引起工程索赔的主要因素有哪些-法师兄

引起工程索赔的主要因素有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-29 10:22:02 161 人看过

工程建设项目具有一次性(单件性)、体形庞大、施工周期长等特点，这些特点决定了项目实施过程中经常会发生许多不可预见的事件。依据扬子工程建设中发生的情况归纳起来，索赔因素主要有以下几个方面:

1、价格变动的影响。我国目前尚处于由计划经济向社会主义市场经济过渡的阶段，市场经济新秩序的建立，必然引起物价等诸多方面的变化，并且这种变化有时是处于无规律可循的状态，在合同有效期限内，人工、材料、机械费用的变化，无疑会引起工程造价的变化，因此将会对合同履行产生一定的影响。

2、工程设计方面的原因，由于施工图有时不能按期交付，图纸中存在缺陷或错误，施工图的反复修改，造成返工。

3、业主方履约不及时。在现行的工程管理机制中，设备、主要材料大多还由业主方供应。由于设备材料供应不及时，以及品种、规格不符，导致了承包方的索赔。

4、合同不够严密。在市场经济条件下"合同是圣经"，严格地讲合同是由合同协议书、招标文件、投标书、合同专用条款、合同通用条款、图纸、工程量清单及合同履行过程中的补充协议等一系列的文件所组成的，如果这些合同文件在用词上不够严密，文件之间的互相矛盾，将成为产生索赔的重要因素。

5、市场环境的影响。由于建筑市场竞争日趋激烈，导致建筑业经济效益普遍低下，有些企业几乎难以维持，这就使得施工企业对经济效益十分敏感，迫使他们采取“中标靠低价，盈利靠索赔"的策略。

由于上述引起索赔原因的存在，从而构成了在合同履行过程中的索赔事件，承包商提出索赔的事件主要包括:

(1)工作范围的扩大和工程量的增加;

(2)设计变更，设计失误和设计文件交付延迟;

(3)工期改变(包括推迟开工和提前或延迟竣工);

(4)材料代用、·设备材料供应延误;

(5)末按期支付各种款项。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

公司分立
引起公司分立无效因素有哪些

一、导致公司分立无效的原因如下：1、公司分立程序的瑕疵。2、公司分立内容不公平。二、公司分立指一个公司依照公司法有关规定，通过股东会决议分成两个以上的公司。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。三、公司分立的程序是：1、股东会作出同意分立的决议；2、签订分立协议；3、公司编制资产负债表及财产清单；4、及时通知债权人并公告；5、公司分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。一、一人有限责任公司可以分立吗一人有限责任公司能分立。公司分立指一个公司依照公司法有关规定，通过股东会决议分成两个以上的公司。公司分立时，其财产做相应的分割，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内于报纸上公

2023-03-01

477人看过
职业病
职业中毒因素引起的职业病有哪些

职业中毒因素引起的职业病有哪些首先，手脚麻痹，手脚麻木或刺痛。尤其是在空调房，情况更为严重。事实上，这是由肌肉紧张引起的。平时注意椅子和桌子的高度，把椅子的高度调整到手可以自然靠在桌子上的高度，避免手脚直接暴露在风中其次，有干眼症，现在很多工作都离不开电脑，长时间盯着电脑屏幕会对人的眼睛造成伤害。其实我们工作的时候，光线要从侧面照射，光线强度要适当，每小时休息10分钟左右，还有鼠标手。其实，大家都知道，如果有电脑，就会有鼠标。人们使用鼠标时，会拉动腕管内的肌腱，使其处于高张力状态，容易造成手指疼痛、麻木和肿胀。预防性护理是一种人为疾病，应采取四级预防措施，保护接触人群的健康，经济政策，改变生活习惯，避免已知的社会、经济、文化和生活因素增加患病风险，从而预防某种疾病。例如，众所周知吸烟会引起多种慢性病和加重职业病（尘肺病），我们应该改变国家经济政策，禁止青少年吸烟，创建无烟学校，此外，颁布了

2023-05-07

264人看过
探望权
探望权纠纷的引起主要有哪些原因

探望权纠纷的引起主要有如下原因：1、直接抚养子女的一方有协助的义务而拒不协助，或阻碍另一方行使探望权的；2、不直接抚养子女的父或者母，不按照约定或法律规定，履行相关探望义务；3、父或者母探望子女，不利于子女身心健康的；4、引起探望权纠纷的其他主要原因。引起探望权纠纷的原因有什么引起探望权纠纷的原因如下：1、错误认识，部分与子女共同生活的一方错误认为，既然法院把子女判归自己，子女就属于自己，与对方无关；2、报复心理，与子女共同生活的父母一方，出于对对方的报复、刁难等心理，故意甚至强行阻止对方对子女的探视；3、抚养费给付不到位，有的不与子女共同生活的父母一方因经济困难或是其他原因，一时给付不了或不愿给付抚养费；4、不良教育，部分未成年子女在父母一方的不良教育下，对另一方产生错误认识，致使其在感情上不愿接受父母他方；5、探望权滥用，部分未与子女共同生活一方借频繁与子女见面之机干扰对方的正常生活。

