中国的索赔程序和时限是什么-法师兄

中国的索赔程序和时限是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 20:04:21 238 人看过

我国建设工程施工合同的有关规定对索赔程序和时间要求有明确、严格的限制，主要包括：发包人（承包人）不履行合同约定的义务或者犯合同约定的错误，以及其他应当承担的情形造成工期延误和（或）合同价款支付延误，给发包人（承包人）造成其他经济损失的。承包人可以按照下列程序向发包人提出书面索赔：。在索赔发生后28天内，承包商应向工程师发出索赔意向通知；和。承包人应在收到索赔意向通知后28天内，向工程师提交索赔报告及有关资料，以赔偿经济损失和（或）延长工期；

3。工程师应在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4。工程师在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内未答复或进一步要求承包人的，视为索赔已获批准；索赔事件继续发生时，承包人应将索赔意向分阶段发给工程师，并在索赔事件结束后28天内将相关信息和最终索赔报告发送给工程师。索赔答复程序与第3条和第4条规定的程序相同。

业主也可以在上述条款规定的期限内向承包商提出索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

国家赔偿程序
国家赔偿程序中的时效是多久？

一、国家赔偿程序中的时效是多久？（一）赔偿请求人向公安机关提出行政赔偿的，应当先向负有赔偿义务的公安机关提出，也可以在申请行政复议时一并提出。负有赔偿义务的公安机关应当在收到申请之日起2个月内依法给予赔偿。逾期不予赔偿或者赔偿请求人对赔偿数额有异议的，赔偿请求人可以自期间届满之日起3个月内向人民法院提起诉讼。（二）赔偿请求人向公安机关提出刑事赔偿请求的，按受理程序办理。经依法确认有刑事赔偿范围情形的，负有赔偿义务的公安机关应当在收到申请之日起2个月内给予赔偿。（三）公安机关受理刑事赔偿复议时，应当在收到申请之日起2个月内作出决定。对复议决定有异议，赔偿请求人可以在收到复议决定之日起30日内或者自复议期间届满之日起30日内，向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。二、国家赔偿时效中断是怎么规定的国家赔偿时效中断的规定：如果赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或

2023-04-24

303人看过
保险费
什么是保险索赔程序

由于每项索赔都有其特殊性，下文所述的索赔程序只是法律的一般规定，具体的索赔程序和步骤将根据实际索赔所对应的保单内容而有所不同。建议在损失发生后立即与保险代理人、经纪人或者保险公司的理赔人员联系理赔：中华人民共和国保险法第二十二条规定，发生保险事故，要求保险人赔偿或者给付保险金时保险合同规定，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供能够证明保险事故的性质、原因和损失程度的全部证明和资料。按照合同约定，保险人认为有关证明和资料不完整的，应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。根据《中华人民共和国保险法》第二十三条的规定，保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后，应当及时核实；情况复杂的，应当在三十日内核实，另有规定的除外在合同里。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人；对负有保险责任的，保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行

2023-05-31

123人看过
法律综合知识
国赔案件立案时限程序

一、国赔案件立案时限程序（一）申请国家赔偿的时效赔偿请求人请求国家赔偿的时效为两年，自国家机关及其工作人员行使职权时的行为被依法确认为违法之日起计算，但被羁押期间不计算在内。赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止。从中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内给予赔偿；逾期不予赔偿或者赔偿请求人对赔偿数额有异议的，赔偿请求人可以自期间届满之日起三十日内向上一级机关申请复议。复议机关应当自收到申请之日起两个月内作出决定。赔偿请求人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定；复议机关逾期不作决定的，赔偿请求人可以自期间届满之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。（二）人民法院审查申请的时间限制赔偿委员会收

2021-12-26

133人看过
业主
水利工程索赔意向书怎么写，索赔的程序是什么

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程，是关系到国际民生的工程项目，国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中，若发生意外事故，与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在xxxx年xx月xx日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人

