新房装修和装修公司发生合同纠纷怎么处理-法师兄

新房装修和装修公司发生合同纠纷怎么处理

来源：互联网时间： 2023-03-23 03:30:21 127 人看过

新房装修与装修公司产生合同纠纷的维权方式是当事人与装修公司之间可以协商处理，自行和解；可以由第三方调解，达成调解协议；可以向仲裁机构申请仲裁；也可以向法院起诉维权。

《民事诉讼法》第一百二十条规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

一、欠钱不还人失踪了怎样讨债好？

欠钱不还人失踪了，可以人民法院起诉。法院立案后，会采用公告送达的方式送达文书。

根据《民事诉讼法》第一百一十九条的规定，起诉必须符合下列条件：

（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（二）有明确的被告；

（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百二十条规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。

书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

二、该如何选择合同纠纷的解决方式？

当事人可根据本人的实际需要、成本大小等因素来选择合同纠纷的解决方式，具体有：1、自行和解；2、由第三方调解解决；3、向法院起诉或者通过向仲裁机构申请仲裁来解决。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百二十条规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。第一百四十八条规定，人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多笔录相关文章

鉴定结论
一般装修装饰装修施工质量纠纷怎么处理

处理装修工程质量问题纠纷的方式是：购房者可以与开发商先行协商，要求开发商限期整改；装修质量瑕疵不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的，购房者可以要求解除房屋买卖合同，并要求开发商赔偿相应的损失。一、遇到房屋质量不合格时如何退房？房屋质量不合格申请退房的程序是：购房者可以参照购房合同，按合同约定条款对照房屋出现的质量问题要求开发商依法进行修复和损失赔偿；因房屋主体结构质量不合格不能交付使用、或房屋交付使用后房屋主体结构质量经核验确实不合格的，购房者可以退房。二、发现房屋有质量问题要怎么解决(一)找开发商协商如果发现质量问题，首先找开发商，因为购房者与开发商有着直接的合同关系。开发商作为商品房的生产商和销售商，对商品房质量承担最终责任。开发商与购房者的质量关系通过《商品房购销合同》和《商品房住宅质量保证书》来约束，如果购房者因质量问题要求赔偿损失，应由开发商向购房者赔偿，开发商再根据质量原因

2023-03-30

87人看过
房屋装修
房屋装修纠纷有哪些怎么解决房屋装修纠纷

一、房屋装修纠纷有哪些1、琐粹的质量纠纷：家装质量出现问题，作为合同的甲方——业主提出异议，要求对方解决是一件很正常的事情。曾有这样一件事情，有一个家装工程在施工过程中业主新发现了质量问题，当时他为了不给施工方找麻烦，就放了对方一马，也没有向对方提出;可是他没有想到的是，对方把他的这种态度看成了软弱和外行，结果工程越干越差，到他忍无可忍的时候，局面已经无法收拾。2、工程项目确认的纠纷：有这样一些工程，由于合同双方在签订装修合同的时候对有的项目并没有讲明白，而现场交底时，又进行得马马虎虎，结果在施工过程中双方才发现，对项目内容的理解相距甚远。3、关于工程进度的纠纷：很多家装工程都不同程度地存在着拖进度的问题;其中有一个最为主要的原因是由于施工方在签订家装合同时并没有认真细致地对工程进行分析，做出合理的施工计划;还有一个原因就是，工程出现变更，但是工程进度并没有做出相应的调整。4、关增减项的纠

2023-06-01

203人看过
房屋装修
和装修公司签房屋装修合同应注意哪些

签订房屋装修合同的注意事项有：注意明晰是否注明所使用装饰材料的具体品牌及型号规格，以避免以次充好、偷梁换柱的行为；注意关于装修完成后是否保修、包修有无明确约定；注意是否明确约定装修的具体要求和完工日期、监理和质检到场时间和次数，避免粗制滥造、拖延工期。一、大包装修合同注意事项1、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。没有注意这两点，给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期创造了条件。2、付款方式的确定，一般的装修合同，约定首付10％，每段工序完成验收后付单项工程款的70％，在整体工程竣工后付到总工程款的80％。出具审计报告或结算清单。付到总工程款的95％，剩余工程款5％于竣工验收合格之日起两年返还质保金。．所以建议在签订合同时候，能把首付压到30％，中期交纳30％．中期款一般合同上约定的中期付款时间，只是简单的标明“工程过半，木工收口”。但是一个工地往往是多项目交叉作业，正规的工期过半应该是：木

