣工合格资料、数据和凭证。应该指出的是,竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上,前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。竣工验收指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门填写的。工程竣工验收所需的材料(一)建设工程竣工规划验收申请(1份,盖有申请人印章);(二)《建设工程竣工规划验收》申请表;(三)建设工程规划许可证副本及附件(定位红线图、施工图等);(四)竣工资料,修测的竣工地形图
    2023-07-07
    294人看过
  • 拆迁款的发放责任单位是谁?
    国务院建设行政主管部门对全国城市房屋拆迁工作实施监督管理。县级以上地方人民**负责管理房屋拆迁工作的部门【拆迁办】对本行政区内的城市房屋拆迁工作实施监督管理。建设局的拆迁办公室城管。拆迁办。拆迁办房产局下属的拆迁办公室.简称拆迁办房屋拆迁是一种中介行为,所以它的主管部门是根据各自地方的管理而定的,大的主管部门为各地的建设厅,小的主管部门根据各地有建设局或房管局,还有可能是中介办。独生子女费是哪个部门发放的独生子女补贴一般由户籍所在地乡镇或街道办事处发放,可以直接去户籍所在地领取,也可以持户口簿到村委或者居委领取。该款项会发放到村委或者居委,由他人代为发放到个人手中。办理领取《独生子女证》的程序:夫妻双方及其子女都为本市农村常住户口或者城镇常住户口的领证程序:1、由女方到所在单位领取《独生子女证申请审批表》。2、经双方单位初审同意后,送女方常住户口所在地的乡人民政府或街道办事处审核需携带户口
    2023-07-05
    443人看过
  • 确认劳动合同有效期的责任单位是谁?
    劳动合同的效力由谁确定实践中,对劳动合同效力的确认,应当由当事人向劳动争议仲裁委员会、人民法院提起确认之诉。所谓的确认之诉,是指一方当事人请求仲裁机构或人民法院确认其与对方当事人之间争议的法律关系是否存在或者存在的具体状态之诉。确认之诉有肯定确认之诉和否定确认之诉之分。申诉请求应当这样写:请求依法确认申诉人与被诉人之间订立的劳动合同无效。劳动合同有效期一般是多少年劳动合同没有明确的有效期。根据双方的约定,劳动合同可以签订任何期限,也可以签订无固定期限的合同,劳动者可以与用人单位协商,从签订劳动合同开始就生效。根据《中华人民共和国劳动合同法》第十二条的规定,劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定任务为期限的劳动合同。第三十七条规定,劳动者可以提前三十日书面通知用人单位,解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三天通知用人单位,可以解除劳动合同。《劳动合同法》第二十六条规定:对
    2023-07-12
    474人看过
  • 集资诈骗罪单位员工责任人是谁
    《刑法》第一百九十二条规定了集资诈骗罪,该罪的犯罪主体除了自然人之外,还包括了单位。《刑法》第二百条规定,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明确规定,而要视具体情况而定。1、直接负责的主管人员,是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是指单位的主管负责人,包括法定代表人。2、其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。
    2023-06-12
    359人看过
  • 单位未按时申报工伤责任是谁负
    单位未按时申报工伤的,在此期间由单位来承担赔偿责任。符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用,例如治疗工伤的医疗费、康复费等,都由单位来支付。一、在外地打工受工伤如何索赔?劳动者外出打工受工伤的,可以依法先申请工伤认定,再申请劳动能力鉴定,最后就可以依法申报工伤待遇。工伤待遇包括但不限于停工留薪期间的工资照常由用人单位支付,以及治疗工伤所需要的费用由工伤保险基金进行支付等。二、工伤赔偿有没有期限?对于申请工伤待遇赔偿从期限上来看可以分两种。一种是参加工伤保险的赔偿。这里需要注意的期限与工伤认定一样,即用人单位必须在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。如用人单位在依法规定的时限内提交工伤认定申请的,在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。因此,需提醒参保的用人单位切莫小视工伤认定30日的期限。另一种
    2023-06-21
    277人看过
  • 施工单位延期延期交房是合法的吗
    若商品房开发商延迟交付房屋,这并不属于违法行为,然而却构成了违约。根据相关法律规定,若经过买受人的书面催促并给予其合理期限后,开发商仍然未能按期履约,那么买受人将无法解除该合同,但他们有权向开发商索取相应的经济补偿以弥补损失;而如果开发商在收到书面催促后,在合理期限内仍然未能履行义务并且未能提供充分的正当理由来解释其逾期原因的话,那么买受人则有权利解除该合同,同时所有因此产生的经济损失都应由开发商负责承担。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2024-07-31
    398人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建设工程审批延期
      北京在线咨询 2022-03-22
      建设单位和有关部门应自核发选址意见书(函)、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证一年内,自核定规划条件和审定建设工程设计方案二年内办理其他相关建设审批手续。逾期未办理或者未经原审批部门同意延期的,期满后原批准、核定、审定文件失效。上述文件需要延期的,建设单位和个人应当在有效期届满三十日前向城乡规划主管部门提出申请,经批准可以延期一次,延期不超过一年。
    • 拘传延长的审批权的程序是哪些?由谁审批?
      湖北在线咨询 2022-08-19
      这位朋友我来给你说一下延长拘传需要谁审批吗这个问题吧:新《刑事诉讼法》第一百一十七条第二款规定:传唤、拘传持续时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。上述规定,明确了在什么条件下,传唤、拘传时间可以从12小时延长到24小时。针对这一款规定,笔者认为,需重点把握“案情特别重大、复杂”的界定问题。 一直以来,刑事法律条文中规定的“重大
    • 建设单位前期审批流程
      云南在线咨询 2023-10-27
      建设单位前期流程:编制项目建议书。开展可行性研究和编制设计任务书。进行设计。安排计划。进行建设准备。工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后工作次序。 《建设工程质量管理条例》第八条建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。
    • 延期审理谁批准?
      澳门在线咨询 2022-08-07
      (一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的; (二)当事人临时提出回避申请的; (三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的; (四)其他应当延期的情形
    • 建设单位拖欠工程款2个月是谁的责任
      浙江在线咨询 2023-08-04
      工程款拖欠会带来较多的社会问题,具体表现在: 1、一是农民工的工资拖欠,影响社会稳定。我国政府前几年在春节前都要帮农民工讨工钱,表面看是施工方拖欠,其实,更深层次的原因是业主方拖欠工程款。业主拖欠施工单位的,施工单位就没钱付工资。所以每到年末,多数被拖欠的承包商感到年关难过,有时还会到银行贷款,支付民工工资,以缓解舆论压力。 2、二是严重影响到企业的运作,破坏建筑行业的经济秩序。垫资承包(我国虽明