2023-05-01

418人看过

法律综合知识
民事赔偿和国家赔偿的时间限制是什么

根据相关法律法规，赔偿请求人主张国家赔偿的法定时效设定为两年，其时效起算点是国家行政机关以及其所属公务人员实施相关行为被认定为非法之时。然而，若有关当事人正在遭受羁押之中，该期限将不予核算。倘若赔偿请求人在时效期满前六个月内，由于自然灾害或其他无法预知、控制的因素造成无法提起诉讼或行使索赔权利的情况发生，则该诉讼时效将会予以暂时终止。待阻碍时效的障碍得以纾解之后，国家赔偿的时效期仍会继续计算下去。《中华人民共和国国家赔偿法》第三十九条赔偿请求人请求国家赔偿的时效为两年；自其知道或者应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起计算，但被羁押等限制人身自由期间不计算在内。在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出赔偿请求的，适用行政复议法、行政诉讼法有关时效的规定。赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止。从中止时效的原因

2024-07-25

91人看过
工程承包
国际工程承包索赔的程序怎么走？

现在是顺应全球化进程的时代，除了做国际货物买卖、国际技术投资和国际租赁，国际工程承包也是一种国际贸易。不过，实际中，在做国际工程承包的时候，也会出现工程事故，需要按规定进行索赔。实际中，要是发生工程承包问题的，想要去索赔的，国际工程承包中施工索赔的程序大概如下：1、提出索赔通知，应当在索赔事项发生后的两个星期或规定的时间内向业主提出书面索赔申请。2、提供索赔依据，阐明发生的与合同约定不符的、超出原条件的事项列出清单和缘由，并列出相应的佐证材料，如监理工程师同意的文字材料、发生重大变故的证明材料等。3、出具索赔报告。一般地，索赔报告要包含下面内容：1、索赔理由和依据；2、在许可的情况下，应附上有关索赔事项的已发生事实的证明材料的原件或复印件等信息；3、根据发生的索赔事项，列出给承包商造成的损失或加大支出，应索赔的金额及其索赔内容、计算方式、作为参考的指数资料等，明确说明自己想要得到哪些方面的

2023-04-30

478人看过
承诺
保险索赔需要什么程序？保险索赔的原则是什么

保险理赔的过程是什么，保险理赔的原则是什么？I.保险索赔需要什么程序？第二十二条规定：保险事故发生后，保险人依照保险合同要求赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人、被保险人、被保险人应当按照保险法规定的程序处理或者受益人应当向保险人提供其能够提供的有关确认保险事故性质、原因和损失程度的证明和资料。按照合同约定，保险人认为有关证明和资料不完整的，应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。第二十三条规定，保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后，应当及时核实；情况复杂的，除合同另有约定外，保险人应当在三十日内核实。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人；对负有保险责任的，保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行赔偿或者给付保险金的义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金的义务。保险

2023-05-31

310人看过
羁押
国家赔偿案件程序规定中受理程序是什么样的

一、受理1、赔偿请求人向公安机关提出赔偿请求的，由公安机关法制部门受理。2、公安机关对赔偿请求人的申请经审查符合受理条件的，应当立案，并通知赔偿请求人;不符合受理条件的，应当作出不予受理的答复。二、申请书赔偿请求人提出赔偿请求时，应递交申请书。申请书应当载明：1、受害人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所。2、具体的要求、事实根据和理由。3、申请的年、月、日。赔偿请求人书写申请书确有困难的，可以委托他人代书;也可以口头申请，由赔偿义务机关记入笔录。三、审理程序最高人民法院发布《关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》。规定明确，赔偿委员会审理赔偿案件，可组织赔偿义务机关与赔偿请求人就赔偿方式、赔偿项目和赔偿数额依照相关规定进行协商。最高法赔偿办负责人称，实践中，赔偿请求人与赔偿义务机关之间通过协商解决赔偿争议，或是在赔偿委员会组织下，通过协商解决赔偿争议的情况并不少见。尤其是

2023-05-02

415人看过

业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
继承人
什么是仲裁程序的中止？仲裁时限的计算

仲裁庭在审理劳动争议过程中，如遇有某些妨碍仲裁办案进行的客观情况，致使劳动争议无法继续审理的，经劳动仲裁委员会审查同意，可以中止仲裁程序。关于中止仲裁程序的具体条件，可以参照民事诉讼法中有关诉讼中止的规定办理，如职工当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加仲裁的；职工丧失行为能力，尚未确定法定代理人的；一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加仲裁的；本案必须以另一案的结果为依据，而另一案尚未结案的等，均可中止审理。另外，对于向上级单位请示等待答复、工伤鉴定、仲裁委员会之间委托调查、当事人患病或因故不在本地而不能参加仲裁活动等情形，使得该劳动争议无法继续审理时，也可中止仲裁程序。中止仲裁程序的原因消除后，恢复仲裁审理程序。中止仲裁程序后，仲裁审理时限中止，也就是暂时停止仲裁审理的时间不计入仲裁办案时限内。仲裁时限从恢复仲裁之日起继续计算。