2023-07-27

119人看过
继承人
引起拆迁房买卖纠纷的因素有哪些？

拆迁房与普通商品房还是有一定区别的。此类房屋的显著特点是有交易时间限制，而且许多房屋的权属人也不太明晰，因此经常容易引起纠纷。购房者在购买此类房屋时，应擦亮眼睛，多观察多了解，并要注意规避其中的风险。引起拆迁房买卖纠纷的因素有哪些？第一种：拆迁房房价爆升，卖家后悔了卖方不配合办理过户，买方不能办理过户手续，这类纠纷目前是最常见。由于房价上涨，原来几十万的房子，现在市场增值百万元，势必造成出售方的心态不平衡，往往出售人提出价格的补贴。买受人不同意的，出售人便不配合过户，买受人只能起诉。法律对该纠纷的审理，会支持买方的主张，卖方应当无条件办理过户。因为配套商品房合同有效，对双方有约束力。卖方协助买方办理过户手续，是在履行交付的义务。不履行义务的，法院可以判其履行。第二种：突然限购导致拆迁房买卖无法完成配套商品房虽具备过户条件，但由于买家的原因(如限购)无法办理过户等因素，卖家提出解除合同。列举

2023-04-19

120人看过

刑事拘留
引起刑事拘留赔偿的因素

引起刑事拘留赔偿的因素主要有以下几种：第一种是对没有犯罪事实的人予以刑事拘留而引起的赔偿。在犯罪事实根本不存在，或者虽存在犯罪事实，但不是该公民所为，公安机关对这种没有实施危害社会、没有违反刑法规定、不应受刑罚处罚的人进行刑事拘留，应当承担国家赔偿责任。这是一种典型的错误刑事拘留赔偿。第二种情形是，对没有事实证明有重大犯罪嫌疑的人错误刑事拘留引起的赔偿。在这种情形下，由于公安机关没有取得相当确实、可靠的证据证明行为人可能实施了某种犯罪行为，由此作出的刑事拘留应予赔偿。错误刑事拘留赔偿(包括错误逮捕赔偿)的归责原则一直是国家赔偿理论界和实务界争论的焦点。一种观点认为，只要犯罪嫌疑人在被刑事拘留时，有符合刑事诉讼法第六十一条规定的条件之一的，均应是合法拘留，不应赔偿。即便以后因证据不足或者其他原因被释放，也不应影响当时拘留的合法性，当然也不存在国家赔偿的问题。另一种观点认为，错误刑事拘留实行的

2023-06-11

225人看过
法律综合知识
工程结算的主要方式有哪些要素

一、工程结算的主要方式有哪些要素1．按月结算。实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。2．竣工后一次结算。建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。3．分段结算。即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。4．目标结算。即在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。也就是说，将合同中的工程内容分解成不同的验收单元，当施工单位完成单元工程内容并经业主经验收后，业主支付构成单元工程内容的工程价款。二、工程竣工结算要注意哪些事项工程竣工结算要注意的事项是：1．工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招标文件的规定，对于固定价格，结算不得调整。2．工程量差

2023-08-11

352人看过
侵权责任
直接引起坠落的客观危险因素有哪些

直接引起坠落的客观危险因素分为11种：1、阵风风力五级（风速8．0m／s）以上；2、GB／T4200规定的级或级以上的高温作业；3、平均气温等于或低于5的作业环境；4、接触冷水温度等于或低于12的作业；5、作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；6、作业场所光线不足或能见度差；7、作业活动范围与危险电压带电体距离小于表1的规定：8、摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；9、GB3869规定的级或级以上的体力劳动强度；10、存在有毒气体或空气中含氧量低于19．5％的作业环境；11、可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千二百五十三条建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管

2023-08-12

292人看过
交通事故损害赔偿
交通事故会由哪些因素引起

交通事故会引起的因素：一、道路、气象等原因，也可引起事故发生。二、车辆技术状况不良，尤其是制动系统、转向系统、前桥、后桥有故障，没有及时检查、维修。三、当事人由于心理或者生理方面的原因，没有正确观察和判断外界事物而造成精力分散、反应迟钝，表现为观望不周、措施不及或者不当。由交通事故引起的工伤待遇是否可以双重赔偿可获得工伤和交通事故损害的双重赔偿。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第1２条规定，依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，因工伤事故遭受人身损害，劳动者或者其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责任的，告知其按《工伤保险条例》的规定处理。因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害，赔偿权利人请求第三人承担民事赔偿责任的，人民法院应予支持。因工伤保险关系与交通事故损害赔偿关系是两个不同的法律关系，从性质上看，工伤保险是对商业保险的一种提升，属

