合同工期含备案时间嘛-法师兄

合同工期含备案时间嘛

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-11 16:51:15 441 人看过

施工合同备案已经取消了，我国发布了有关修改文件的通知，修改《住房城乡建设部关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》删除

（八）推行合同备案制度。合同双方要按照有关规定，将合同报项目所在地建设主管部门备案。工程项目的规模标准、使用功能、结构形式、基础处理等方面发生重大变更的，合同双方要及时签订变更协议并报送原备案机关备案。在解决合同争议时，应当以备案合同为依据。因此施工备案合同已经正式取消，不需要去备案了。不仅是施工合同不需要备案了，工程方案设计招标备案也取消了，并且工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。

一、工期是从什么时候起算

计算施工工期有两种方法：

（一）从开工到竣工按全部日历天数计算，不扣除停工日数，称为日历工期；例子：计划工期300个日历，意思是合同的起始日至结束日期，包括周末、大小月历天数的和。

（二）从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数，称为实际工期，一般承包合同规定采用日历工期，以便于检查合同执行情况；实际工期由于排除了客观因素的影响，便于分析工期定额执行的情况。

二、承包人主张工期顺延的注意事项

（一）准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；

（二）这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；

（三）顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多设计招标相关文章

工作时间
劳动合同每周工作时间48小时合法嘛

每周工作时间最长不得超过44个小时。一、员工应该怎么结算临时工的工资现在没有临时工的说法，只有非全日制用工，非全日制用工的工资如何结算由劳资双方协商确定，但小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准，支付周期最长不超过15日。《劳动合同法》第六十八条：非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。第七十二条：非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。二、劳改犯一天工作几小时劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时，监狱对参加劳动的罪犯，应当按照有关规定给予报酬并执行国家有关劳动保护的规定。未成年犯每天劳动4小时，平均每周劳动时间不超过24小时。生产任务不饱满的监狱，可以报经省

2023-06-28

359人看过
法律综合知识
哪些合同需要备案，合同备案需要多长时间

属于政府及有关部门监管或管理的合同都是需要进行备案的，比如委托招投标、设计、勘察、监理等合同。合同备案的时间法律没有作出明确规定一般是在签署合同之日起30日内进行备案。一、哪些合同需要备案属于政府及有关部门监管或管理的都要备案，比如机关、企事业单位，私人企业不需要备案，即使招投标也不备案；只要涉及到建设方的都要备案，最多的施工合同，还有委托招投标、设计、勘察、监理等合同。采用格式条款的，提供方应当在与消费者订立合同之前将合同文本报有管辖权的工商行政管理机关备案：房屋的买卖、租赁及其居间、委托合同；居住物业管理合同，住宅装潢合同；旅游合同；供用电、水、气合同；运输合同；邮政、电信合同、人民政府认为其他含有格式条款需要备案的合同。二、合同备案需要多长时间合同备案的时间法律没有作出明确规定，一般来说，需要备案的合同一般是商品房买卖合同，购房人在签订商品房买卖合同之日起30日内须持本人身份证原件及

2022-06-01

483人看过
工程施工
竣工备案时间是竣工备案表下发时间吗

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。因此应以工程实际交付使用的时间为竣工验收日期，不能以取得竣工验收备案表的时间作为竣工验收日期。一、竣工验收的手续在什么时间内备案城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程，均应办理竣工验收备案手续。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的

2023-02-19

178人看过
法律综合知识
什么是施工备案合同的含义

一、什么是施工备案合同的含义施工备案合同的含义是：发包方和承包方为完成约定好的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系，向主管机关报告事由存案以备查考的合同。我国法律规定，依法必须进行施工招标的工程，招标人应当在招标文件发出的同时，将招标文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。二、施工合同备案需要什么资料施工合同备案需要的资料：1．《建设工程施工许可申请表》原件；2．合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；3．招标工程，应提交招标文件和建设工程招标程序完成证明书或中标通知书复印件等。三、建设工程施工合同有哪些内容可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：1．工程名称、地点、范围和内容；2．工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；3．工程质量保修