2023-06-20

85人看过
股权转让
合同纠纷：装修公司能否退款？

装修公司通过欺骗手段让客户签署了合同,如果受害者遭受了欺诈,他/她有权力向人民法院或仲裁机构申请撤销该合同。根据《民法典》的相关规定,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。装修公司通过欺骗的手段让客户签署了合同，如果受害者遭受了欺诈，他/她有权力向人民法院或仲裁机构申请撤销该合同。根据《民法典》的有关规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。欺诈合

2023-10-03

368人看过

营业执照
签了装修合同发现装修公司不靠谱怎么办

可以采取的办法：1、与对方协商处理；2、向消协投诉反映；3、向法院起诉维权。一、装修公司没有工商注册怎么办1、关于装修公司没有工商注册。根据《无照经营查处取缔办法》第三条对于依照法律、法规规定，须经许可审批的涉及人体健康、公共安全、安全生产、环境保护、自然资源开发利用等的经营活动，许可审批部门必须严格依照法律、法规规定的条件和程序进行许可审批。工商行政管理部门必须凭许可审批部门颁发的许可证或者其他批准文件办理注册登记手续，核发营业执照。2、《无照经营查处取缔办法》第四条下列违法行为，由工商行政管理部门依照本办法的规定予以查处：（1）应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为；（2）无须取得许可证或者其他批准文件即可取得营业执照而未依法取得营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为。二、装修公司合同注意事项1、装修合同注意事项：使用国家统一合同文本有的

2023-02-25

248人看过
合同内容
装修频遇纠纷，选择装修公司要慎重

新房装修成半拉子工程就是这个衣橱，他们的尺寸做得太小了，根本就挂不了衣服，原因就是设计不合理。10月8日，周先生指着房门南侧的衣橱说道。也就是因为这个衣橱，最终导致了周先生的新家装修陷入了烂尾风波。从8月17日至今，新房里剩下的只有横七竖八的木料，而不见装修工人的身影。今年4月30日，周先生领到了部队营房处发给的位于石家庄市中山西路的空军医院宿舍的新房钥匙后，就紧锣密鼓地策划装饰房屋之事。今年7月，周先生夫妇找到了一家名为石家庄天龙装饰工程有限公司的装修公司。在谈好有关条件后，与其签订了《房屋装修合同》。合同约定，2008年7月9日开工，2008年8月25日竣工，施工期限为45天。2008年7月10日，周先生在向石家庄天龙装饰工程有限公司交了15600元前期款后，瓦工进场铺砌瓷砖，装修正式开始。8月14日，木工进场开工。木工开始头三天，一切还算顺利。第四天，也就是8月17日，施工出现了问题

2023-06-09

355人看过
仲裁机构
装修合同纠纷解决方法：如何解决装修合同纠纷？

装修合同纠纷解决途径如下：1、与装修公司协商解决，如双方能协商解决，尽量协商；2、业主要求消费者协会进行调解。消费者协会是一种可以作为中立第三方调解的民间社会机构；3、向有关行政部门申请；4、根据与装修公司达成的仲裁协议，提交仲裁机构进行仲裁。仲裁具有不开庭审理、一裁终决的效果，解决方案快；5、向人民法院提起诉讼但必须注意的是，一般情况下，如果提出仲裁，就不能再向法院提起诉讼。装修合同纠纷如何应诉合同纠纷应当这样写答辩状：1、被告是自然人的，应当写明其姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，被告是组织的，应当写明法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；2、被告要针对原告的起诉状进行答辩，然后进行认可或者反驳，对起诉状中应当认可的部分，可在答辩状中进行认可，对起诉状中应当反驳的部分，可以进行反驳。《中华人民共和国民法典》第五百三十三条合同

2023-07-07

436人看过
工程造价
装修时没说价格没签合同,发生纠纷怎么处理

当甲乙双方产生矛盾后，要根据合同文本共同分析矛盾产生的原因，友好地协商解决。如乙方处理不当或拒绝处理，甲方可向行业协会或有关管理部门反映，请他们出面与施工方或材料供应商进行交涉，给予解决。倘使再不能解决，那末甲方可继续向工商仲裁部门或法院投诉。交涉投诉时要注意：第一，委托方的投诉要做好取证工作。证据非常重要，空说无凭，一定要掌握证据。第二，必须在行业协会派员或监理人员协助下以事实为根据与施工方或材料供应商进行协商解决。确为价格偏差者则应合理退赔，如属工程质量问题，施工方应无条件返修。如为材质问题，材料供应商应按有关规定给换货或经济赔偿。装修房子纠纷产生原因（一）甲方原因所导致的情形1.装修材料选择不当甲方往往是为了装饰装修住宅才去接触有关装饰装修的常识，他们当中大部分人士缺乏对装饰装修材料的了解，材料选择不当，造成施工完毕后的遗憾。2.装修合同不完善甲方签订的合同不够完善，缺少一些重要条款

