工程款不好拿怎么办
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-26 17:12:24 392 人看过

出现拖欠工程款的纠纷时,有以下几个解决方案:

1、协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中,一般协商都是比较困难的,因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话,也不会等到协商解决。

2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式,因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的,判决生效以后,当事人不履行给付义务,另一方当事人可以申请法院进行强制执行。

《民法典》第一百八十八条,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

一、工程款优先受偿权有哪些条件?

1、建设工程能顺利完工正常情况下工程价款优先受偿。

2、工程无法完工情况下的工程价款优先受偿。

【法律依据】

根据《民法典》第八百零七条:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。(《民法典》生效时间为2021年1月1日)。

二、工程款纠纷有哪些?

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月14日 02:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多强制执行相关文章
  • 面对工程款拖欠,怎么办才好?
    拖欠工程款不给处理如下:1、觉得对方不配合支付工程款时,建议尽快向法院起诉要求还款。一旦诉讼时效超过三年,他将失去胜诉权。2、胜诉后,如果对方在履行期内未能履行法院判决,可以申请法院强制执行。法院受理强制执行后,将依法查询债务人名下的财产、车辆、证券和存款。政府工程拖欠工程款怎么处理政府欠工程款不给当事人可以通过协商、调解、仲裁、诉讼来解决。协商和解是指当事人在自愿、互谅的基础上,直接进行协商或邀请第三人从中斡旋,解决纠纷。协商不成可向所在地的人民调解委员会提出书面调解申请。若无法调解可申请仲裁或者诉讼。当事人可以通过协商、诉讼、仲裁、调解来解决。欠款起诉流程:1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;2、人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;3、法院将原告的起诉书副本送达被告;4、被告作出书面答辩;5、开庭审理;6、法院做出判决。提供能够证明债权、债务关系
    2023-07-13
    302人看过
  • 包工头拿不上工程款拖欠农民工工资时怎么办?
    一、包工头拿不上工程款拖欠农民工工资时怎么办?建议农民工可以找法院开设的农民工维权快速通道,现在一些省份的各级法院均设有;或找农民工维权中心。取证很重要,譬如手机录音,同事证言,劳动合同,工资单,公司花名册,工牌,出入卡,饭卡,考勤卡,工作制服,报销单据,有公司领导签字的各种单据,其他非公司员工不可能得知的所有事项。需要证据时,假装找对方谈这件事,录音取证,若能补签一份欠条最好。平时打电话,用手机扬声器功能,电话录音。一般不会有同事愿意作证,可以找他们假装请求其作证,然后录下对话,证据要对得上号。记住要录清楚,很多时候我们按下录音键后以为可以圆满完成录音,可却不知道因为种种原因没录到或很模糊,譬如按下录音键后没锁键盘藏在口袋后不小心触碰了其他按钮,或者由于手机藏在包里或其它隐蔽地方导致声音模糊,总之确保手机放置的位置可以清楚地录音。二、拖欠工程款找哪个部门可以解决(一)拖欠工程款,属于普通
    2023-06-07
    181人看过
  • 土方转包没拿到工程款怎么办?
    一、土方转包没拿到工程款怎么办?转包工程款拖欠,需要搜集证据,协商不成,到法院起诉,主张对方支付工程款。法律依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。二、关于工程款结算的其他问题工程转包情况下,承包人可向发包人主张工程款利息。利息属于法定孳息,承认承包人对发包人享有工程款请求权的同时,作为工程款派生的利息亦应支持,与承包人是否实际施工无关。工程转包情况下,承包人可向发包人主张停工和窝工损失。转包合同因违法而无效不必然影响建设工程合同的效力,由于发包人原因造成的停工、窝工损失,仍应由发包人承担,转承包人因其并非合同当事人,其无权向发包人主张停工、窝工损失。
    2023-03-25
    420人看过
  • 家人拿了动迁款,该怎么办才好?
    动迁款被家人拿了产生分配纠纷的,是属于民事纠纷,当事人可以协商解决,如果协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件:1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。动迁款如何分配家庭内部对安置补偿有约定的,只要该约定不违反法律法规的强制性规定,一般应予以遵从。若没有约定或约定不明的,则应根据三项原则进行分配:一是一人一份,均等分割。这样做,一方面考虑到平等、公平合理是民法的基本原则,另一方面承租人和同住人对补偿款是共有的法律关系,原则上也应平均分割;二是适当照顾老年同住人及缺乏经济来源的同住人。这是因
    2023-07-05
    423人看过
  • 不签合同我怎么能拿回工程款
    根据我国民事诉讼法的规定,施工合同是收回工程价款的重要证据。如果没有签订施工合同,当事人可以收集其他证据收回工程款相关法律法规中华人民共和国民事诉讼法第六十三条证据包括:(一)当事人陈述(二)书面证据(三)物证(四)视听资料(五)电子数据(六)证人证言(七)鉴定意见(八)勘验笔录(八)证据必须经过核实,才能作为认定事实的依据当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集证据的,人民法院应当调查收集,或者人民法院认为审理本案需要的证据人民法院应当按照法定程序全面、客观地审查核实证据
    2023-05-07
    409人看过
  • 几人合伙做工程一人拿走工程款怎么办
    一、几人合伙做工程一人拿走工程款怎么办合伙做的工程,肯定签订了工程的合同。按照合同,工程款应该由合伙人进行分配,但是现在被一个人拿走了,那么可以拿着合同去法院起诉。还可以报警处理这种行为属于侵吞他人私人财产行为,如果证实,是要受到法律制裁的。既然是合伙干的工程,那么应该签的有类似合同的文件,可以根据文件内容规定的财产划分细则让他归还应该属于你的那部分工程款,如果他执意不还,那么你就可以依据合同涉及的法律款项起诉他。如果没有签订合同一类的文件,那么你们是需要坐下来好好聊一聊的,切忌发生武力冲突,凡事都可以商量,如果不行就用法律武器维护自身的合法权益。二、合伙企业的特征(一)生命有限。合伙企业比较容易设立和解散。合伙人签订了合伙协议,就宣告合伙企业的成立。新合伙人的加入,旧合伙人的退休、死亡、自愿清算、破产清算等均可造成原合伙企业的解散以及新合伙企业的成立。(二)责任无限。合伙组织作为一个整体