2023-06-08

135人看过
工程反索赔
工程中工程反索赔法是什么？

工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规，因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准，或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务，承包人应承担违约责任，赔偿因违约给发包人造成的损失。在实践中，工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。工程质量反索赔包括要求承包人修复有缺陷的产品；承包人要求返工不能通过验收的产品；要求承包商在规定时间内修复有质量问题的项目。工期延误反索赔是指工期延误属于承包人责任时，发包人向承包人索赔，即承包人支付延期竣工违约金。工程保修反索赔是指承包人在保修期内未完成修复工作，发包人有权雇佣他人完成工作，发生的费用由承包人承担。其他事项的反索赔是指承包人因不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为，或者承包人的行为给业主造成损失时，发包人可以提出索赔。工程中

2023-08-08

283人看过
证据收集
证据收集和索赔程序

工程索赔是个专业性极强的课题，作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上，索赔是一种确权之诉，必须要有证据支持才得能得到确认。因此，必须掌握证据学原理，了解什么样的索赔需要收集什么样的证据以及如何搜集、归类、保存证据。作为承包商应建立科学的资料管理体系，注意随时搜集整理工程项目的有关资料，保持其完备性和准确性。与监理工程师及甲方代表的谈话资料；各种施工进度表，包括监理工程师和分包企业的进度表；来往信函；施工备忘录；会议记录；工程照片；监理工程师填到的工程施工汇总表；重大事项记录；工资单据和付款单据；工程检查和验收报告；所有合同文件；其他。上述资料在发生的当时应注意取得监理工程师或甲方代表的签字。对索赔的程序、期限应在承发包合同中明确约定，以利于实际操作。凡不属于承建单位责任导致工程拖期和成本增加事件发

2023-04-22

444人看过

执行异议
限制出境的程序,时限规定和救济途径是什么

1、操作流程根据《中华人民共和国民事诉讼法执行程序若干问题的解释》第三十六条规定“依照民事诉讼法第二百三十一条规定对被执行人限制出境的，应当由申请执行人向执行法院提出书面申请；必要时，执行法院可以依职权决定。”限制出境这一强制措施的启动以申请人申请为原则，执行法官依职权启动为补充。执行法官决定启动限制出境措施后，与一般的强制措施不同，还要到省、直辖市高院外事办(或相关机关)审批。之后由执行法官或高院专员(不同高院规定不同)送省级出入境管理局、边检站实施边控措施。另外，因为绝大多数出境都需要乘坐航班，随着最高院失信系统不断完善，失信人不能乘坐航班，间接达到了限制出境的目的，这导致限制出境已经很少作为单独措施实施。2、时限规定最高人民院以“法[1998]56号”文件转发的公安部《关于实行对法定不批准出境人员通报备案制度的规定》第六条(“限制出境期限一年以上五年以下，由省级通报备案机关或者国务院

2023-05-01

223人看过
损害赔偿
铁路旅客运输损害赔偿索赔程序和期限

根据有关规定，铁路旅客运输损害中索赔人索赔的程序和期限如下：1?索赔人提出索赔要求。对受害旅客的赔偿一般应于治疗结束或者死者尸体处理完毕后进行。由受害旅客或其继承人、代理人提出《旅客伤害事故赔偿要求书》，并出具治疗医院的结账清单和其他证明，作为受理根据有关规定，铁路旅客运输损害中索赔人索赔的程序和期限如下：1?索赔人提出索赔要求。对受害旅客的赔偿一般应于治疗结束或者死者尸体处理完毕后进行。由受害旅客或其继承人、代理人提出《旅客伤害事故赔偿要求书》，并出具治疗医院的结账清单和其他证明，作为受理赔偿的部门办理赔偿、确定赔偿金数额的依据。对旅客携带行李的赔偿，由旅客或其继承人、代理人向铁路运输企业提出可确认的依据，办理的程序和人身伤亡程序同时进行。旅客或者其继承人、代理人向铁路运输企业要求赔偿的请求，应当自事故发生之日起1年内提出。2?铁路运输企业受理赔偿要求。铁路运输的事故处理站是受理赔偿的机

2023-06-08

324人看过