工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-08 15:34:10 249 人看过

施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工,则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工,停工期间应从工期中扣除。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。5、在施工过程中,发包人指定的分包商与承包衔接不当的实践中,通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等部分工程分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定单位施工的情况。但在施工过程中,承包人与分包人之间可能会因施工衔接不当而延误工期。在这种情况下,发包人应承担相应的延误工期责任。6、工程质量鉴定根据最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期限为顺延工期。工程质量的鉴定是否可以作为延长工期的原因,主要以工程质量是否合格为判断标准。工程质量鉴定合格的,应当将鉴定期限作为延期工期;相反,工程质量鉴定不合格的,工期不得延期,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任。

建筑工程施工监理合同应该怎么签

1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定

目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。

2、严格审查发包人资质等级及履约信用

施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

3、关于工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容

工期、质量、造价是建设工程施工永恒的主题,有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容。

4、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定

一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。

5、总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系

6、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限

7、不可抗力要量化

施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作为详细规定,发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。

8、运用担保条件,降低风险系数

在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度,来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 17:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工监理相关文章
  • 工程变更和变更价款的计算
    因为设计单位对工程的设计深度的原因,以及工程的实际情况、现场的复杂环境具有某些不可预测性,因此在施工过程中不可避免地会出现设计变更、现场协商变更等可能导致工程价款变更的工程变更。变更工程价款应按照下列方法计算:一、中标价或审定的施工图预算中已有与变更工程相同的单价时,应按已有的单价计算。二、中标价或审定的施工图预算中没有与变更工程相同的单价时,应按定额相类似的项目确定变更价格。三、中标价或审定的施工图预算或定额分项没有与变更工程相同或类似的单价时,应由乙方编制一次性补充定额单价送甲方代表审定并报当地工程造价管理机构备案。
    2023-06-10
    357人看过
  • 工程合同变更的原因以及工程合同变更包括哪些
    一、工程合同变更的原因工程合同变更的主要原因为:1.承包人原因:指承包人在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质结构等情况不一致而提出来的工程变更。2.监理原因:监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等,或者是出于工程协调和对工程目标控制有利的考虑,而提出的施工工艺、施工顺序的变更。3.合同原因:原定合同部分条款因客观条件变化,需要结合实际修正和补充。4.环境原因:不可预见自然因素和工程外部环境变化导致工程变更。二、工程合同变更包括哪些工程合同变更的内容一般包括:1.设计变更;2.现场变更签证(现场变更分为甲方提出的变更和施工单位根据实际情况提出经甲方同意的变更);3.材料品种的变更;4.材料价格和涨跌;5.国家相关法规的政策性调等。三、工程合同变更需要满足的条件有哪些工程合同变更需要满足的条件有:1.存在变更的法定事由如果建设工程施工合同履行过程中
    2022-06-09
    355人看过
  • 木结构建筑工程施工合同中的变更条款怎么变更
    根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。根据《民法典》第543条:当事人协商一致,可以变更合同。
    2022-02-26
    180人看过
  • 建筑工程施工合同可否中途变更
    建筑工程施工合同是可以中途变更的,但需要合同的双方当事人协商一致才能变更,并变更内容不违反法律规定。《民法典》第五百四十三条【合同变更条件】当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。一、建筑工程合同纠纷如何分配纠纷中的举证责任1、实际施工人应对其具备向发包人主张工程款的权利,即工程款代位求偿权成立的基础法律关系承担举证责任。首先需举证证明其对债务人(即承包人)享有合法的到期债权,其次实际施工人需证明承包人未履行支付工程款的义务,再次实际施工人需举证证明承包人对发包人享有合法的工程款债权。2、在建设工程施工纠纷中,“合法的到期债权”即指工程款已经由双方结算完毕且支付工程款的期限已经届满。因实际施工人与承包人之间系合同相对方,故实际施工人应当举证证明其与承包人之间的工程款已经结算且逾履行期。而对于承包人与发包人之间的的工程款是否已经结算,仍
    2023-02-19
    377人看过
  • 影响工程合同变更执行的因素有哪些,工程合同变更程序
    一、影响工程合同变更执行的因素有哪些影响工程合同变更执行的因素一般有:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求。6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。二、工程合同变更程序工程合同变更程序如下:1.变更的提出。在合同履行过程中,监理人认为可能发生通用条款约定变更情形的,可向承包人发出变更意向书;承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在合同约定情形的,在14天内向监理人提出书面变更建议。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的
    2022-06-12
    58人看过
  •  工程变更对监理费的影响
    根据委托监理合同,业主向监理企业支付的监理酬金被称为建设工程监理费。监理费的计算方法主要有:按建设工程投资的百分比计算法、工资加一定比例的其他费用计算法、按时计算法、监理成本加固定费用计算法、固定价格计算法。是否增加监理费主要看监理合同的约定。根据委托监理合同,业主向监理企业支付的监理酬金被称为建设工程监理费。它是构成工程概(预)算的一部分,在工程概(预)算中单独列支。监理费的计算方法主要有:(1)按建设工程投资的百分比计算法。这种方法是按照工程规模的大小和所委托的监理工作的繁简,以建设工程投资的一定百分比来计算。(2)工资加一定比例的其他费用计算法。这种方法是以项目监理机构监理人员的实际工资为基数乘上一个系数而计算出来的。(3)按时计算法。这种方法是根据委托监理合同约定的服务时间(计算时间的单位可以是小时,也可以是工作日或月),按照单位时间监理服务费来计算监理费的总额。(4)监理成本加固