2023-06-15

440人看过

仲裁条款
合同纠纷装修诉讼处理方法

首先，起草起诉状，起诉状一般包含以下四个部分：第一，原、被告的身份信息。第二，具体的诉讼请求。第三，具体的事实与理由。第四，具状人，即原告本人签字。其次，确定管辖，一般根据以下步骤确定管辖：第一，合同有约定仲裁条款的，排除法院管辖，适用仲裁解决纠纷；第二，合同没有约定仲裁条款，但有约定法院管辖的，由约定的法院管辖；第三，如果没有约定管辖，则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。确定管辖后，将起草的起诉状和准备好的证据材料提交法院或仲裁。装修合同纠纷起诉状如何写装修合同纠纷起诉状的写法如下：1、写清楚当事人的基本情况，包括原告、被告、第三人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等；2、写清房地产纠纷诉讼请求，说明被告人依法保护其合法权益的具体要求，如要求被告人承担一定的民事责任、要求人民法院撤销、变更或部分撤销行政机关的一定行政行为等；3、写清楚房地产纠纷诉讼请求所依据的事实和原因，在

2023-07-12

72人看过
遗产纠纷
怎么办理租房合同中的装修装饰赔偿纠纷

处理租赁房屋装修装饰赔偿纠纷可以先行私下协商要求对方按照合同约定履行并承担违约责任；协商不成时可以根据当事人之间的租赁协议，交由指定机构进行仲裁；仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼，依法保护自己的合法权益。租房合同中的纠纷如何解决按实际情况，租房合同属于合同纠纷，当事人协商无效的，可以向人民法院起诉，请求人民法院按请求作出相关的判决。第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。第三十三条下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同

2023-07-29

307人看过
仲裁机构
装修合同纠纷时效几年,解决装修纠纷有哪些

一、装修合同纠纷时效几年1、装修合同纠纷时效是3年，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的,不得请求返还。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《住宅室内装饰装修管理办法》第32条在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。二、解决装修纠纷有哪些解决途径1、与装修公司协商解决。2、业主

2023-06-17

271人看过
第三者
怎样处理物业装修纠纷

一、怎样处理物业装修纠纷处理物业装修纠纷的方式为：1.自力救济包括自决与和解。它是指纠纷主体依靠自身力量解决纠纷，以达到维护自己权益的目的。2.社会救济社会救济，包括调解（诉讼外调解）和仲裁。调解是由第三者出面对纠纷的双方当事人进行调停说和，促使他们在互谅互让的基础上达成解决纠纷的协议。仲裁是由双方当事人选定的仲裁机构对纠纷进行审理并作出裁决。仲裁需要有明确的仲裁条款或者仲裁协议。3.公力救济即诉讼。民事诉讼是指法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、判决、执行等方式解决民事纠纷的活动，以及由这些活动产生的各种诉讼关系的总和。二、物业纠纷诉讼时效多长物业纠纷的诉讼时效是三年。法律依据为：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。三、发生物业纠纷可以不交物业费吗物业没有处理好问题拒交物业费是否可以要区分不同的

2023-04-25

378人看过

姓名权
装饰装修合同纠纷合同效力怎么确定?

装饰装修合同纠纷合同效力可以通过向人民法院起诉的方式确定。确认合同效力案件如果涉及到财产，那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第(一)条规定，诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1、不超过1万元的，每件交纳50元;2、超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳;3、超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳;4、超过20万元至50万元的部分，按照1.5%交纳;5、超过50万元至100万元的部分，按照1%交纳;6、超过100万元至200万元的部分，按照0.9%交纳;7、超过200万元至500万元的部分，按照0.8%交纳;8、超过500万元至1000万元的部分，按照0.7%交纳;9、超过1000万元至2000万元的部分，按照0.6%交纳;10、超过2000万元的部分，按照0.5%交纳。如果关于确认合同效力案件是非财产案件，那么根据《诉讼费用交纳办法》第十三条第(二)条规定，按照

2023-06-28

214人看过
不可抗力
何种装修合同易产生纠纷

如果出现工期延误问题，消费者应根据具体情况分别对待：第一种情况是双方均不承担责任的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，即工程量变化或设计变更，不可抗力，及甲方同意工期顺延的其他情况，在消费者即甲方确认的情况下，工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的：因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对

2023-03-18

429人看过