2023-09-20

351人看过

违约金
装修施工合同总价款含税嘛

一、装修施工合同总价款含税嘛只要是一般纳税人，总价款都是不含税的，除非说明是含税总价款的，才是含税的。发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。二、装饰施工合同中的装修总价款包含哪些费用装修总价款包含以下几项费用：1、材料费：指各种材料及制品、半成品、经设计制作的现场家具、普通照明灯具的配套用品的费用。2、人工费：职工的基本工资、职工福利、劳动保护费等。3、管理费：主要包括施工管理人员的工资，设计人员的工资，辅助工作人员的工资，办公费、折旧费、交通工具、检测

2023-05-03

261人看过
工伤保险
工伤备案什么时间，工伤备案时间是什么时候？

员工发生事故受伤后，用人单位应在24小时内向劳动保障行政部门报告，并向保险分中心工伤保险科书面报告。如果使用者在紧急情况下无法立即书面申报，首先通过电话或传真通知保险分中心的工伤保险科，5天内向保险分中心的工伤保险科申报2份工伤事故申报表。用人单位发生事故后，应在30日内向劳动保障行政部门申请工作认证，用人单位未在规定期限内提交工作认证申请，期间发生符合《条例》规定的工作待遇等相关费用，由该用人单位承担。成都参保人员工伤备案流程办理部门：成都市医疗保险管理局联系电话：87706915办理地址：二环路北一段四号劳动保障大厦三楼四区办理条件：发生工伤、确诊职业病人员及所在单位参加工伤保险并按期缴费办理程序：用人单位在事故发生（职业病确诊）轻伤15日、重伤7日、死亡3日内向医保经办机构进行工伤事故备案；职工发生工伤（确诊职业病）之日起30日内，用人单位同时应向市人力资源和社会保障局行政审批处申请

2023-08-16

285人看过
政府采购合同
政府采购合同备案时间

依据我国相关法律的规定，政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。《中华人民共和国政府采购法》第四十六条采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。第四十七条政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。第四十八条经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购的侵权责任特征1、政府采购活动中的侵权行为是一

2023-06-13

118人看过
合同无效
房地产合同备案多长时间，怎么备案

关于房地产合同申报的时间问题，一般来说，房地产合同申报是指商社预售合同的申报，从与购买者签约之日起30天内向县级以上人民政府的房地产管理部门和土地管理部门办理登记申报手续。也就是说，30日向县级以上的房地产登记中心申请申请。当然，商社的预售合同登记手续可以委托代理人办理。委托代理人处理的，应当有书面委托书。实践中，开发人员有可能因房价上涨而忽略合同登记，不想把房子卖给买方，用其他方法与买方达成退房协议。对此，为了保护交易原则，最高人民法院发表了审理商社买卖合同纠纷的司法说明，当事人没有申报商社的预售合同，要求确认合同无效，不予支持。房地产合同备案的手续是怎样的商品房预售合同备案，是指房地产开发企业取得了《商品房预（销）售许可证》和预登记通知单后，在与承购人签订《商品房买卖合同》之日起30日内，由房地产开发企业向项目管辖范围的房产交易管理部门申请办理商品房预售合同备案手续。需要资料包括：1、

2023-08-18

71人看过

主合同
施工备案合同与主合同注意什么时候备案

《招标投标法》第四十七条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。申请办理合同备案需要提供以下材料：1、《建设工程施工合同备案表》（收取原件4份，此表要到政务中心窗口领）。2、全部《建设工程施工合同》；3、提供施工合同原件正、副本各不少于2份，留存副本1份，建议签订施工合同使用统一格式的示范文本），招标文件和招标控制价及电子数据，（收取包括招标文件制式文本和招标控制价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式电子数据1份）。4、中标人的商务标和中标价及电子数据（收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式数据1份，）。5、经发、承包双方确认的工程预算书（收取工程

2023-03-17

327人看过
工时
广西备案合同施工时间要求是多久

施工时间的要求在法律上是没有明确的规定，这是需要由双方来进行协商处理。施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。一、施工合同的法律特征有哪些？1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施