    2023-09-03
    420人看过
  • 施工方工程设计变更申请的程序
    一、施工方工程设计变更申请的程序工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。二、建筑工程合同的内容建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、
    2021-08-23
    375人看过
  • 施工变更及确认程序
    法律综合知识
    一、施工变更及确认程序在项目施工过程中,规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量增、减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程,为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。二、建筑工程开工前的准备工作有哪些?土方工程是建筑工程施工中主要工种工程之一,包括一切土(石)方的挖掘、填筑、运输以及排水、降水等内容。土方工程具有工程量大,施工条件复杂,受地质、水文、气象等条件影响较大。因此,在组织土方工程施工前,应作好必要的准备工作,以确保工程质量。1、应具备的技术资料建设单位应向施工单位提供当地实测地形图(包括测量成果)、原有地下管线或构筑物竣工图、土石方施工图以及工程地质、气象等技术资料,以便编制施工组织设计(或施工方案),并应提供平面控制点和水准点,作为施工测量和工程验收的依据。2、障碍物清理对施工区域内的所有障碍物,如已有建筑物或构筑物、道路、沟渠、通讯、电力设备、地上和地下管道、坟墓
    2021-12-22
    70人看过
  •  工程变更在施工合同履行过程中的表现形式
    工程变更是施工合同履行过程中的一种形式,包括更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸,增减合同中约定的工程量,增减合同中约定的工程内容,改变工程质量、性质或工程类型,改变有关工程的施工顺序和时间安排,以及为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。在施工合同履行过程中,工程变更的形式包括以下几种:1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。2.增减合同中约定的工程量。3.增减合同中约定的工程内容。4.改变工程质量、性质或工程类型。5.改变有关工程的施工顺序和时间安排。6.为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。施工合同工程变更形式根据我国《民法典》第五百零二条规定,施工合同工程变更形式包括工程变更指令、工程变更指示和工程变更确认。其中,工程变更指令是承包人向发包人提交的工程变更设计或施工图纸,发包人收到工程变更指令后,应在14天内发出工程变更指示。工程变更指示应说明工程变更的内容、范
    2023-11-10
    121人看过
  • 工程施工合同备案后可以人员变更么?
    一、工程施工合同备案后可以人员变更么?首先,工程施工合同不需要进行备案。其次,签订了施工合同之后,人员也可以进行变更。但人员的变更需要合同双方当事人协商达成一致的意见后才能变更,并将变更的合同或补充合同及时作出修改。二、建设工程施工合同的主要内容有哪些方面?1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。
    2024-01-18
    304人看过
  • 工程变更的情形
    合同内容
    一、工程变更的情形在建筑工程中,因发包人的原因导致的工程变更,往往会导致承包人的工程量增大、工期延误等,从而造成损失。一般情况下,可能导致承包人损失的常见工程变更有:1、设计图纸与工作量表中的要求不符设。如尺寸、大小有误需要修改,导致工程量增加。2、现场施工条件与设计图纸要求相差较大,大幅度地增加了工作量。3、设计变更。在施工途中,发包人修改设计图,到承包人增加了工程量,工期延误。4、业主已批准施工进度计划,要求加速施工,应付赶工费。需要注意的,因发包人原因导致的工程变更不限以上所述情形,在实际建筑工程中,会有各种各样的情形,如冬季、雨季、夜间施工增加费等,承包人应当根据实际情况,提出相应的索赔要求。二、合同变更的条件首先,我国《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。其次,合同变更的条件主要有:1、存在着合法有效的合同关系。2、合同内容发生变化,如上所述,狭义的合同变更
    2023-05-27
    295人看过
  • 什么是施工合同的变更
    工程合同变更,是指施工承包合同依法成立后,在工程实施过程中,发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求,以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更。一、工程变更的情形有哪些(一)业主保留建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。(二)由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。(三)由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修改施工方案和变更施工计划。(四)由于应用新的技术和知识,可以大幅度降低成本,有必要变更原设计、实施方案或实施计划。(五)由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。(六)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。(七)由于合同实施出现问题,必须
    2023-03-01
    100人看过
  • 监理工程师变更注册相关程序
    按照《监理工程师资格考试和注册试行办法》(建设部令第18号)、《工设监理单位资质管理试行办法》和《监理工程师资格考试和注册试行办法》的实施意见([92]建建监字第21号)的规定,注册监理工程师有下列情况变化时,应及时办理变更注册手续。1、监理工程师职称或专业发生变化;2、监理工程师调换监理企业;3、监理企业名称变更;4、监理企业撤销、合并等。为使变更注册人员了解有关手续,现将有关程序和要求公布如下:一、经本人提出变更申请,填写监理工程师变更注册申请表,附监理工程师资格证书和身份证(复印件)及其它有关证明材料。二、原聘用企业签署意见并加盖公章。三、原注册地(省、自治区、直辖市、中央管理的总公司)注册主管部门签署意见、加盖公章。并在《监理工程师岗位证书》上加盖作废章。四、现聘用企业签署意见并加盖公章。五、现注册地(省、自治区、直辖市、中央管理的总公司)注册主管部门收回原《监理工程师岗位证书》,
    2023-06-07
    99人看过
  • 工程变更合同的相关知识
    一、工程变更合同含义所谓工程变更,在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更。二、工程合同变更的几种常见情况工程合同变更,是指施工承包合同依法成立后,在工程实施过程中,发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求,以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更,最常见的工程变更有以下几种情况:1、业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。2、由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。3、由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修
    2023-06-01
    208人看过
换一批
#建筑工程施工
北京
律师推荐
    展开

