建筑工程施工需具备哪些条件-法师兄

建筑工程施工需具备哪些条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 10:23:09 468 人看过

建筑工程施工需具备以下条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施。

建筑工程施工人的责任

1．因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的额，施工人应承担以下责任：

无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的继续履行责任。承包人根据不合格工程的具体情况，或修理或返工或改建，使之达到合同约定的质量要求。承包人修理、返工、改建所支出的费用，均由其自行承担。

2．逾期违约责任。因承包人的原因使工程质量不合格，虽经承包人修理、返工、改建后，达到了合同约定的质量标准，但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的，与一般的履行迟延相同，承包人应当承担迟延履行的违约责任，赔偿发包人因此而遭受的损失。

《中华人民共和国建筑法》

第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；

（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；

（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

（四）已经确定建筑施工企业；

（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；

（六）有保证工程质量和安全的具体措施。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

业主
建筑合同备案应具备哪些条件?

1、符合合同备案需要递交的材料。2、合同主要条款齐全，内容符合法律、法规、规章的要求，经招标的建设项目合同的主要条款应与招标、中标文件相一致。3、合同订立后，承包方应当在30日内将合同报送备案机关备案，合同备案后方可领取施工许可证;变更、补充合同实质性内容的，应当自签订变更、补充协议15日内，将合同报送备案机关备案。4、合同中约定需提交工程担保、保险的应将业主工程款支付担保，保险和承包商履约担保、保险等资料随合同一并备案。最后，应急工程必须是提前开始，在预知危险之前开始行动，而且施工过程要快，需要市政府等相关部门进行认定，并且主导，这类工程一般是先确定工程项目，然后进行会议研究。一、施工合同没有备案什么后果备案不是效力性强制规定，不备案的合同仍可以是有效的合同。对于经过招投标程序的建设工程施工合同，其在自投标人中标时就已成立。法律并未规定需经登记备案才生效。发包单位应当在建设工程合同签订的

2023-06-20

475人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同中建筑施工人员有哪些责任

发包人在建筑工程合同中需要承担的责任有：提供设计依据资料；做好施工前准备工作，提供必要的现场工作条件；向承包人提供符合质量的材料、设备，进行外部协调工作；建设工程竣工后组织验收；保护设计人的知识产权；支付价款，接收工程。建筑工程施工合同风险有哪些建筑工程施工合同风险有：1、合同条款不完整，不严谨；2、对一方要求过于苛刻；3、承包商对业主的经营状况了解不够，签订施工合同后，可以以各种形式和理由拖欠工程款；4、违反法律法规签订合同。《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据

2023-08-09

390人看过
书面合同
哪些建筑工程不需要质量备

一、哪些建筑工程不需要质量备案建筑工程施工合同一般情况下是不需要进行备案的，只有在法律要求的范围内才需要进行备案，因此只要知道哪些合同需要备案，将这些合同剔除掉之后剩下的就是不需要备案的合同了。建筑工程施工合同备案分为：施工总承包合同或专业承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、监理合同、合同变更备案。二、建筑工程合同备案需要提交哪些材料1、《建设工程施工许可申请表》原件；2、合同正式文本一式4份原件；3、合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；4、承包人为外地企业的，应提交承包人资质证书以及项目经理（建造师）资格证书复印件（核原件）；5、招标工程，应提交招标文件和建设工程招标（发包）程序完成证明书或中标通知书复印件（核原件）；6、非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造

2023-06-04

87人看过
建筑工程施工许可证
需要满足哪些条件才能申请建筑工程施工许可证？

一、《建筑工程施工许可申请表》一式三份。获取方式：当地建委网上办事大厅填写下载。注意事项：按申请表中内容要求签字并加盖申请人公章。二、建设工程规划许可证正本、附件、附图的原件及复印件。获取方式：规划管理部门；注意事项：复印件需加盖申请人公章。三、用地批准手续（国有土地使用证或有关批准文件）原件和复印件（原件核验后退回）。获取方式：土地管理部门；注意事项：复印件需加盖申请人公章。四、建筑工程施工图设计文件审查合格书原件。获取方式：规划部门认定的施工图审查机构；注意事项：应加盖施工图审查单位审查专用章。五、施工单位中标通知书及施工合同备案表；直接发包的工程项目需提交施工单位直接发包登记单及施工合同备案表。获取方式：招投标管理部门；注意事项：应加盖招投标管理部门合同备案专用章。六、监理单位中标通知书及监理合同备案表九、经办人的法人委托书原件什么是建筑工程施工许可证建筑工程施工许可证是建筑施工单位

2023-07-12

265人看过

法律综合知识
建筑工程必须具备哪些执照资格

一、建筑工程必须具备哪些执照资格具备一定的资质方可从事建筑活动，例如取得相应等级的资质证书，建筑许可证；有资金；有法定执业资格的专业技术人员；有相应的技术装备；已完成的建筑工程业绩等符合资质条件。二、建筑工程执照资格到期期限是多久建筑工程施工许可证有效期是3个月。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。三、建筑工程执照施工许可证办理需要提供哪些材料办理建筑施工许可证需提供的资料是以下这些：1．建筑施工许可申请表；2．建设工程用地许可证（建设用地批准书）；3．建设工程规划许可证及建设工程规划用地许可证；4．拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件（现场查看）；5．中标通知书及建筑工程施工合同；6．施工图设计文件审批；7．建设工程消防设计审核意见（可与《