2023-07-23

341人看过

缓刑
哪些因素可以引起缓刑撤销？

以下原因会导致缓刑撤销：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的；在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的。如果是第二种原因，撤销缓刑后，应执行原判刑罚。一、缓刑犯考验期内又犯罪会受到哪些处罚缓刑犯考验期内又犯罪会受到处罚如下：1、被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告前没有其他犯罪的，应当撤销缓刑；2、宣告缓刑的犯罪分子违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁令。情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判。二、缓刑考验期内发现漏罪该怎么处理缓刑考验期内发现漏罪的应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决并按照规定执行前后罪判处的刑罚。根据相关法律规定，被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告前没有判决其

2023-04-06

372人看过
假结婚
哪些因素会引起假结婚怀疑

那么哪些因素会引起假结婚怀疑呢?1.申请人和受益人相识不久或只见过几次面2.申请人和受益人的种族、国籍、文化、宗教背景不同，没有共通的语言3.申请人和受益人年龄和教育程度悬殊大4.申请中缺乏某些事实来证明婚姻的真实性5.申请中包含不一致的内容6.申请中含有引起质疑的情况，例如：为配偶提出移民申请的是永久居民，而他/她的身份是通过前段婚姻获得的，或在外籍配偶成了调查对象或移民局遣返对象后才结婚等此外，如果是在美国境内调整身份，申请人和受益人拥有不同住址，也会令移民官觉得当事人是假结婚。移民局还会派遣调查员到申请人提供的住址，去调查是否如当事人所言真的住在一起，询问邻居是否知道他们是夫妇，是否曾看到他们在一起。如果发现当事人没有真正居住在一起，那么很有可能被怀疑是假结婚。关于婚姻真实性，除了会引起假结婚怀疑的因素之外，还为大家总结了以下几个配偶移民的当事人十分关心的问题：1.什么时候会通过面谈

2023-05-30

287人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同的主要要素有哪些

建设工程施工合同的内容有，工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。建筑工程施工合同纠纷怎么解决（1）建设工程勘察合同纠纷（2）建设工程设计合同纠纷（3）建设工程施工合同纠纷（4）建设工程价款优先受偿权纠纷（5）建设工程分包合同纠纷（6）建设工程监理合同纠纷（7）装饰装修合同纠纷（8）铁路修建合同纠纷（9）农村建房施工合同纠纷《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2023-07-04

69人看过
不可抗力
哪些是引起行政复议中止的因素

一、哪些是引起行政复议中止的因素《行政复议法实施条例》第四十一条规定，行政复议期间有下列情形之一，影响行政复议案件审理的，行政复议中止：(一)作为申请人的自然人死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的。(二)作为申请人的自然人丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人参加行政复议的。(三)作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的。(四)作为申请人的自然人下落不明或者被宣告失踪的。(五)申请人、被申请人因不可抗力，不能参加行政复议的。(六)案件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释或者确认的。(七)案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结的。(八)其他需要中止行政复议的情形。行政复议中止的原因消除后，应当及时恢复行政复议案件的审理。行政复议机构中止、恢复行政复议案件的审理，应当告知有关当事人。二、行政复议的中止期限最长不能超过多少日?行政复议的中止期限最长

2023-04-16

346人看过

法律综合知识
工程索赔证据中必须包含哪些要素

一、工程索赔证据中必须包含哪些要素工程索赔证据要证明的内容有索赔事项的发生、索赔存在的依据；施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。二、生效建筑工程合同的条件有哪些工程合同生效条件需要满足三个条件，首先是主体合格，也就是双方当事人都需要具备签订合同的资格，其次是意思表示要真实，也就是合同中约定的内容应该是合同双方当事人的真实意思表示，最后是内容合法，在合同中约定的一些内容需要是合理合法的，否则合同将无效。具体如下所述：有效合同所不可缺少的条件。合同生效即合同发生了法律约束力。只有符合法律规定的一定条件的合同才具有法律效力，这些条件常常被称为合同的有效要件。三、工程欠款可以如何追讨追讨工程欠款有以下几个方法：1．双方协

2023-08-07

399人看过
犯罪中止
犯罪中止因素主要有哪些

(一)行为人主观上具有中止犯罪的决意。(二)行为人客观上实施了中止犯罪的行为。(三)犯罪中止必须发生在犯罪过程中，而不能发生在犯罪过程之外。(四)犯罪中止必须是有效地停止了犯罪行为或者有效地避免了危害结果。根据《刑法》第二十四条第二款规定，对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。一、刑事案件的审理时间一般的刑事案件，都必须先后经过立案侦查，审查起诉和审判三个阶段，才能终结，由法院判决后送达相关机关执行。根据《刑事诉讼法》相关规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。下列案件在本法第一百二十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决

2023-04-06

309人看过