    必须实行实行监理的建设工程: (一)国家重点建设工程; (二)大中型公用事业工程; (三)成片开发建设的住宅小区工程; (四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程; (五)国家规定必须实行监理的其他工程。... 更多>

    #工程施工监理
    相关咨询
    • 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的
      广东在线咨询 2023-01-16
      在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定。
    • 怎么定工程合同的竣工日期和已竣工的工程日期
      吉林省在线咨询 2021-11-30
      竣工是指承包商完成施工任务。一般而言,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。但在实践中,承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差,因此确定竣工日期非常重要,因为它涉及到工程款的支付时间和利息的计算时间、逾期竣工违约金和违约金的金额、工程风险转移等重要问题。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》明确规定了竣工日期。1、双方签字确认竣工日期的,确认日期为竣工日期。
    • 建筑工程变更合同日期的条件
      山西在线咨询 2023-01-15
      1、工程量增加 施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。 2、发包人变更设计 若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料 若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些
    • 施工合同规定工程变更包括
      宁夏在线咨询 2022-08-09
      建设工程施工承包合同的公平合理是基于签订合同时的承包范围、设计标准、施工条件等静态前提下的,合同中所规定的双方权利和义务也是以此为基础的。由于建设工程项目具有不确定性、周期长等特点,因此,在施工承包合同的履行过程中,这种静态的前提往往会因为工程发生变更而被打破,则有必要在新的承包范围、在新的设计标准或在新的施工条件等前提下,建立新的平衡,追求新的公平和合理,这需要事先约定权利和义务分配的程序来保证
    • 工程合同变更施工单位怎么把
      贵州在线咨询 2022-07-12
      工程合同变更施工单位怎么办在我国法律中有明确规定。工程变更牵涉的范围非常复杂,与公司内的所有部门如研究开发、生产工艺、市场营销、生产计划及物料管理、生产部门、采购与外协、管理部门、财务部门、售后服务管理部门等都有关系,因此,变更申请与变更指令的管理工作就显得特别重要,务必确定所有部门都了解状况并进行相关的配合工作,使变更工作得以顺利进行。PLM系统能够提供工程变更申请与变更指令的单据,让用户录入后