    2023-06-06
    396人看过
  • 民工工资拖欠现在包工头说拿不到工程款怎么办
    一、民工工资拖欠现在包工头说拿不到工程款怎么办面对工资拖欠,首先应以书面或律师函形式催要款项,并考虑起诉。在起诉时,应将业主等相关方一并列为被告,以提高收款机会。宜向工程所在地法院提起诉讼,并注意可能涉及的违规分包或非法转包问题。此外,《中华人民共和国劳动合同法》第三十条提供了法律支持,确保及时足额支付劳动报酬的权利。二、提前保全财产以保障权益为避免‘赢了官司输了钱’的局面,建议申请诉前或诉中财产保全。该措施可以冻结或查封对方财产,预防对方转移资产。这一步骤在取得胜诉后尤为关键,以确保能够执行判决,收回拖欠的工程款。三、强制执行与失信惩戒胜诉后,若对方仍拒不支付,应及时申请强制执行。措施包括冻结账户和查封财产等。如果对方无财产可供执行,可将其列为失信被执行人,申请限制高消费措施。这些措施有助于压迫对方履行判决,确保工资得到支付。《中华人民共和国劳动合同法》(2012修正):第三章 劳动合同
    2024-02-02
    411人看过
  •  发包人拖欠工程款,怎么办才好?
    工程欠款是常见问题,欠款人通常处于强势地位。无论发包人、转包人还是违法分包人欠款,他们都有各种理由不支付工程欠款。追债公司虽然可以协助要回工程欠款,但存在法律风险。法律途径是安全可靠的,但如果欠款人是小企业或个人借用资质,可能不愿意选择此法。因此,如果欠款人不履行判决书确定的义务,可以通过诉讼方式要回工程欠款,但需要时间较长且成本较高。在工程欠款中,欠款人通常处于比较强势的地位。无论是发包人欠款,还是转包人、违法分包人欠款,他们都有各种理由不支付工程欠款。例如,工程质量有问题、工程延期、发包人未支付工程款、转包人或违法分包人携款潜逃、发包人拒不结算、拒不验收等等。但这些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。2、找追债公司帮助在欠款人拒不支付工程欠款的情况下,部分被欠款人选择请求追债公司的帮助,来协助要回工程欠款。在实践中,这种方式存在一定的法律风险,因为本身追债公司的合法性就存在一定的问题。根
    2024-01-17
    404人看过
  • 工程款怎么要,工程款要不下怎么办呢
    工程款可以通过协商或诉讼方式要回,施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,协商不成的可以向法院起诉要求对方还款。判决生效后,如果对方仍不履行的,可以申请强制执行。或者承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    2024-05-10
    439人看过
  • 劳务分包拿不到工程款怎么处理
    拖欠工程款,属于普通民事纠纷,可以到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《中华人民共和国民法典》第一百一十九条依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工
    2024-05-05
    487人看过
  • 欠工程款欠条怎么写好
    法律综合知识
    一、欠工程款欠条怎么写好在撰写欠工程款欠条时,首要确保内容的全面性和规范性,具体如下:1.欠条应清晰载明双方主体信息,包括姓名(或单位名称)、身份证号(或统一社会信用代码)、住址(或注册地址)等,以确保身份明确无误。2.需详细说明欠付资金的原因,这是欠条合法性的重要依据。3.对于欠付标的,务必提供详细信息,如资金金额(数字及大写形式)、物品名称及数量(如有),并附上具体指向或标识的信息,避免产生歧义。4.归还的方式和时间也是欠条不可或缺的部分,应明确约定以避免后续纠纷。5.欠条应由出具人亲笔签署姓名或加盖公章,并确保在完整的纸张上书写,字迹清晰,内容明确具体。二、找律师写工程款欠条的好处?找律师撰写工程款欠条具有诸多优势。1.律师具备专业的法律知识和丰富的实践经验,能够确保欠条内容的合法性和规范性,减少因条款不清或表述不当而引发的法律风险。2.律师能够根据具体情况量身定制欠条内容,充分考虑
    2024-07-22
    328人看过
  • 包工头拿工程款怎么交税的
    一、包工头拿工程款怎么交税的1.首先,需要根据合同约定,在规定时间内向税务机关申报纳税。一般来说,每个地区都有相应的地税APP,可以在上面进行申报。2.申报时,需要提供相关合同和工程进度证明,以及开具发票的信息。根据合同约定,工程款分为多个阶段支付,每个阶段都需要进行申报。3.在申报时,需要注意个税的缴纳金额。根据国家相关规定,工程款需要按照工资、薪金所得进行个税缴纳。税率为20%,但根据合同和工程性质,有些情况可能会享受折扣或者免征税的待遇。4.在缴纳个税时,需要提供有效个人身份证件和银行卡信息,并在规定时间内缴纳税款。如果逾期未缴纳,需要缴纳罚款和滞纳金。二、工程款拖欠诉讼时效为几年工程欠款诉讼时效是三年,自拖欠之日起计算。法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八
    2023-09-18
    448人看过
  • 没有施工合同怎么拿工程款
    在没有书面合同、只存在口头约定的情况下,也能表明双方之间经过协商一致、存在一个赋予双方权利义务的约定。这种口头约定也能表明债务人对债权人有给付工程款的义务,在法律上会得到支持和保护。但前提是要有充足的证据证明当事人之间真实存在着此约定以及约定的具体内容。1、债权人应当收集有利于自己的证据,证明双方之间真实存在着一个关于建设工程的口头协议。如双方谈论该工程时的往来邮件、往来函件、短信、手机聊天记录等资料;谈论时在场的其他人员的证人证言;谈论时的录音录像、视频等资料。2、在起诉前与债务人进行面谈,面谈时进行录音或者录像,让其承认双方之间确实存在一个建筑工程合同,并且还应该重点突出建设工程合同的标的额、建设工程地点等主要内容,让其对上述主要内容进行确认。注意录音或录音。3、若获得了对方确认工程款的相关证据后,应及时拿书面材料让对方签字确认将其固定下来。4、在法庭调查过程中,还应尽量提供证据证明参
    2023-06-22
    101人看过
  • 拿不到拆迁款怎么办
    征地补偿费
    征地补偿款是由村民大会或者村民委员会决定分配的,征地的时候村民拿不到征地补偿费的,可以向乡、民族乡、镇的人民政府反映情况。一、征地补偿款可以交给农村户口本吗一般情况下征地补偿款交给户主。土地补偿费归农村集体经济组织所有,地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有。村集体经济组织在收到土地补偿费后,召开村民会议,在所有具有本集体经济组织成员内部平均分配此款。二、拆迁超生不给集地土地奖励及附着物补偿款怎么办?这种是不合法的,征地赔偿和超生是没有任何关系的。土地补偿款是理应发给村民的,不应该随意扣除,可以向当地政府举报。同时,按照国家法律和地方性法规的规定,超生小孩的家庭一般会受到政府相关部门的行政处罚。如超生子女的父母已接受处罚并已执行到位,而且超生子女进行了户口登记,享有集体经济组织成员资格,就应当享有本村村民的同等待遇,即享有征地补偿款的分配权,有权获得安置。三、农村土地被修路了
    2023-02-27
    475人看过
换一批
#执行
北京
律师推荐
    展开