2023-11-30

301人看过
法律综合知识
建筑工程需要建筑施工许可证吗

一、建筑工程需要建筑施工许可证吗需要。申领建设工程施工许可证应该提供的材料：土地使用证明文件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环评审批、合理用能审批、施工图设计文件审查备案书、施工中标通知书、经备案的工程监理合同和施工合同、质量监督和安全施工备案通知书、施工企业签署的已经具备施工条件意见书、建设资金证明等。二、建筑工程施工许可证有效期多久建筑工程施工许可证有效期是3个月。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《中华人民共和国民法典》第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条

2024-03-24

262人看过
工资
建筑施工资质条件

建筑施工资质条件如下：1、企业近5年承担过下列5项中的3项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格；2、具有相关资历：（1）企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历；（2）技术负责人具有5年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；（3）财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人，其中工程技术人员不少于30人；（4）工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。企业具有的三级资质以上项目经理不少于10人；3、企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上；4、企业近3年最高年工程结算收入2400万元以上；5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二

2023-08-10

348人看过
工程施工
建筑工程施工备案流程是什么

1、工程施工总包企业在取得中标通知书后3日内，凭中标通知书所核定的预计用工数，到项目所在地分包、劳务市场缴纳综合保险预缴费(本市二级及以上资质施工企业和外省市进沪施工企业，本市三级施工企业办理工程总包合同备案仍按原方法执行)。2、工程施工总包企业在缴纳综合保险预缴费的同时，书面承诺依法签订分包施工合同、劳务施工合同，并督促分包企业或劳务企业及时到项目所在地分包、劳务市场办理施工合同备案和办理综合保险人员采集手续。3、工程施工总包企业必须与自己使用的每位建筑劳务人员签订统一格式的劳动合同，并需到工程所在地的分包、劳务市场办理劳动合同备案和综合保险手续。4、工程施工总包企业使用的劳务人员因故离开，需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。一、建筑工程施工合同签订有什么注意事项1、签订合同时应当审查施工合同主体2、注意约定合理的付款方式3、工期和工期调整的约定技巧4、签订建设施工合同时应注意的其

2023-03-28

324人看过

主合同
解除建筑施工合同的必备条件

建筑施工合同发包人可请求解除合同的情形：1、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3、己经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。一、什么是建设工程款优先受偿权？建设工程款优先受偿权是指承包人对于建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿的权利，优先于一般的债权。其中，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工

2023-03-09

330人看过
法律综合知识
建筑施工合同终止条件有哪些？

一、建筑施工合同终止条件有哪些？（一）发包人的合同解除权《建筑工程合同司法解释》第八条规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、明确表示或以行为表明不履行合同主要主务；2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3、已经完成的工程质量不合格，且拒绝修复的；4、将承包的建设工程非法转包或违法分包的。未规定不可抗力导致合同目的不能实现的合同解除情况及当事人履行迟延或有其他违约行为致使承包人合同目的无法实现的合同解除；同时，进一步明确了建设工程合同适用民法典分则承揽合同关于定作人的法定解除权的规定。（二）承包人的法定解除权《建筑工程合同司法解释》第九条规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的应予支持：1、未按约定支付工程价款的；2、提供的主要建筑材料、建筑构配

2024-01-15

188人看过
工程施工
哪些工程建筑需要申请施工许可证

一般来说，依照《建筑法》第2条的规定纳入《建筑法》适用范围的各类房屋建筑工程(包括其附属设施的建造和配套线路、管道、设备的安装工程)都属于需要申请施工许可证的建筑工程范围。但是根据《建筑法》第7跳的规定，有两类情况属于例外，可以不必领取施工许可证：(1)国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程不需要领取施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》第2条第2款也规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。但由于各地的经济发展状况、工程建设规模等有较大差别，因此《办法》规定，省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。(2)按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。所谓开工报告，是指建设单位依照国家有关规定向计划行政主管部门申请准予开工的文件

2023-06-13

414人看过
法律综合知识
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是哪些

一、建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是哪些在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定；根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。二、建设工程施工合同质保期的规定是哪些我国法律规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4．电

2024-02-05

255人看过

书面合同
建筑施工合同住建局备案的流程有哪些

建筑施工合同住建局备案的流程为先到网上进行申报，然后到住建局办理相关备案的手续。法律对于建设工程合同的备案有具体的规定，《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”由此可知建设工程合同的备案是有期限的，要在7日内到指定的部门备案。备案的流程包括以下几项：1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报，根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息，打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料，符合要求的，加盖合同备案专用章。一、合同备案需要准备的相关材料第一，施工总承包合同或专业承包合同1、《

2023-02-10

364人看过
法律综合知识
2024订立施工合同需要具备哪些条件

一、订立施工合同需要具备哪些条件（1）初步设计已经批准；（2）项目已列入年度建设计划；（3）有能够满足施工需要的设计文件、技术资料；（4）建设资金与主要设备来源已基本落实；（5）招投标的工程中标通知书已下达。二、法律规定《民法典》第四百六十四条【合同的定义和身份关系协议的法律适用】合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。《中华人民共和国民法典》：第一章　一般规定　　第四百六十四条　合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。\n　　婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。

2023-12-13

151人看过