2023-03-15

225人看过
房屋租赁登记
租赁合同备案时间看哪里

一、租赁合同备案时间看哪里出于不动产的公示公信原则，便于国家对不动产的管理，在房屋租赁上法律设定了登记备案制度。房屋租赁合同未经登记备案的，不得对抗第三人。根据建设部《城市房屋租赁管理办法》及《上海市房屋租赁条件》、《上海市实施城市房屋租赁管理办法》的规定，当事人在签订书面租赁合同后的15日内，双方持合同及有关材料到房屋所在的区、县房地产登记机构办理登记备案手续。如果一方要求备案而另一方不配合的，要求登记的一方可持租赁合同到房地产登记管理部分自行登记备案。房屋租赁当事人在租赁合同签订后的15日内分别到区、县房地产交易管理部门办理租赁登记，填写《房屋租赁登记申请表》，并提验有关证件材料。房地产交易管理部门受理后，在《租赁登记表》上提出审核意见。符合规定的，房地产交易管理部门自受理房屋租赁登记申请之日起的5日内核发《房屋租赁证》。一般情况下，房屋租赁证的有效期限不超过2年。二、租赁合同敲什么章

2023-05-03

422人看过
业主
公司签订合同需要在哪里备案嘛

一些合同备案是指加工贸易企业持合法的加工贸易合同到主管海关备案、申请保税并领取加工贸易《登记手册》或其他准予合同备案凭证的行为。用人单位与劳动者签订的书面劳动合同，双方签字盖章后生效，未到劳动局备案不影响劳动合同的生效。如果用人单位需要给劳动者缴纳社会保险，一般需要到劳动局先进行劳动合同备案，如果给劳动者办理失业金领取手续，需要到劳动局办理劳动合同解除手续。《劳动合同法》第十六条劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。备案时，用人单位须提交以下材料：1、《招用职工劳动合同备案花名册》一式两份；2、与原单位解除或终止劳动合同证明书一份（劳动者更换工作单位的）；3、已签订的《劳动合同书》；4、新成立的用人单位还需提供营业执照（副本）、法定代表人（主要负责人）身份证复印件。解除、终止职工劳动合同的备案程序。

2023-02-27

55人看过

法律综合知识
预售合同修改备案时间合法吗

更改合同的签署日期并不涉及法律层面的问题，然而，这可能会影响到合同的有效性。针对合同日期处存在的涂改行为，其效力的判断应根据具体情形而定：首先，如果合同已经签署完毕，任何一方为了自身的利益，通过非法手段强行控制他方、盗取合同文件来进行修改或制造虚假合同的情况下，所做的涂改部分将被判定为无效，并且仍需遵守原先合同中所规定的各项条款。其次，如果在合同签署完成后，任何一方希望对合同进行修改，那么他们必须先通知另一方，经过双方充分协商达成共识后，再重新签署新的合同，或者在原有的合同中对相关条款进行修改或补充，同时还需要在所有修改过的地方加盖双方的公章。如果仅有口头承诺，却未实际对合同进行任何修改，或者在任何一个修改过的地方都没有加盖公章，那么这样的行为将被视为无效，合同仍然按照原来的内容继续生效。《中华人民共和国民法典》第五百二十条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，

2024-05-01

146人看过
书面合同
已经备案的备案合同多长时间可以下来

备案合同一般在七个工作日内下来。我国法律并没有对备案手续需要花费的时间做出具体性规定，所以备案合同具体需要花费的时间要根据备案机关的工作程序时间与审查时间来确定。一、商品房买卖合同是不是备案合同1、备案合同与购房合同不是一样的，网签合同是指在建委备案的合同。正式的合同是指买卖双方签定的购房合同。两份合同上的成交价格是不一样的。2、购房合同是根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定买受人和房地产开发企业在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。网签合同是由于无法面对面或者为了更加方便而在网络上直接鉴定合同的行为。3、网签合同和购房合同有很大的区别，请谨慎。网签合同是直接网络备案的,同样需要书面签署，但合同文本是直接从网络上获得，而且每一页上都有'已备案'的水印，一般可以直接网签的房屋买卖合同，说明开发商的资质和手续是齐全的,您在办理契证和房屋产权证的时候会

2023-06-23

322人看过