    强制执行是指人民法院的执行组织依照法律规定的程序和方式,运用国家的强制力量,在负有义务的一方当事人拒不履行义务时,强制其履行义务,从而实现生效法律文书内容。... 更多>

    #强制执行
    相关咨询
    • 工程款拿不到又要退工程款怎么办
      四川在线咨询 2022-04-18
      1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权 2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行 3、法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款; 4、另外他名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留 5、有能力而拒不执行的情况下,
    • 学校工程拿不到尾款怎么办
      澳门在线咨询 2022-10-29
      可以向该教育局了解该学校工程款项的来源和使用流向,在教育局的介入下与学校协商解决;如果不能协商的,遂向法院起诉解决。
    • 挖机工程款拿不到没有合同怎么办挖机工程款拿不到没有合同怎么办
      河北在线咨询 2022-10-21
      无法协商的,通过法院处理,由法院依法判决
    • 重丢了不好拿工资怎么办
      河北在线咨询 2022-10-25
      用人单位拖欠劳动者的工资,劳动者有3个途径可以要求支付工资: 1、劳动者可以到当地人力资源和社会保障局劳动监察投诉;优点:方式简单。缺点:各地执法力度可能不是很大; 2、可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求支付工资。如果未签订劳动合同,可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系,还可以要求支付经济补偿金。优点:除了工资外,还可以主张经济补偿、
    • 工程款拿不回来怎么办,要走什么程序?
      内蒙古在线咨询 2022-04-22
      1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权 2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行 3、法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款; 4、另外他名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留 5、有能力而拒不执行的情况下,